Договор № на поставку, монтаж, наладку оборудования/ Дополнительное соглашение №

Договор №
на поставку, монтаж, наладку оборудования/
Дополнительное соглашение №
к Договору №
от
<место подписания>
<дата подписания>
<наименование ЮЛ/ФИО> , в лице <должность и ФИО лица - подписанта документа>,
действующ<его/ей> на основании <реквизиты документа, уполномочивающего лицо
подписывать Договор >, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с одной стороны, и
<наименование ЮЛ/ФИО>, в лице <должность и ФИО лица - подписанта документа>,
действующ<его/ей> на основании <реквизиты документа, уполномочивающего лицо
подписывать Договор>, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны,
заключили настоящ<ий/ее> Договор / <Дополнительное соглашение к Договору №__ от
____>
1.
Изложить Договор/Соглашение/Контракт и Приложения к нему в следующей
редакции:
1. Термины Договора
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТА (ОТИ) –
аэродромы, объект или объекты, предназначенные для обслуживания воздушных судов и
(или) пассажиров, осуществления операций с грузами, а также иные обеспечивающие
функционирование транспортного комплекса объекты.
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – совокупность правил и процедур допуска лиц и
транспортных средств на ОТИ.
ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – совокупность организационно-технических
мероприятий и правил, направленных на исключение возможности бесконтрольного
передвижения персонала, пассажиров и транспортных средств на ОТИ.
АКТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (АНВ) - противоправное действие
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности
транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью
людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий
КЗА – контролируемая зона аэропорта – рабочая площадь Московского аэропорта
Домодедово, прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть
их, доступ в которые контролируется.
САБ – служба авиационной безопасности ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ АВИЭЙШН
СЕКЬЮРИТИ».
Услуга - выполнение работ по монтажу/наладке оборудования
Работы - комплекс работ по поставке, монтажу/наладке оборудования.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, по заданию Покупателя,
Поставщик обязуется поставить оборудование, осуществить его монтаж/наладку в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, в установленный срок
(Приложение
№3),
а
Покупатель
оборудование/монтаж/наладку .
обязуется
оплатить
поставленное
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Покупатель обязан:
3.1.1. Выполнить все обязательства по настоящему Договору в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.1.3. Соблюдать гарантийные обязательства, предусмотренные Приложением № 7
к настоящему Договору.
3.1.4. В случае неготовности принять оборудование, работы по монтажу/наладке
оборудования
от Поставщика, Покупатель обязан письменно уведомить об этом
Поставщика.
3.1.5 Право собственности на оборудование переходит к Покупателю после подписания
Акта приема - передачи товаров/ услуг.
3.1.6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и далее,
не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Поставщика действующую
номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Покупателя, имеющих право
сопровождения лиц и транспортных средств Поставщика, обладающих разовыми
пропусками в КЗА и/или ОТИ , в соответствие с формой, установленной Приложением №
10 " Перечень сотрудников Покупателя, имеющих право сопровождения лиц и
транспортных средств Поставщика, обладающих разовыми пропусками в КЗА и/или на
ОТИ"
3.1.7. Любые исходящие от сторон по настоящему Договору письма, содержащие, в том
числе предложения Покупателя в адрес Поставщика поставить те или иные товары/
произвести те или иные работы, не предусмотренные настоящим Договором и/или по
ценам/стоимости не соответствующим настоящему Договору, а также письма, иным
образом касающиеся изменения видов, цены или условий оплаты товаров/работ по
настоящему Договору, рассматриваются сторонами исключительно в качестве
предложений по заключению соответствующего
дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. В срок установленный Приложением №3 к настоящему Договору
поставить
продукцию на склад Покупателя, месторасположение которого указанно в Приложение
№4 настоящего Договора, осуществить его монтаж/наладку.
3.2.2. Вместе с товаром Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:
- счет на оплату отгруженного оборудования/работы по монтажу/наладке оборудования
с подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью;
- счет фактуру;
- техническую и иную документацию предусмотренную условиями
поставки
оборудования/монтажа/наладки в Приложении №3 к настоящему Договору;
3.2.3. Предоставить
гарантию на
оборудование/монтаж/наладку
на условиях,
предусмотренных в Приложении №7 к настоящему Договору.
