ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №05-____-ПТ/______

1
Приложение № 5
к Извещению о закупке
на право заключения договора поставки компьютерной
и организационной техники
для нужд некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
в Ямало-Ненецком автономном округе»
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____
на поставку компьютерной и организационной техники
для нужд некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
в Ямало-Ненецком автономном округе»
г._____________
« ___» __________ 2015 г.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________, действующего на основании ______________________________,
с одной стороны,
и _______________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик»,
действующий на основании _______________________________, с другой стороны, в
дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор на поставку компьютерной и организационной техники для нужд некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком
автономном округе» (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку
компьютерной и организационной техники Заказчику (далее – Товар), а Заказчик принять и
оплатить поставленный Товар.
1.2. Наименование (ассортимент), количество Товара, его комплектация, характеристики,
цена определены в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар не является предметом по другим договорам,
свободен от прав и притязаний третьих лиц.
1.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора, обеспечив самостоятельно и за свой счёт погрузку, разгрузку и доставку Товара по
адресу: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 43.
1.5. Риск случайной гибели Товара лежит на Поставщике до момента получения Товара
Заказчиком.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на поставляемый Товар составляет ______________ (______________) рублей
____ копеек, включая налог на добавленную стоимость.
1
2
Цена по настоящему Договору является твердой и определяется на весь срок действия
Договора, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора за исключением
случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары
(упаковки), расходы на перевозку (поставка Товара Заказчику), страхование, уплату
таможенных пошлин, установленные законодательством Российской Федерации налоги и
сборы, а также другие обязательные платежи, сопутствующие расходы, связанные с
исполнением Договора.
2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в
безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента фактической
поставки Товара, подписания акта приема-передачи, товарной накладной на основании счета,
счета-фактуры.
Днем оплаты Товара считается день перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.4. Поставщик обязуется передать Товар Заказчику в течение ___ (______________)
календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
2.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение установленного срока расчетов с
Поставщиком в случае непредставления Поставщиком вместе с Товаром
всех
предусмотренных настоящим Договором и надлежащим образом оформленных документов в
установленный срок.
3.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно
предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о
сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором
сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные
Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара.
3.2. Приемка Товара по настоящему Договору осуществляется путем подписания между
Поставщиком и Заказчиком акта приема-передачи Товара и товарной накладной.
При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику счет (счет-фактуру), товарную
накладную и акт приема-передачи Товара.
3.3. Проверка количества, качества и комплектации Товара, принадлежностей и
необходимой документации на Товар перед подписанием акта приема-передачи Товара
является обязательной.
3.4. Внесение каких-либо изменений в текст товарной накладной после ее составления и
подписания Сторонами в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых
исправлений в текст товарной накладной может осуществляться только по согласованию
Сторон и должно быть удостоверено личными подписями их уполномоченных представителей.
3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика акта
приема-передачи товара должен рассмотреть его. В течение этого срока Заказчик может
направить Поставщику в письменной форме мотивированный отказ в подписании акта приемапередачи товара с указанием замечаний или подписать его.
3.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи Товара.
3.7. В случае если акт приема-передачи Товара подписан не уполномоченными лицами,
отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Поставщика и Заказчика, акт приемапередачи Товара считается неподписанным, Товар – не поставленным.
3.8. Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов
продукции нормам
и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим
условиям (ТУ) и иной нормативно-технической
документации. При передаче Товара
2
3
Поставщик представляет Заказчику соответствующие документы на Товар, установленного
законодательством Российской Федерации образца, с областью действия на всей территории
Российской Федерации.
В случае несоблюдения требований Поставщиком условий об ассортименте Товара и
непредставления документов, указанных в настоящем пункте и в пункте 3.2. настоящего
Договора, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
В случае если Товар оплачен, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных средств.
3.9. Товар должен быть упакован в надлежащую упаковку, обеспечивающую его
сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких
перегрузок в пути и хранении.
3.10. В случае передачи Поставщиком Товара ненадлежащего качества Заказчик по
своему выбору вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков
Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней либо возмещения расходов Заказчика по
устранению недостатков Товара. Заказчик также вправе отказаться от Товара и осуществить его
возврат за счет Поставщика. В случае если Товар оплачен, Заказчик вправе потребовать
возврата уплаченных средств.
