Д О Г О В О Р №
реклама
ДОГОВОР № г. Тюмень .декабря. 2014 г. ООО «Аргонавт-сервис», в лице директора Игнатова Андрея Михайловича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ООО СП «Ситниковское», в лице директора Шулыгина Петра Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется поставить оборудование согласно перечню поставляемого оборудования (приложение № 1 к настоящему договору), а также выполнить собственными силами и материалами работы по установке и годовому обслуживанию системы в соответствии с утвержденным техническим заданием (приложение № 2 к настоящему договору). 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование и выполненные работы. 1.3. Стороны подтверждают, что настоящий договор заключен на основании протокола комиссии по проведению закупок. 2. Стоимость оборудования, работ и порядок расчетов 2.1. Общая цена договора составляет 201500 (Двести одна тысяча пятьсот) рублей. НДС не предусмотрен; и складывается из: - Стоимости оборудования 201500 (Двести одна тысяча пятьсот) рублей. НДС не предусмотрен; - Стоимость работ включена в стоимость оборудования. - Стоимость диспетчеризации за 12 месяцев с момента установки оборудования включена в стоимость оборудования. 2.2. Заказчик производит оплату в следующем порядке: – 100% по факту выполнения работ, в течение 90 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и получения соответствующих документов качества и оригиналов бухгалтерских документов. 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3. Сроки поставки и выполнения работ 3.1. Стороны договорились о том, что действие настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие до даты его заключения, т.е. с 28.04.2014 3.2. Поставка оборудования производится в течение с 28.04.2014г. по 31.07.2014г. 3.3. Выполнение работ осуществляется с 30.04.2014г. по 31.07.2014г. 3.4. Годовое обслуживание и диспетчеризация с момента установки оборудования (дата подписания акта сдачи – приемки выполненных работ) в течение 12 календарных месяцев. 4. Права и обязанности Заказчика 4.1. Заказчик обязуется назначить своего Представителя, ответственного за проведение работ по настоящему Договору. 4.2. Заказчик обязуется на период действия настоящего договора обеспечить доступ Исполнителя к каждой единице транспорта, размещенной в закрытом отапливаемом помещении Заказчика по фактическому месту расположения на четыре часа по предварительной заявке. 4.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю заправочные бензоколонки с топливом поверенные по ГОСТу (с действующим сертификатом о поверке) для тарировки топливных баков. Присутствие Представителя Заказчика при тарировке обязательно. 4.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю по одной активной SIM-карте на каждую единицу транспорта. Оплата расходов на сотовую связь и контроль за ними производится Заказчиком самостоятельно. 4.5. Заказчик обязуется своевременно производить приемку и оплату выполняемых Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора. 4.6. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ в одностороннем порядке. Если такие изменения повлияют на стоимость работ и/или срок их выполнения, то Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору. 4.7. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполняемых работ, а также правильностью использования Подрядчиком материалов. 4.8. При обнаружении Заказчиком в ходе контроля и надзора за выполнением работ, отступления от требований приложения № 2, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, он обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме. 5. Права и обязанности Подрядчика 5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Системы. 5.2. Подрядчик обязуется соблюдать при выполнении работ требования действующего законодательства РФ, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, в том числе и при эксплуатации временных бытовых помещений. 5.3. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом, привлеченным им к выполнению работ по настоящему договору, правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности, действующих у Заказчика. Ответственность по технике безопасности при производстве работ по настоящему договору персоналом Подрядчика, несет Подрядчик, последний также при необходимости составляет акты по форме Н-1 о несчастном случае на производстве со своими работниками и ведет учет таких несчастных случаев в установленном порядке. 5.4. Подрядчик обязуется обеспечить серверное обслуживание Системы в течение 1 (одного) года со дня ее установки. 5.5. Подрядчик обязуется производить контроль работы и регламентное обслуживание Системы за счет собственных средств. 5.6. Устранять за свой счет все дефекты и недостатки в работах, выполненных Подрядчиком, в процессе выполнения работ, их приемки и гарантийного срока. 5.7. Подрядчик обязуется возместить в полном объеме вред, причиненный имуществу Заказчика и/или иным лицам в ходе выполнения работ, при условии, что он будет официально зафиксирован и надлежащим образом оформлен. 5.8. Подрядчик обязуется при выполнении обязательств по настоящему Договору соблюдать Российское законодательство, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов РФ, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. 5.9. Подрядчик обязуется провести обучение 2 (двух) работников Исполнителя порядку пользования и обслуживания Системы. 6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 6.1. Приемка полностью выполненных работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ. 