«Утверждаю» Генеральный директор ОАО «ОТКРЫТИЕ
реклама
«Утверждаю» Генеральный директор ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ» ______________________ Д.Н. Малых Приказ № 30/1-Ю от 13 июня 2012 г. (взамен предыдущей редакции, утвержденной Приказом № 20-Ю от 03 февраля 2012 г. и первоначальной редакции, утвержденной Приказом от 18 сентября 2007 г.) ПРАВИЛА страхования ответственности по государственному или муниципальному контракту (редакция № 3) г. Москва, 2012 г. ОГЛАВЛЕНИЕ: 1. Общие положения 2. Субъекты страхования 3. Объект страхования 4. Страховой риск, страховой случай 5. Страховая сумма 6. Страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф 7. Срок действия договора страхования 8. Заключение, исполнение и прекращение действия договора страхования 9. Последствия изменения степени риска 10. Страховая выплата 11. Отказ в страховой выплате 12. Права и обязанности сторон 13. Порядок внесения дополнений и изменений в договор страхования 14. Порядок разрешения споров I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных в Договоре событий (страховых случаев) возместить стороне государственного или муниципального контракта, в пользу которой заключен договор страхования (далее – Выгодоприобретатель), убытки и / или неустойку в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по государственному или муниципальному контракту. 1.2. Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса или аукциона, с которым заключается контракт, договора страхования ответственности по контракту, если участником будет выбран этот вид обеспечения контракта. 1.3. По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары (произвести работы, оказать услуги) государственному (муниципальному) заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный (муниципальный) заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (произведенных работ, оказанных услуг). 1.4. Определения, применяемые в Правилах страхования: Аукцион - способ выявления (том числе в электронной форме) поставщика (исполнителя) товаров (работ, услуг) для государственных нужд, проводимый при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам Заказчика или уполномоченного органа, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам. Государственные и муниципальные заказчики (далее - Заказчики) соответственно органы государственной власти Российской Федерации или органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также уполномоченные указанными органами государственной власти или органами местного самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств. Государственный или муниципальный контракт (далее – Контракт) договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Конкурс - способ выявления поставщика (исполнителя) товаров (работ, услуг) для государственных нужд, обеспечивающего лучшие условия исполнения Государственного (муниципального) контракта. Поставщик (исполнитель, подрядчик) – юридическое или физическое лицо, с которым заключен государственный или муниципальный контракт и которое является победителем в конкурсе или аукционе на право заключить государственный или муниципальный контракт. Размещение заказов для государственных или муниципальных нужд - осуществляемые в порядке, предусмотренном законодательством РФ, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. Страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится страхование. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков Страхователя (в абсолютном размере или в процентном отношении), не подлежащая возмещению Страховщиком. II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 2.1. Страховщик – ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке. 2.2. Страхователями признаются юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и дееспособные физические лица, являющиеся Поставщиками (исполнителями, подрядчиками) по Контрактам, заключенным с государственными или муниципальными Заказчиками, и заключившие договоры страхования со Страховщиком. 2.3. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого Страхователя. 2.4. Действия работников Страхователя по исполнению его обязательств по Контракту, считаются действиями Страхователя, который отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту. 2.5. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования участникам размещения государственного или муниципального заказа, включенным в реестр недобросовестных поставщиков. 2.6. Риск ответственности за нарушение Контракта считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого Контракта Страхователь должен нести соответствующую ответственность, - Выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен. Выгодоприобретателем по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, является Заказчик. III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, убытки, понесенные Выгодоприобретателем, и /или неустойку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту. IV. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится страхование, является предполагаемое событие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по Контракту. 4.2. Страховым случаем является факт наступления ответственности Страхователя вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение. 4.3. Случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту признается страховым, если он повлек причинение убытков и / или обязанность оплаты неустойки Выгодоприобретателю по основаниям, предусмотренным в Контракте в отношении ответственности Поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, касающихся сроков, объема и качества выполнения работ (услуг). 4.4. Страховые случаи распространяются на случаи причинения убытков и / или обязанности оплаты неустойки Выгодоприобретателю, произошедшие в течение срока действия договора страхования. 