Договор подряда - Томский политехнический университет

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Томск
«___» ______________ 2014 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по финансовоэкономической деятельности Мазурова Алексея Карповича, действующего на основании
доверенности № 223 от 03.06.2014 г., с одной стороны, и ______________, именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании
_______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор подряда (далее - «Договор») в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по ___________
(далее – «Работы»).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы согласно техническому заданию
(Приложение № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью), а
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Начальный срок выполнения Работ: «____» ________ 2014 г.
1.4. Конечный срок выполнения Работ: «____» _________ 2014 г.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить Работы лично или привлечь к исполнению
своих обязательств других лиц, в соответствии с условиями технического задания и
настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена Договора составляет _______ (_______________) рублей 00
копеек, включая __ % НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя расходы на упаковку, перевозку, погрузку,
разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять результат Работ и оплатить его в соответствии условиями
настоящего Договора;
3.1.2. Своевременно обеспечить Подрядчика всеми необходимыми для
выполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять
разъяснения по существу Работ по требованию Подрядчика;
3.1.3. При приемке Работ осуществлять проверку по количеству, комплектности,
объему требованиям, установленным в настоящем Договоре, составить и подписать
соответствующие документы (акт выполненных работ и т.д.).
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Согласовывать используемые материалы при выполнении Работ в случае
направления запроса Заказчиком;
3.2.2. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации,
полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора;
3.2.3. Выполнить все Работы на условиях, предусмотренных техническим заданием
и настоящим Договором;
3.2.4. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с техническим
заданием, действующими нормами и техническими условиями;
3.2.5. Производить за свой счет своевременное устранение недостатков
(дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль за выполнением Работ, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Подрядчика.
4. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Оплата выполненных Работ Подрядчику производится на основании счета
(счета-фактуры), выставленного Подрядчиком, после подписания Заказчиком акта
выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней.
4.2. Настоящим Договором предоплата не предусмотрена.
4.3. Расчеты за выполненные Работы производятся путем перечисления
Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается
исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.
5. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик с момента выполнения Работ уведомляет об этом Заказчика.
Заказчик обязан принять выполненные Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней и
подписать акт выполненных работ или предоставить письменное мотивированное
возражение против подписания такого акта.
5.2. Приемка выполненных Работ осуществляется на условиях, оговоренных в
техническом задании и настоящем Договоре.
5.3. В случае несоответствия выполненных Работ требованиям, указанным в
техническом задании и настоящем Договоре Заказчик имеет право не подписывать акт
выполненных работ и обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику
мотивированный отказ от подписания такого акта и вызвать представителя Подрядчика
для составления акта о выявленных несоответствиях в 2 (двух) экземплярах.
5.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить своего
представителя для составления акта о выявленных несоответствиях либо дать
письменный ответ. В случае не направления Подрядчиком своего представителя для
составления акта о выявленных несоответствиях либо отсутствия письменного ответа,
Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных
несоответствиях и направить его Подрядчику.
5.5. Подрядчик в указанный в акте о выявленных несоответствиях срок обязан
устранить выявленные несоответствия.
5.6. Датой выполненных Работ считается дата подписания Сторонами акта
выполненных работ.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет ______(__) месяцев со
дня подписания акта выполненных работ.
6.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов)
Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления
об обнаружении недостатков (дефектов) Стороны составляют акт, в котором фиксируют
обнаруженные недостатки (дефекты). В случае отказа Подрядчика от составления или
подписания акта Заказчик составляет односторонний акт.
6.3. Подрядчик после составления акта обязан устранить недостатки (дефекты) в
течение срока указанного в акте.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика:
- за нарушение начального срока Работ, установленного п. 1.3. настоящего
Договора по вине Подрядчика - пеню в размере 0,1 % от стоимости Работ за каждый день
просрочки;
- за нарушение конечного срока Работ, установленного п. 1.4. настоящего Договора
по вине Подрядчика - пеню в размере 0,1 % от стоимости Работ за каждый день
просрочки;
- за задержку устранения недостатков (дефектов) в Работах против сроков,
предусмотренных актом - пеню в размере 0,1 % от стоимости Работ по устранению
недостатков (дефектов) за каждый день просрочки.
7.3. Подрядчик имеет право закончить начатые Работы, а Заказчик обязан принять и
оплатить выполненные в соответствии с условиями настоящего Договора Работы с
освобождением от уплаты пени за просрочку, если задержка выполнения Работ
произошла по вине Заказчика.
7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в
натуре.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного
настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
силы.
7.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде Томской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по
решению суда в соответствии с гражданским законодательством РФ.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. Приложение:
9.6.1. Техническое задание (Приложение № 1).
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Подрядчик:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
634050, г.Томск, пр.Ленина, д.30
Р/счет 40501810500002000002
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской
области г.Томск
БИК 046902001
ИНН 7018007264
КПП 701701001
Л/счет 30656Щ45270
Кор.счета нет
ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________ /А.К. Мазуров/
М.П.
_______________ /
М.П.
/