3.11. В случае обнаружения нарушения требований к качеству Товара во время его
эксплуатации в течение гарантийного срока (обнаружение неустранимых недостатков;
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов и затрат времени
или выявляются неоднократно, недостатков, которые проявляются вновь после их устранения,
других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены Товара
надлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.
3.12. Поставка эквивалента Товара допускается исключительно с письменного согласия
Заказчика. При этом цена за поставленный Товар может быть изменена соразмерно стоимости
эквивалента поставляемого Товара на дату заключения настоящего Договора.
3.13. В случае изменения цены настоящего Договора по Соглашению Сторон
ассортимент, количество, качество, комплектация и характеристика Товара остаются
неизмененными.
3.14. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены
Заказчиком Поставщику в разумный срок после выявления недостатков Товара при условии
соблюдения требований ст. 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.15. Поставка Товара осуществляется Поставщиком одной партией в полном объеме.
Частичная поставка Товара допускается только после предварительного письменного
согласования с Заказчиком.
3.16. В случае если Поставщик не поставил определенное количество Товара в
установленный по настоящему Договору срок, он обязан осуществить допоставку Товара за
свой счет не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента установления Заказчиком
факта недопоставки.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.
4.1.3. Надлежащим образом осуществить приемку поставленного Товара в соответствии
условиями настоящего Договора.
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. Поставить Товар в сроки, указанные в п. 2.4. настоящего Договора.
4.2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора своевременно предоставлять
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении настоящего Договора.
4.2.3. Выполнять требования настоящего Договора о количестве Товара, а также
требования в отношении качества поставляемого Товара, цены Договора.
3
4
4.2.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.
4.2.5. Оформить акт приема–передачи Товара, товарную накладную, счет (счет-фактуру)
в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон причинило убытки другой Стороне, виновная Сторона
обязана возместить их в полном объеме.
5.3. В случае неисполнения обязательств, просрочки исполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по поставке Товара в срок, установленный настоящим Договором,
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день
просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств до дня надлежащего
исполнения Поставщиком соответствующих обязательств.
5.4. Указанная в пункте 5.3. настоящего Договора неустойка носит штрафной характер и
взыскивается сверх суммы убытков.
Данная неустойка подлежит уплате Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения письменного требования от Заказчика.
5.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону
от выполнения обязательств и устранения нарушений прав другой Стороны по настоящему
Договору.
5.6. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3
(трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия
подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форсмажорных обстоятельств.
6.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
7. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
7.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены
4
5
заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или
курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
7.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
7.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом,
считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после
отправки телекса или телефакса.
7.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот
день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем
вручения.
8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
8.1 Гарантийный срок на Товар с момента поставки Товара и перехода права
собственности на Товар Заказчику составляет ______ месяцев.
В течение этого срока, в случае выявления производственного брака (производственных
дефектов), Поставщик за свой счет производит замену (либо ремонт) недоброкачественного
Товара. В случае, если в течение действия гарантийного срока выявится неисправность
приобретенного Товара, Товар подлежит ремонту (замене на товар той же марки и
комплектности) в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня надлежащего извещения
Поставщика Заказчиком. Поставщик в этом случае самостоятельно и за свой счет принимает
все необходимые меры для замены (ремонта) Товара.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по настоящему Договору,
Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого
автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка
разрешения споров.
Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их
получения.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными
5
6
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор
в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.3. Любые дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11.4. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том
случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
11.5. В части отношений между Сторонами, неурегулированными положениями
настоящего Договора применяется действующее законодательство Российской Федерации.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ЗАКАЗЧИК
НО «Фонд капитального ремонта МКД
в ЯНАО»
Адрес: 629007, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Свердлова, д. 43.
ИНН/КПП 8901998519 /890101001
ОГРН 1148900000369
Тел. (34922) 4-42-69 (бухгалтерия)
р/с 40603810967450000036
в Салехардском ОСБ № 1790
Западно-Сибирского банка СБ РФ,
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
E-mail: fkr@fondkr89.ru
Руководитель ____________________
МП
Руководитель ____________________
МП
6
7
Приложение № 1
к Договору от «_____ » ______ 2015 г. № ___
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/
п
Наименование
товара
Характеристики
Колво
Цена,
руб.
Сумма,
руб.
Всего наименований: _____ (_________________).
1..Место поставки товара:
2. Срок поставки товара:
3. Гарантийный срок:
4. Цена Договора составляет _____________ (________________) рублей ____ копеек,
включая НДС.
Поставщик
Заказчик
________________
________________
МП
МП
7