3.2.4. За свой счет обеспечить закупку и доставку материалов, необходимых для
монтажа/наладки , и их разгрузку на объекте.
3.2.5. Нести риск случайной гибели/случайного повреждения оборудования,
используемых материалов, результата выполненной работы до ее приемки Покупателем.
3.2.6. Иметь подготовленный и аттестованный персонал, сертификаты и разрешения,
необходимые для поставки оборудования/работы по монтажу/ наладки в соответствии
с требованиями Покупателя. Во время
поставки оборудования/работы по
монтажу/наладки обеспечить безопасные условия работы, соблюдение требований по
охране труда, пожарной безопасности.
3.2.7. Поставщик вправе привлекать к выполнению услуг по Договору третьих лиц. При
этом Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все действия третьих лиц.
3.2.8. Любые изменения состава и стоимости оказываемых услуг по настоящему
Договору, должны быть оформлены в письменной форме путем заключения
Дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала оказания услуг.
3.2.9. Поставщик не обязан осуществлять
поставку товаров/выполнение работ по
монтажу/наладке оборудования , не предусмотренных настоящим Договором, до
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
3.2.10. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора, а также в
течение года с момента его расторжения/прекращения, воздерживаться от осуществления
действий направленных на Переманивание работников Покупателя.
3.2.11. Под Работником Покупателя Стороны понимают физическое лицо, которое имеет
трудовой договор с Покупателем, а также физические лица, с момента расторжения
Покупателем трудового договора с которыми, не истекло 3 (три) календарных месяца.
3.2.12. Под Переманиванием Работника Покупателя Стороны понимают следующие
целенаправленные действия Поставщика, результатом которых будет являться
последующее трудоустройство указанных лиц у Поставщика:
- предложение Поставщиком работы Работнику Покупателя в любой форме (устно,
письменно или с использованием любых средств связи, исключая адресованные
неопределённому кругу лиц публикации о вакансиях в специализированных изданиях и на
специализированных сайтах в сети Интернет), в том числе ведение переговоров о
возможности такого предложения;
- действия Поставщика, направленные на убеждение Работника Покупателя принять
предложение о трудоустройстве.
Действия Поставщика, предусмотренные настоящим
п.3.2.12., не будут
рассматриваться Сторонами в качестве Переманивания при условии, что они совершены
по согласованию с Покупателем.
Согласование Покупателя считается полученным, если оно направлено Поставщику
начальником Подразделения персонала Покупателя по электронной почте.
3.2.13. Предусмотренные настоящим договором условия об отказе от Переманивания
сотрудников Покупателя носят гражданско-правовой характер, регулируют отношения
между Сторонами по настоящему договору и не могут трактоваться как ограничение
трудовых прав Работников Покупателя.
3.2.14. Условия, предусмотренные настоящим договором, не означают запрета на
трудоустройство Работника Покупателя у Поставщика даже в результате Переманивания
Работника Покупателя Поставщиком.
3.2.15. Вместе с тем указанные действия Поставщика будут являться нарушением
обязанностей Поставщика, вытекающих из настоящего договора, а также будут являться
основанием для предъявления требований Покупателю к Поставщику о возмещения
ущерба в соответствии с п.4.4 настоящего Договора.
3.2.16. Соблюдать порядок обращения пропусков, выдаваемых Поставщику <ЮЛ
Предприятия>, установленного Приложением № 9 "Порядок обращения пропусков
Поставщика")
3.2.17. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и далее,
не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Управляющего директора ЗАО
ДЭАС действующую номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Поставщика ,
осуществляющих деятельность в КЗА и/или
ОТИ
в соответствие с формой,
установленной Приложением №
11 "Перечень сотрудников Поставщика,
осуществляющих на законных основанияхдеятельность в КЗА и/или на ОТИ") к Договору.
3.2.18. В течение 1 (одного) календарного дня после кадрового перемещения (увольнения,
перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в отношении
сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или
ОТИ , письменно
информировать об изменениях Управляющего директора ЗАО ДЭАС.
3.2.19. В течение 5 (пяти) календарных дней после кадрового перемещения (увольнения,
перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в отношении
сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ , сдать соответствующие
постоянные пропуска в бюро пропусков ЗАО ДЭАС.