4.5. Факт причинения убытков и / или обязанности оплаты неустойки Выгодоприобретателю должен быть подтвержден имущественной претензией Выгодоприобретателя или вступившим в законную силу решением судебных органов о возмещении убытков и / или выплате неустойки Выгодоприобретателю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, при условии, что имущественная претензия или решение судебных органов были предъявлены Страхователю в срок, не позднее двух лет с даты окончания срока действия договора страхования. 4.6. Не признаются страховыми событиями случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, произошедшие вследствие: 4.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 4.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 4.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 4.6.4. обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действий органов исполнительной власти и т.д., - на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта; 4.7. Если иное не оговорено в договоре страхования, страхование не распространяется на убытки, произошедшие в результате: 4.7.1. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества, являющегося предметом поставки по Контракту, по распоряжению государственных органов; 4.7.2. того, что Страхователь явился поставщиком (производителем, исполнителем) части товаров (работ, услуг), а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту произошло в связи непоставкой (производством, исполнением) всех товаров (работ, услуг) другими поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 4.7.3. умышленных действий (бездействия) Страхователя или его представителей и субподрядчиков, направленных на неисполнение Контракта; 4.7.4. неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю Страховщик, а также неисполнения Страхователем предписаний, выданных соответствующими органами. 4.8. Страхование по настоящим Правилам не распространяется на: 4.8.1. убытки, причиненные Заказчику в результате уклонения Страхователя от заключения Контракта; 4.8.2. требования о возмещении вреда жизни и здоровью или имуществу третьих лиц, причиненного при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг; 4.8.3. требования о возмещении вреда, причиненного при эксплуатации источников повышенной опасности, включая транспортные средства; 4.8.4. требования о возмещении убытков и / или обязанности оплаты неустойки, обязанность возместить которые возложена или должна быть возложена на других лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации или действующими договорами; 4.8.5. требования о возмещении убытков и / или обязанности оплаты неустойки, вызванных необоснованными или завышенными расходами Страхователя, нецелевым использованием средств в счет оплаты по Контракту; 4.8.6. требования о возмещении убытков и / или обязанности оплаты неустойки, возникших из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных актов; 4.8.7. требования, вытекающие из деятельности Страхователя, осуществляемой им с нарушениями требований действующего законодательства Российской Федерации о лицензировании, сертификации и т.п.; 4.8.8. требования о возмещении убытков, причиненных в результате распространения сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, или распространения любой другой конфиденциальной информации; 4.8.9. любые не оговоренные в Контракте штрафы (неустойки, пени), начисленные Страхователю вследствие нарушения им прав третьих лиц; 4.8.10. требования о компенсации морального ущерба и защите чести и деловой репутации. V. СТРАХОВАЯ СУММА 5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования. 5.2. Порядок определения страховой суммы включает в себя согласование: - страховой суммы по договору страхования; - предельных размеров выплат (лимитов возмещения) в отношении отдельных этапов исполнения Контракта или номенклатуры поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг). 5.3. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком убытка – франшизу. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере: - при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за убытки, не превышающие сумму франшизы, но возмещает убытки полностью при превышении размера убытков этой суммы; - при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещаются убытки за вычетом суммы франшизы. VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ 6.1. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации. 6.2. Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов на основании базовых тарифов Страховщика. 6.3. Порядок расчета страховой премии включает в себя определение ее размера: 6.3.1. умножением страховой суммы на страховой тариф; 6.3.2. умножением рассчитанного размера страховой премии на коэффициенты риска (от 0.20 до 4.95), экспертно определяемые в зависимости от условий исполнения Контракта, отрасли экономики, к которой относится предмет Контракта, продолжительности Контракта, стажа деятельности Страхователя в сфере экономики, к которой относится предмет Контракта, и иным факторам риска (наличие субподрядчиков, наличие имущественных претензий в связи с неисполнением обязательств за последние годы и т.п.). 6.4. Оплата страховой премии производится Страхователем единовременно, если иное не оговорено в договоре страхования. В случае рассроченной уплаты сроки внесения страховых взносов оговариваются в договоре страхования. 6.5. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика не позднее даты, указанной в счете на оплату, либо наличными деньгами в кассу Страховщика при заключении договора (только для Страхователей – физических лиц). 6.6. Факт уплаты страховой премии при безналичном перечислении должен подтверждаться платежными документами (платежное поручение и т.п.) той банковской организации, через которую этот взнос был уплачен, или квитанцией по форме А-7 или приходно-кассовым ордером при оплате наличными деньгами. 