Договор на подрядные работы

ОБРАЗЕЦ
Примечание: в случае, если оплата по договору будет производиться из
бюджетных средств, то по тексту слово «договор» заменить словом «контракт»!!!
Договор подряда №
г. Томск
"
"
г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России), далее
именуемое "Заказчик", в лице
(должность, Ф.И.О.) , действующего на основании
(устава,
доверенности №
от "
"
г.), с одной стороны и
,
далее именуем
"Подрядчик", в лице
(должность)
(Ф.И.О.)
, действующего (-ей) на основании (устав, протокол, решение) №
от "
"
г. и в соответствии с
___________________________________________________________________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Подрядчик обязуется выполнить работу согласно Приложению № 1 к Договору ("Задание
на выполнение работы") и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его.
2.
Качество работы
2.1.
Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в
Приложении № 1 к Договору ("Задание на выполнение работы").
2.2.
В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков
выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в
срок, указанный в требовании Заказчика, если этот срок является разумным. Если срок устранения
недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента
получения требования Заказчика.
2.3.
Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы
не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок либо являются существенными и
неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
3.
Цена работы и порядок оплаты
3.1.
Цена работы определяется Приложением № 2 к Договору ("Смета"), составляет
(
) рублей и включает НДС (
%) в сумме
(
) рублей.
3.2.
Цена является твердой и изменению не подлежит.
3.3.
В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.
3.4.
Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение 5 рабочих дней с момента
подписания акта приемки выполненной работы.
страница 1 из 5
Договор подряда №
3.5.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
3.6.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.
Сроки и условия выполнения работы
4.1.
Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие
сроки:
- начальный срок - "
- конечный срок - "
"
"
г.;
г.
4.2.
Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для
выполнения работы.
4.3.
Контроль за выполнением работы
4.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком
работы, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2.
Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
4.3.3. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений
и документов в течение 10 дней после получения запросов.
4.3.4. Заказчик обязан известить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра и
проверки выполняемой работы за
до ее проведения.
4.3.5.
срок
Стороны назначают лиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга в
.
4.3.6. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены
нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти
нарушения.
4.4.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного
предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
4.5.
Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков)
4.5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц субподрядчиков.
4.5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403
ГК РФ.
4.6.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а
также потребовать возмещения убытков.
страница 2 из 5
Договор подряда №
Приемка выполненной работы
5.
5.1.
Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы
(осмотр, проверку и принятие) в течение 20 дней после истечения конечного срока выполнения
работы. Извещение о готовности результата работы к сдаче Заказчику не направляется.
5.2.
Приемка выполненной работы осуществляется по адресу:
.
5.3.
Приемку будут осуществлять:
- со стороны Заказчика
(Ф.И.О., должность)
- со стороны Подрядчика
(Ф.И.О., должность)
;
.
5.4.
Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию,
касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.
5.5.
При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень
выявленных недостатков и сроки их устранения.
5.6.
Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно
быть направлено Подрядчику не позднее 10 дней с момента их обнаружения.
5.7.
При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе
продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.
5.8.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.
Ответственность сторон
6.1.
Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
6.1.1. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчик вправе потребовать уплаты
Подрядчиком неустойки (пеней) в размере 1/300 действующей на дату уплаты ставки
рефинансирования Банка России от цены договора, уменьшенной на стоимость фактически
исполненных Подрядчиком обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств
начиная со следующего дня после истечения срока исполнения.
6.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик вправе
потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10 % от общей стоимости товара.
6.1.3. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать уплаты
Заказчиком неустойки (пеней) в размере 1/300 действующей на дату уплаты ставки
рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
исполнения обязательств начиная со следующего дня после истечения срока исполнения.
6.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчик вправе
потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 2,5 % от общей стоимости товара.
7.
Изменение и расторжение договора
7.1.
Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному
соглашению.
7.2.
По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению
суда только:
страница 3 из 5
Договор подряда №
1) при существенном нарушении Договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.
Существенным признается нарушение, которое влечет такой ущерб для другой стороны,
что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
Разрешение споров
8.
8.1.
Претензионный порядок разрешения споров
8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную
претензию.
8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
8.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 15 дней
направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
8.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
несогласия с ответом
8.2.
Все споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.
9.
Заключительные положения
9.1.
Условия Договора применяются к отношениям по выполнению согласованной в нем
работы, возникшим до заключения Договора.
9.2.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения и действует до "
"
г.
9.3.
Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление
гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
9.4.
Договор составлен в
экземплярах, по
9.5.
Перечень приложений к Договору
9.5.1.
Приложение № 1 Задание на выполнение работы
9.5.2.
Приложение № 2 Смета
10.
для каждой из сторон.
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
Юридический адрес: 634050, г.Томск,
Подрядчик
Наименование:
страница 4 из 5
Договор подряда №
Московский тракт, 2
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7018013613/701701001
УФК по Томской области (ГБОУ ВПО
СибГМУ Минздрава России),
л/с: 20656У40590
р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Томской области г. Томск
БИК 046902001
КБК 00000000000000000130
Место нахождения:
ОКАТО 69401000000
ОКВЭД 80.30
ОКОПФ 72
ОКПО 01963539
ОКТМО 69701000
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК
от имени Заказчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.
от имени Подрядчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.
/
Почтовый адрес:
Телефон
Факс
страница 5 из 5
/
Приложение № 1
к договору подряда
№ ____ от "____" _______________ _____ г.
Задание на выполнение работы
1.
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы, и сдать их
результат Заказчику:
№
Содержание (вид)
работы
Гарантийный срок
Объем
Требования к качеству
работы
для результата
работы
обязательные требования
Не предусмотрен
Работа производится Подрядчиком в
.
(место)
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Подрядчик
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
Юридический адрес: 634050, г.Томск,
Московский тракт, 2
Банковские реквизиты:
ИНН 7018013613
Наименование:
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
от имени Заказчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.
от имени Подрядчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.
/
страница 1 из 1
/
Приложение № 2
к договору подряда
№ ____ от "____" _______________ _____ г.
Смета
1.
№
Цена работы по Договору определена в соответствии со следующей сметой:
Содержание (вид)
работы
Объем работы
Единицы
измерения
Цена за единицу,
Стоимость,
рублей, включая
НДС (
%)
рублей, включая
НДС (
%)
ИТОГО:
Итого цена работы по смете составляет
) рублей и включает НДС (
%) в сумме
) рублей.
(
(
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Подрядчик
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
Юридический адрес: 634050, г.Томск,
Московский тракт, 2
Банковские реквизиты:
ИНН 7018013613
Наименование:
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
от имени Заказчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.
от имени Подрядчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.
/
страница 1 из 1
/