ДОГОВОР №__ Общество с ограниченной ответственностью «КСТМ» (ООО «КСТМ») г. Тихвин

ДОГОВОР №__
г. Тихвин
«08» августа 2014г.
Общество с ограниченной ответственностью «КСТМ» (ООО «КСТМ») в лице генерального
директора Бурыкина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________________________ в
лице ____________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________., именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой
стороны, и, вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик
принимает на себя обязанность по выполнению проектно-сметной документации на установку 2
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием
(далее по тексту АИТП), её согласованию с МП «Тепловые сети», МП «Водоканал» (далее
ресурсоснабжающие организации).
1.2. Адреса многоквартирных домов для установки АИТП указаны в Приложении № 1 к
настоящему договору.
1.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы и принять их результат в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.4. Разрабатываемая проектно-сметная документация включает себя:
1.4.1. Пояснительную записку.
1.4.2. Принципиальные схемы.
1.4.3. Монтажные схемы.
1.4.4. Спецификацию оборудования.
1.4.5. Гидравлический расчет.
1.4.6. Сводный сметный расчет.
1.4.7. Подрядчик осуществляет проведение независимой экспертизы сметной документации (13
проектов АИТП) посредством получения экспертных заключений от организации основным видом
деятельности которой является экспертиза сметной документации.
1.5. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с
условиями настоящего Договора, техническими условиями, техническими заданиями Заказчика,
(Приложение № 4 настоящему Договору), требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 41101-95 «Проектирование тепловых пунктов», других строительных норм и правил содержащих
требования к составу проектно-сметной документации АИТП.
2. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
2.1. Общая стоимость по Договору составляет: 211 758 рублей 00 копеек (Двести одиннадцать
тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 32 302 рубля 07
копеек (Тридцать две тысячи триста два рубля 07 копеек), которая определена на основании
Локальной сметы № 01 (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.2. Источник финансирования работ, предусмотренных п.1.1 Договора – местный бюджет
муниципального образования «Тихвинский район Ленинградской области». Финансирование
осуществляется в виде субсидий на реализацию мероприятий по установке АИТП в Порядке,
установленном органом местного самоуправления Тихвинского района.
2.3 Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления на расчетный
счет Подрядчика денежных средств в следующем порядке:
2.3.1 Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления субсидии от
муниципального образования «Тихвинский район Ленинградской области» перечисляет
Подрядчику аванс в размере 30%, который составляет: 63 527 рублей 40 копеек (Шестьдесят три
тысячи пятьсот двадцать семь рублей 40 копеек), в том числе НДС 18% - 9 690 рублей 62
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
копейки ( Девять тысяч шестьсот девяносто рублей 62 копейки).
2.3.2. После предъявления Заказчику проектно-сметной документации на установку 2 (двух) АИТП
согласованных ресурсоснабжающими организациями, с положительным заключением
государственной экспертизы сметной документации, Подрядчик направляет Акт сдачи-приемки
выполненных работ (формы КС-2, КС-3), который рассматривается Заказчиком в течение трех
рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком результатов выполненных работ.
2.3.3. Датой окончания работ по Договору является дата подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ (формы КС-2, КС-3) 2 (двух аитп) АИТП.
2.4. Начало работ по Договору для Подрядчика считается дата передачи Заказчиком технических
заданий (Приложение № 4 к настоящему Договору), технической документации (Приложение № 3
к настоящему Договору) для разработки рабочих проектов АИТП.
2.5. Окончание выполнения работ – 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня начала выполнения
работ, определенного согласно п.2.4. Договора.
2.6. Срок действия Договора – с момента подписания Договора до полного выполнения сторонами
взаимных обязательств по нему.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
3.1. По окончании работ Подрядчик предъявляет выполненные работы Заказчику и передает
последнему Акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).
3.2. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента получения Актов сдачи-приемки
выполненных работ (формы КС-2, КС-3) настоящего Договора, обязан направить Подрядчику
подписанный экземпляр Актов или мотивированный отказ от приемки работ.
3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет-фактура,
прилагаемые к ней Акты сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) с расшифровкой
по видам работ, представленные Заказчику.