6.7. При не поступлении Страховщику первого (единовременного) страхового взноса в установленный договором страхования срок, договор страхования считается не состоявшимся и выплата по нему не производится. VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 7.1. Договор страхования заключается на срок действия Контракта, если иное не оговорено в договоре страхования. 7.2. В случае увеличении срока действия Контракта Страхователь обязан известить об этом Страховщика в течение 3 рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, при этом Страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии. VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Выгодоприобретателю, в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки. Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования включает в себя: - заключение договора страхования на основании устного или письменного Заявления о страховании; - оформление страхового полиса (договора страхования); - исполнение сторонами договора страхования в соответствии с правами и обязанностями сторон, оговоренными в настоящих Правилах и договоре страхования; - прекращение договора страхования в соответствии с настоящими Правилами. 8.2. При заключении договора страхования на основании письменного заявления о страховании по установленной Страховщиком форме Страхователь в нем указывает: - наименование Заказчика; - тип Контракта (государственный или муниципальный в зависимости от источника финансирования); - способ размещения заказа; - дата заключения Контракта; - предмет, цена Контракта и срок его исполнения; - наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства, индивидуальный налоговый номер (для физических лиц) Страхователя; - иные сведения (стаж деятельности, наличие субподрядчиков, наличие имущественных претензий в связи с неисполнением обязательств за последние годы и т.п.). 8.3. После заключения Контракта Страхователь обязан представить его заверенную копию Страховщику в течение 5 рабочих дней с даты подписания Контракта, если иной срок не оговорен в договоре страхования. 8.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. Страховой полис (договор страхования) оформляется Страховщиком в срок, если иное (иные сроки) не указано в полисе (договоре страхования): - при безналичном порядке уплаты - в течение 5 рабочих дней с даты поступления страховой премии на счет Страховщика, если условиями договора страхования не предусмотрено иное; - при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии. 8.5. Договор страхования вступает в силу на следующий день после зачисления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика или уплаты страховой премии (первого страхового взноса) наличными деньгами, если условиями договора страхования не предусмотрено иное (иные сроки вступления в силу), но не ранее даты начала страхования, указанной в договоре. 8.6. В случае утраты страхового полиса Страхователем Страховщик выдает ему на основании его письменного заявления дубликат. 8.7 Договор страхования прекращается в случаях: 8.7.1. истечения срока действия; 8.7.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (выплате в полном размере страховой суммы); 8.7.3. смерти Страхователя – физического лица или ликвидации Страхователя - юридического лица кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании); 8.7.4. прекращения страховой деятельности Страховщика или его ликвидации в связи с отзывом лицензии (в соответствии со ст.32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»); 8.7.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 8.8. Договор страхования не вступает в силу, а страховая премия, если она была уплачена, подлежит возврату Страхователю, за вычетом расходов, понесенных Страховщиком при заключении договора страхования (но свыше размера административно-управленческих расходов в соответствии со структурой тарифной ставки), в случаях если: - Контракт не был заключен в связи с тем, что Страхователь не стал победителем Конкурса (Аукциона); - Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем Конкурса (Аукциона) вследствие уклонения победителя Конкурса (Аукциона) от заключения Контракта с Заказчиком; - проведение Конкурса (Аукциона) было отменено по основаниям, предусмотренным Законом. 8.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в том числе в результате: - расторжения Контракта по соглашению сторон, по инициативе Заказчика в связи с существенным нарушением Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) Контракта или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством; - лишения Страхователя лицензии (разрешения) на право производить работы (оказывать услуги), которые были оговорены в договоре страхования. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 8.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное (возврат части страховой премии за неистекший период действия договора страхования за вычетом административно-управленческих расходов в соответствии со структурой тарифной ставки, произведенных выплат и заявленных убытков) не оговорено в договоре страхования. 8.11. Договор страхования может быть признан судом недействительным с момента его заключения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 8.12. При заключении договора страхования или в период его действия до наступления страхового случая стороны могут договориться об изменении, дополнении или исключении из условий договора отдельных положений настоящих Правил страхования при условии, что такие изменения, исключения или дополнения не противоречат законодательству Российской Федерации. IX. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контракта. 9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора. 9.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. X. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 10.