3.2.20. В случае потери пропуска, оформленного на сотрудника и / или на
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы Поставщика , в течение 1
(одного) календарного дня после выявления, письменно проинформировать о данном
факте Управляющего директора ЗАО ДЭАС.
3.2.21. Доводить до сотрудников Поставщика , осуществляющих деятельность в КЗА
и/или ОТИ «Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА и/или на ОТИ»,
указанные в Приложении № 12 "Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА
и/или на ОТИ к Договору, и обеспечить их соблюдение.
3.2.22. В случае нарушения Поставщиком пунктов 3.2.18 - 3.2.21. настоящего Договора
Управляющий директор ЗАО ДЭАС вправе принять решение о приостановке (блокировке)
и изъятии пропусков Поставщика с письменным уведомлением Поставщика .
3.2.23. В случае привлечения сторонних организаций для исполнения работ в интересах
Поставщика , по настоящему договору обязать стороннюю организацию выполнять
положения, относящейся к обеспечению пропускного и внутриобъектового режима,
указанных в пп. 3.2.16. - 3.2.22. настоящего Договора, а также Приложения 9 - 12. к
настоящему договору.
4. Порядок и условия расчетов по Договору
4.1. Стоимость
поставляемых товаров / выполняемых работ по монтажу/наладке
оборудования по Договору на поставляемый товар указана в Приложении №1 к
Договору.
4.2. Условия расчетов по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к Договору.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Поставщиком обязательств по пункту 3.1.3 Покупатель вправе
требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере ____ рублей (например 10% от общего
размера стоимости поставляемых товаров / выполняемых работ по монтажу/наладке
оборудования.
5.2. В случае нарушения обязательства по оплате выполненных Поставщиком услуг,
исключая обязательства по оплате авансовых платежей, Покупатель уплачивает
Поставщику пени в размере
% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый
день просрочки платежа.
5.3. В случае нарушения своих обязательств по пункту 2.1 Поставщик обязуется
оплатить
Покупателю неустойку в размере
% от стоимости
поставки/монтажа/наладки оборудования , указанной в Приложении №1, за каждый день
просрочки поставки/монтажа/наладки оборудования.
5.4. В случае нарушения Поставщиком условий, указанных в п. 7.1., 7.2. настоящего
Договора, Покупатель вправе требовать от поставщика уплаты штрафа в размере
_____(____________) рублей (например: 10% от общего размера стоимости по
договору за каждый факт разглашения информации, составляющей коммерческую
тайну) . При этом уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не освобождает
Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных
п. 7.3 настоящего
Договора.
5.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных п. 3.2.10
настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме
ущерб, причиненный таким нарушением включая расходы на обучение,
профессиональную подготовку Работника Покупателя, любые иные расходы Покупателя,
связанные с подбором нового Работника взамен переманенного Поставщиком, но в любом
случае не менее:
- 100 000 (ста тысяч) рублей, для Работника занимавшего рабочую профессию;
- 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, для Работника занимавшего должность
специалиста/ служащего;
- 300 000 (трехсот тысяч) рублей для Работника занимавшего руководящую должность.
5.6. Выставленные на основании письменных претензий счета на оплату штрафов
подлежат к оплате виновной стороной в течении
с момента
.
5.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой части своих обязательств, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные
действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие
после заключения настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон
по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форсмажорных) обстоятельств и их последствий.
5.8. Стороны обязаны в течение <число>
<число прописью> календарных дней с
момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить по телеграфу (факсу, телексу, телефону, электронной
почте) друг друга о начале действия данных обстоятельств, а по окончании их действия –
об их окончании. При этом сообщение должно быть подтверждено представителями
органов власти или торгово-промышленной палаты региона, подвергшегося действию
вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о
возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую Сторону права на
освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации, за исключением
случаев, когда такое неуведомление обусловлено самими обстоятельствами
непреодолимой силы.
5.9. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения
обязательств любой из Сторон по настоящему Договору составит более <число> <число
прописью> месяцев, Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора либо
его части.
6.
Порядок разрешения споров
6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора
регулируются Сторонами посредством переговоров.