3.4. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненную работу. Заказчик принимает досрочно
выполненную работу и оплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5. В случае ликвидации, или реорганизации предприятий Заказчика или Подрядчика, всю
ответственность и осуществление платежей, а также выполнение оставшихся работ принимают на
себя предприятия, являющиеся правопреемниками Сторон.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Выполнить своими силами работы в объемах, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора,
в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
4.2. Использовать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора,
квалифицированный персонал имеющий соответствующее образование, свидетельства и допуски
для качественного и своевременного выполнения работ.
4.3. Предъявить Заказчику свидетельства о допуске к работам, выданного Саморегулируемой
организацией, разрешающее осуществление Подрядчику работ предусмотренных Договором.
4.4. Обеспечить соответствие качества выполнения работ требованиям технического задания
Заказчика, нормативно-правовых актов в области проектирования АИТП.
4.5. Устранять за свой счет все замечания и претензии, выявленные проектно-сметной
документации (в том числе выявленные по результатам рассмотрения документации
ресурсоснабжающими организациями).
4.6. От лица Заказчика согласовать разрабатываемую проектно-сметную документацию (2 (два)
рабочих проектов АИТП) с ресурсоснабжающими организациями.
4.7. Подрядчик обязуется передать Заказчику результаты работ предусмотренных п. 1.1.
Договора в количестве 3-х экземпляров (оригинал – 1 экз.; копия – 2 экз.) на бумажном носителе.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
5.1. Предоставить доступ Подрядчику в помещения многоквартирных домов для осуществления
работ в соответствии с п.1.1 и в сроки, оговоренные Договором.
5.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
5.3. Предоставить Подрядчику техническую документацию (Приложение № 3 к настоящему
Договору) и технические задания (Приложение № 4 к настоящему Договору), на работы
предусмотренные п.1.1. Договора, необходимые для выполнения проектных работ.
5.4. Оформление для Подрядчика доверенностей, официальных обращений, необходимых для
согласования проектно-сметной документации в ресурсоснабжающих организациях в течении двух
дней с момента обращения Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по требованию любой из Сторон по
решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, а также
вследствие одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора, когда такой отказ
допускается действующим законодательством или настоящим Договором.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (полностью или
в соответствующей части) по следующим основаниям:
6.3.1. В случае, если просрочка начала выполнения работ (соответствующего этапа работ), составит
более 10 (десяти) рабочих дней по отношению к сроку, установленному Договором (за
исключением случаев, когда такая просрочка вызвана просрочкой исполнения встречных
обязательств Заказчиком);
6.3.2. В случае, если просрочка сдачи Подрядчиком Заказчику результата выполненных работ
составит более 10 (десяти) рабочих дней по отношению к сроку, установленному Договором (за
исключением случаев, когда такая просрочка вызвана просрочкой исполнения встречных
обязательств Заказчиком);
6.3.3. В случае систематического (два и более раз) нарушения Подрядчиком при выполнении работ
требований технической документации, СП, СНиП РФ или отступления от условий Договора и не
устранения Подрядчиком данных нарушений и/или отступлений в срок, установленный
Договором;
6.4. Об отказе от исполнения Договора (полностью или частично), Заказчику обязан письменно
уведомить Подрядчика.
6.5. При расторжении Договора по соглашению Сторон выполненные работы передаются
Заказчику, который засчитывает Подрядчику их стоимость в объеме, определяемом
договаривающимися сторонами и оформленном Актом.
6.6. Все возникшие разногласия, выявленные при исполнении условий настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.7. В случае невозможности разрешения споров или разногласий между Сторонами путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
8.1. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
8.2. Приложение № 1 – Адресный список многоквартирных домов;
Приложение № 2 – Локальная смета № 01;
Приложение № 3 – Перечень технической документации;
Приложение № 4 - Технические задания на проектирование.
8.3. Все дополнительные Приложения к настоящему Договору составляются в двух экземплярам по
одному для каждой из Сторон и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.
9. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «КСТМ»
Юридический адрес: 187550 Ленинградская
обл., г. Тихвин, ул. Строительная д. 13
Фактический адрес: 187550 Ленинградская
обл., г. Тихвин, ул. Строительная д. 13
ИНН 4715026460 /КПП 471501001
ОГРН 1124715000156
Р/с 40702810255370000370
К/с 30101810500000000653
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк
России»
БИК 044030653, ОКПО 90347612;
ОКВЭД 45,1 45,2 45,3 45,4 45,5
10. ПОДПИСИ СТОРОН
От Подрядчика:
_________________
От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «КСТМ»
"___"_____________2014 г
___________________ Бурыкин С.В.
"___"_____________2014 г
М.П.
М.П.
Приложение № 1
к Договору № К-401-14 от 08.08.2014г.
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
АДРЕСНЫЙ СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
ТИХВИНСКОГО РАЙОНА
№
п/п
1
2
Адрес
Серия (тип
проекта дома)
г. Тихвин, 1а микрорайон, д. 13
г. Тихвин, 1а микрорайон, д. 50 к.1
От Подрядчика:
Кол-во
ИТП
1
1
_________________
От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «КСТМ»
"___"_____________2014 г
___________________ Бурыкин С.В.
"___"_____________2014 г
М.П.
ПОДРЯДЧИК
М.П.
ЗАКАЗЧИК
Приложение №2
к Договору № К-401-14 от 08.08.2014г.
Согласовано:
Утверждаю:
ООО «КСТМ»
Генеральный директор
_____________________ С.В. Бурыкин
__________________
Локальная смета № 01
на разработку проектно-сметной документации 2 (двух) АИТП с погодным и часовым
регулированием в жилищном фонде Тихвинского района,
находящегося в управлении ООО "КСТМ"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Характеристика
предприятия, здания или
вида работ
Раздел 1. Тепловой пункт.
№ частей, таблиц и пунктов
указаний к разделу или главе
Методических рекомендаций
Расчет стоимости
Стоимость,
руб.
СБЦ на проектные работы в
строительстве
Формула расчитана в
соответствии с
Приложением № 1 к
Метод.указаниям по
применению СБЦ:
Ц=а+в*(0,4*Хmin+0,6*Х
зад.)*Кi
"Коммунальные инженерные
сети и сооружения" М, 2012.
1
Тепловой пункт в составе:
коллекторных
теплофикационной воды,
насосных установок,
теплообменного
оборудования и
регулирующих устройств - с
суммарной нагрузкой 0,1954
Гкал/час
Табл. 14, п. 1.
К1=3,64 - индекс изменения
сметной стоимости на 3 квартал
2013 года (письмо Минрегиона
России от 29.07.2013г. №
13478-СД/10).
С=(1068,07+4,25*(0,4*10
+0,6*0,1682))*3,7*1000
Всего:
4 016 345,97
К2=60 % - рабочая
документация (п. 1.4
Метод.указаний по
применению СБЦ на проектные
работы);
К3=5,5162213 % относительная стоимость
разработки проектируемых
разделов (дополнение к табл.
49. Договорной коэффициент)
2 409 807,58
132 930,32
Итого по разделу 1:
Количество
проектируемых тепловых
пунктов 5
Итого по смете без НДС:
НДС 18%
132 930,32
132 930,32*0,35*1
46 525,61
179 455,93
32 302,07
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
ПОДРЯДЧИК
4 016 345,97
211 758,00
ЗАКАЗЧИК
Приложение № 3
к Договору № К-401-14 от 08.08.2014г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(для каждого многоквартирного дома, согласно адресного списка)
1. Ситуационный план расположения объекта с указанием диаметров, протяженности и типа
прокладки тепловых сетей.
2. Схема разводки трубопроводов ГВС, ХВС и отопления в подвальном помещении.
3. Выкопировка подвального помещения с размещением помещения ИТП.
4. Технические условия на присоединение, подписанные теплоснабжающей организацией.
5. Технические условия на присоединение, подписанные водоснабжающей организацией.
6. Паспорт ПИБ (технический паспорт здания) на каждое здание по необходимости.
От Подрядчика:
_________________
От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «КСТМ»
"___"_____________2014 г
___________________ Бурыкин С.В.
"___"_____________2014 г
М.П.
ПОДРЯДЧИК
М.П.
ЗАКАЗЧИК