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан направить Страховщику Заявление о выплате в течение 5 рабочих дней с даты окончательного вступления в силу решения суда, установившего ответственность Страхователя в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Контракта, или с даты получения имущественной претензии Выгодопиобретателя к Страхователю в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Контракта. Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение. Порядок определения размера убытков и / или неустойки включает расчет страхового возмещения на основании Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненных убытков и / или неустойки и перечисленных в п.10.2 настоящих Правил. Порядок определения страховой выплаты включает расчет страховой выплаты на основании произведенного расчета ущерба с учетом п.п. 10.8 – 10.10 настоящих Правил. 10.2. Для принятия решения о выплате Страхователь должен передать Страховщику документы, подтверждающие факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контракта и размер убытков, причиненных Выгодоприобретателю, и / или неустойки: - в случае принятия решения суда об ответственности Страхователя в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Контракта: постановление суда, исполнительный лист и т.п.; - в случае получения имущественной претензии: имущественная претензия, акты сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и т.п. 10.3. В случае рассмотрения имущественной претензии Выгодоприобретателя, в пользу которого заключен договор страхования, основанием для выплаты является обоснованность доказательств, которая ложится на Выгодоприобретателя, о: 10.3.1. факте неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по Контракту; 10.3.2. размере убытка и / или неустойки, возникших в связи неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по Контракту. 10.4. Страховая выплата определяется в размере, установленном Контрактом в отношении ответственности Поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом. 10.5. Форма возмещения причиненных убытков и / или неустойки указывается в Контракте и может включать: 10.5.1. взыскание только неустойки, но не убытков; 10.5.2. взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки; 10.5.3. взыскание по выбору кредитора либо неустойки, либо убытков. Форма возмещения причиненных убытков и / или неустойки оговаривается в договоре страхования. 10.6. Если Контракт предусматривает взыскание неустойки в случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителя, подрядчика) обязательства по Контракту, размер неустойки (штрафа, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере, оговоренном в Контракте. 10.7. Если Контракт предусматривает ответственность Поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Контракту в форме убытков, размер убытков, которые могут определяться в виде расходов, которые лицо, чье право нарушено (Заказчик), произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, реального ущерба (утрата или повреждение его имущества), неполученных доходов (упущенная выгода), дополнительно оговаривается в договоре страхования в соответствии с условиями Контракта. 10.8. Страховая выплата производится в пределах страховой суммы с учетом предельных размеров выплат (лимитов возмещения), если они оговорены в договоре страхования, и франшизы. 10.9. Если в момент наступления страхового случая ответственность по договору была застрахована в других страховых организациях, то страховое возмещение, причитающееся со Страховщика по договору, выплачивается лишь в том проценте, в котором оно относится к сумме обязательств страховщиков по всем договорам. 10.10. Если Выгодоприобретатель получил возмещение за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом от третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по договору страхования, и суммой полученной от третьих лиц. В случае, если Выгодоприобретатель получил возмещение за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом от самого Страхователя, Страховщик вправе произвести страховую выплату Страхователю в зачет сумм, перечисленных им Выгодоприобретателю, при условии, что размер и порядок такого возмещения предварительно в письменном виде были согласованы со Страховщиком и Страхователь предоставил документы, подтверждающие оплату возмещения. 10.11. В случае досудебного урегулирования на основании имущественной претензии Выгодоприобретателя Страховщик вправе провести расследование с целью определения истинного размера причиненного убытка и / или неустойки, в связи с чем Страховщик вправе затребовать документы от Страхователя и Выгодоприобретателя, относящиеся к исполнению Контракта. 10.12. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания страхового Акта, оформляемого в течение 30 календарных дней с даты получения Страховщиком Заявления о выплате с приложением всех документов, подтверждающих факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контракта и размер убытков, причиненных Выгодоприобретателю, и / или неустойки. XI. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 11.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение действия договора имели место: 11.1.1. умышленные действия Страхователя (его представителей, субподрядчиков), направленные на наступление страхового случая; 11.1.2. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о предмете Контракта и его исполнении; 11.1.3. неизвещение о наступлении страхового случая Страховщика в сроки, обусловленные в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. 11.2. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа в тот же срок, в который оформляется страховой Акт на основании Заявления о выплате и всех документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненных убытков. 11.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде (арбитражном суде). XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 12.1. Страховщик обязан: 12.1.1. выдать Страхователю страховой полис или экземпляр договора страхования с приложением настоящих Правил в установленный срок; 12.1.2. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату или отказать в ней в течение оговоренного в договоре срока после получения всех необходимых документов, согласованных при заключении договора; 12.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 12.1.4. выдать дубликат страхового полиса в случае его утраты. 12.2. Страхователь обязан: 12.2.1. своевременно уплачивать страховую премию; 12.2.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 12.2.3. в течение действия договора страхования: а) сообщать Страховщику о ставших известными Страхователю значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, в том числе о случаях: - изменения Заказчиком объема всех предусмотренных Контрактом работ (услуг) в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Контрактом, с последующим изменением цены Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг); - прекращения потребности в предусмотренной Контрактом части работ (услуг) с последующим изменением цены Контракта пропорционально объему указанной части работ (услуг); - нарушения требований действующего законодательства; - неисполнения предписаний государственных органов в связи с нарушением Страхователем законодательных и нормативных актов; б) при задержке в исполнении Контракта за 10 рабочих дней до даты исполнения Контракта, его отдельного этапа или даты иного исполнения обязательств, установленной в Контракте (приложениях к нему), сообщать Страховщику о возможной задержке в исполнении обязательств. К таким фактам, в частности, могут относиться случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем своих обязательств по Контракту; предписания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения государственных (муниципальных) заказов; административного нарушения Страхователя (субподрядчика), связанного, с работами, выполняемыми по Контракту; предъявления Заказчиком досудебной претензии и т.п. в) в течение 10 дней после обнаружения любого случая (предписания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения государственных или муниципальных заказов, административного нарушения и т.п.), который может привести к возникновению имущественной претензии или судебному иску по Контракту, известить об этом Страховщика в письменной форме; 12.2.4. при наступлении страхового случая: а) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки и / или размер неустойки; б) телеграфом, факсимильной связью или по телефону сообщить о произошедшем Страховщику или его ближайшему представителю немедленно, но не позднее одного рабочего дня, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о факте причинения убытков Выгодоприобретателю и / или об обязанности уплаты неустойки, и подтвердить в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с даты окончательного вступления в силу решения суда, установившего ответственность Страхователя в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Контракта, или с даты получения имущественной претензии Выгодоприобретателя к Страхователю в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Контракта. В письменном заявлении должны быть изложены время, место, причины, обстоятельства, последствия происшедшего события и действия, предпринятые Страхователем при наступлении страхового случая, указаны наименование потерпевших лиц, приложены подтверждающие документы, составленные компетентными органами. в) незамедлительно по требованию Страховщика или его представителя предоставить им возможность проводить расследование в отношении причин неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контракта, участвовать в мероприятиях по уменьшению размера убытка и / или неустойки; г) по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и сведения, связанные со страховым случаем, включая сведения, составляющие коммерческую тайну (при этом Страховщик несет ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). д) если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело, налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении убытков и / или неустойки - известить об этом Страховщика; е) без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о добровольном возмещении убытка (неустойки), а также о признании полностью или частично своей ответственности. 12.3. Страховщик имеет право: 12.3.1. потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования; 12.3.2. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора; 12.3.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору страхования, при этом риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 12.4. Страхователь вправе: 12.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования до заключения договора страхования; 12.4.2. при утрате полиса потребовать выдачу его дубликата; 12.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством. 12.5. Стороны договора страхования обязаны не разглашать условия договора страхования, условия Контракта и данные об имущественном состоянии сторон. 12.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки или неустойку, возмещенные по договору страхования, которое не является стороной по договору страхования. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки или неустойку, возмещенные по договору страхования. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к третьему лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 13.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 13.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 13.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. 13.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора. XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 14.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком рассматриваются путем переговоров сторон, а при недостижении согласия - в судебном или арбитражном порядке. 14.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.