При этом Стороны соглашаются,
что рассмотрение претензий и обращений Поставщика к Покупателю осуществляется с
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора
в соответствии с Порядком рассмотрения претензий и обращений, являющимся
Приложением № 5 к настоящему Договору.
6.2.
При недостижении согласия споры рассматриваются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Московской
области, применению подлежит материальное право РФ.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего
Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его
исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим
законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны
обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в
частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия
другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.
7.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с
условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не
менее трех лет после его истечения/прекращения.
7.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации
обладателем которой является другая Сторона по настоящему договору, должна
возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора
и
распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие <указывается срок с
которого вступает в силу договор>.
8.2. Настоящий Договор заключен сроком на не более 12 месяцев (
)
с
даты его вступления в силу и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке
по инициативе Покупателя в следующих случаях:
8.3.1. Если Поставщик нарушит сроки выполнения своих обязательств по Договору,
более чем на 1 календарный/ых день/ей .
8.3.2. Если Поставщик прекратит Работы или не продолжит их выполнение в течение 2
календарных дней после получения соответствующего письменного уведомления от
Покупателя;
8.3.3. Если Поставщик неоднократно нарушит свои обязательства по настоящему
Договору.
8.4. Независимо от наличия нарушений со стороны Поставщика, Покупатель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления
Покупателю соответствующего уведомления
за 30 календарных дней до даты
расторжения.
8.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора только при
наличии письменного соглашения Сторон.
9. Прочие условия Договора
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме, путем изложения Договора и/или Приложений к нему в
новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.2.
Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную
информацию о контактных лицах сторон по договору, адреса электронной почты для
осуществления контактов указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.
9.3. Поставщик обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках
и/или во исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между
Сторонами путем отправки документации службой курьерской доставки
либо
непосредственной передачи документации в подразделение документооборота
Покупателя по адресу, указанному в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна передаваться с
Сопроводительным письмом, содержащим:
 Перечень передаваемой документации
 Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Заказчика).
В случае передачи любой документации иным способом, кроме указанного в п. 9.3.
настоящего Договора она считается не принятой Покупателем и подлежит уничтожению.
Стороны не вправе ссылаться на такие документы как принятые Покупателем и/или
обязательные к исполнению в отношениях между собой и/или третьими лицами.
9.4.Договор составлен на
лист
, включая Приложения, и в
экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждая
страница Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон.
9.5. Договор составлен на русском языке.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
9.6.1. Приложение №1 Стоимость поставки /монтажа/наладки оборудования по
Договору.
9.6.2. Приложение №2 - Порядок и условия расчетов по договору
9.6.3. Приложение №3 - Условия и сроки выполнения сторонами обязательств по
Договору
9.6.4 . Приложение № 4 -Реквизиты сторон
9.6.5. Приложение № 5 - Порядок рассмотрения претензий и обращений
9.6.6. Приложение № 6 - Форма Акта приема - передачи товаров/услуг
9.6.7. Приложение №7 - Гарантия качества на выполненные работы
9.6.8 Приложение №8 - Форма Акта выявленных нарушений
9.6.9. Приложение № 9 - Порядок обращения пропусков Поставщика>
9.6.10. Приложение № 10 - Перечень сотрудников Покупателя, имеющих право
сопровождения лиц и транспортных средств Поставщика, обладающих разовыми
пропусками в КЗА и/или на ОТИ
9.6.11. Приложение № 11 - Перечень сотрудников Поставщика, осуществляющих на
законных основанияхдеятельность в КЗА и/или на ОТИ
9.6.12. Приложение № 12 - Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА и/или на
ОТИ
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания
Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено
(
) листах, на русском и
<указывается язык> языке, в
экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Каждый лист дополнительного соглашения заверен подписью представителя
Исполнителя.
4. Приложение № 1-7 к Договору изложить в новой редакции. Приложения №1-7 в
новой редакции прилагаются к настоящему Дополнительному соглашению. Приложения
в ранее действующей редакции признать утратившими силу с момента подписания
настоящего Дополнительного соглашения.
5/10 Подписи Сторон:
Покупатель
Поставщик
___________________ /______________ /
(Ф.И.О. Подписанта)
___________________ /_______________ /
(Ф.И.О. Подписанта)