6.2. Подрядчик по окончании работ (этапа работ) предъявляет Заказчику акт приема – сдачи выполненных работ по форме КС-2, счет-фактуру с указанием стоимости выполненных работ (этапа работ). Выполненные работы приняты на основании акта №49 от 30.04.2014г. и акта №98 от 31.07.2014. 6.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных в п. 6.2. документов, обязан направить Подрядчику подписанные документы, либо направить Подрядчику мотивированный письменный отказ от приемки работ. 6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, сторонами составляется акт с перечнем недоделок и сроками их исправления. Исправление брака и недоделок, выявленных в процессе производства работ по вине Подрядчика, производится за счет Подрядчика. 6.5. Поставленное в рамках настоящего договора оборудование передается Заказчику по товарным накладным (ТОРГ-12) по окончанию выполнения работ. До момента передачи оборудования Заказчику риск случайной гибели и повреждения оборудования лежит на Подрядчике. Поставка оборудования произведена на основании товарной накладной №49 от 30.04. 2014г и товарной накладной №98 от 31.07.2014. 7. Ответственность сторон 7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Подрядчик несет ответственность за качество оборудования, материалов, используемых при выполнении работ на объекте Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки. 7.4. При просрочке оплаты выполненных Подрядчиком работ Заказчик несет ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 8. Гарантии 8.1. Подрядчик гарантирует: качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами РФ; своевременное и за свой счет устранение возникших по вине Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ. 8.2. Гарантийный срок на выполнение работы составляет 36 месяцев с даты подписания акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2). Гарантийный срок в отношении поставленного оборудования устанавливается изготовителем, но не может быть менее 12 месяцев с даты приемки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12) 8.3. Недостатки в качестве произведенных работ, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. 9. Дополнительные условия 9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем проведения переговоров между Сторонами или обмена письмами. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, а также в случае отсутствия ответа на претензию, стороны вправе обратиться за защитой своего права в Арбитражный суд Тюменской области. 9.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, военных действий, забастовок, катастроф и чрезвычайных обстоятельств техногенного характера, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом сроки исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков. Если эти обстоятельства будут действовать в течение двух месяцев подряд и более, то любая из Сторон вправе расторгать настоящий Договор в одностороннем порядке. 9.4. Доказательствами наступления обстоятельств непреодолимой силы будут являться справки, выданные компетентными органами. 9.5. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления. 9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права требования по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по Договору. 9.8. Действие настоящего договора может быть прекращено: • по соглашению Сторон; • по требованию Заказчика, если Подрядчик не приступил к выполнению работ. 9.9. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 9.10. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковою юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 9.11. В случае изменения наименования, юридических, банковских реквизитов, организационно-правовой формы или адреса каждая из сторон обязана незамедлительно известить в письменной форме другую сторону и предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на исполнение обязательств по настоящему договору. 10. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик ООО СП «Ситниковское» Исполнитель ООО «Аргонавт-сервис» Адрес юридического лица: РФ, 627081, Тюменская обл., Омутинский район, с. Ситниково, ул. МТС, 5 ИНН: 7220504768, КПП: 722001001 Код ОГРН: 1087220000130 Код ОКПО: 84682832 Банковские реквизиты: Р/счет: 40702810167210101083 в Западно – Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень К/счет: 30101810800000000651 БИК 047102651 Электронный адрес: [email protected] Тел./факс: +7 (34544) 24-3-01 +7 (34544) 24-5-92 Юридический адрес: РФ, 625014, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Республики д.252, корп.7, оф.320 ОГРН: 1137232066510 ИНН: 7202257185, КПП: 720201001 Тел./факс: +7 (3452) 54-70-45 +7 (963) 454-70-45 Банковские реквизиты: Р/счет: 40702810245100030040 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва, К/счет: 30101810000000000201 БИК: 044525201 Заказчик Подрядчик Директор Директор ______________ П.В.Шулыгин ______________А.М. Игнатов Приложение № 1 к договору подряда № ________ от _______________ Перечень поставляемого оборудования № п/п Наименование оборудования 1 Считыватель компактных радиометок 2 Датчик уровня топлива 3 Бортовой контроллер «АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС)» Кол-во, шт 9 2 9 Заказчик Подрядчик Директор Директор ______________ П.В.Шулыгин ______________А.М. Игнатов Приложение № 2 к договору подряда № ________ от _______________ Техническое задание № п/п Наименование оборудования Кол-во, шт Цена, руб Сумма, руб 1 Считыватель компактных радиометок 9 3 000 27 000 2 Датчик уровня топлива 2 13 000 26 000 3 Бортовой контроллер «АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС)» 9 16 500 148 500 4 Итого 201 500 Заказчик Подрядчик Директор Директор ______________ П.В.Шулыгин ______________А.М. Игнатов