"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель генерального директора _________________________________

Реклама
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора
_________________________________
"___" ___________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ 30.1-9/04-56
на право заключить Договор
на поставку электродинамического вибростенда большой грузоподъемности с
горизонтальным столом и расширителем «TIRA» TV 59389-AIT-440
СОГЛАСОВАНО:
Начальник службы организации закупок
________________В.П. Ладиков
Начальник ДТП – 32
______________ В.П. Баурчулу
Воронеж
2013 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
№ ст.
РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТОРОННОЙ ФОРМЕ
3
РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ
ЗАЯВКИ
5
РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
11
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
12
РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
24
2
Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения раздела II
«Документация об аукционе в электронной форме». При возникновении противоречия,
положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями раздела II.
Наименование сведений
Значения сведений
1.
Форма торгов (открытый аукцион в Открытый аукцион в электронной форме
электронной форме)
2.
Адрес электронной площадки в сети www.roseltorg.ru
"Интернет"
3.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номера контактных телефонов заказчика
3.1. Наименование
Открытое акционерное общество
«Концерн» Созвездие»
3.2. Место нахождения
г. Воронеж, ул., Плехановская, д.14
3.3. Почтовый адрес
394018, г. Воронеж, ул., Плехановская,
д.14
3.4. Адрес электронной почты
oks@sozvezdie.su
3.5. Номера контактных телефонов
+7(473) 255 86 51
4.Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара,
4.1.Предмет
Право заключить Договор
на поставку электродинамического
вибростенда большой грузоподъемности с
горизонтальным столом и расширителем
«TIRA» TV 59389-AIT-440 .
4.2.
Код ОКДП
3314280
4.3.
Количество
1
4.4.
Единица измерения
Шт.
5.
Место поставки товара, выполнения 394018, г. Воронеж, ул., Плехановская,
работ, оказания услуг;
д.14
6. Начальная (максимальная) цена
договора
25 600 000 ( двадцать пять миллионов
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
7. Размер обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе в электронной
форме.
8. Размер обеспечения договора
1% от начальной (максимальной) цены
договора
ПОДАЧА ЗАЯВОК
ПОДАЧА
ЗАЯВОК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
на
сайте http://roseltorg.ru.
Номер
процедуры:
COM15051300007
30% от начальной (максимальной) цены
договора
http://etp.roseltorg.ru/trade/vie
3
w/?id= COM15051300007
9.
Требования, предъявляемые к
участнику размещения заказа
8. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме
9. Дата окончания рассмотрения заявок
10.Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
11.Дата поставки товара
12. Дата подписания Акта выполненных
1) Соответствие участника размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством РФ к
лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ являющихся
предметом настоящего аукциона;
2) Не проведение ликвидации участника
размещения заказа – юридического лица
или отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника размещения
заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3) Не приостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, на
день подачи Заявки на участие в
аукционе;
4) Отсутствие у участника размещения
заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается
соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством РФ и
решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в
аукционе не принято;
5) Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков сведений
об участнике размещения заказа.
04.06.2013 г.
06.06.2013 г.
10.06.2013 г.
До 20.03.2014 г.
До 20.04.2014 г.
4
работ
РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Общие положения
Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании
Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Закон), Положением о закупочной деятельности Открытого
акционерного общества «Концерн «Созвездие»
(далее – Положение о закупочной
деятельности).
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации о
размещении заказов, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об
аукционе.
1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме и инструкция по ее заполнению.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть
составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном
языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода
соответствующих документов на русский язык в соответствии с законодательством
соответствующего государства. Документы, происходящие из иностранного государства,
должны быть надлежащим образом легализованы либо заверены апостилем в соответствии с
законодательством и международными договорами Российской Федерации, за исключением
случаев, когда в соответствии с международным договором Российской Федерации легализация
или заверение апостилем не требуются.
1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:
1.1.1. Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в
электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
1.1.2. Сведения о:
- качестве товара,
- технических характеристиках товара,
- стране происхождения поставляемого товара,
- безопасности, функциональных характеристиках,
- потребительских свойствах товара, весе и габаритах
и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об
открытом аукционе в электронной форме, согласно форме 1. «Сведения о качестве товара» и
приведенной в ней инструкции (См. раздел III настоящей документации об аукционе в
электронной форме).
1.1.3. В случае если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не
указана страна происхождения товара, предполагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на
участие в аукционе такой участник не допускается к участию в аукционе.
5
1.2.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика.
1.2.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе :
а) Выписку из ЕГРЮЛ со сроком получения не более 6 (шести) месяцев до даты
окончания подачи заявок;
б) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) Копии учредительных документов организации (с уставным капиталом);
г) Копию приказа о вступлении руководителя организации в должность;
д) Если от имени контрагента договор подписывает лицо, действующее по доверенности,
необходимо предоставить подлинный экземпляр такой доверенности или копию с отметкой о
достоверности;
е) Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
ж) Копию карточки образцов подписей из обслуживающего банка заверенную банком, со
сроком получения не более 6 (шести) месяцев до даты окончания подачи заявок.
з) Копию договора аренды или другие документы, подтверждающие факт нахождения по
юридическому адресу, указанному в учредительных документах и выписке ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
и) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено
документацией об открытом аукционе в электронной форме;
1.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную
сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок,
предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке;
1.2.4. Любые другие документы по усмотрению участника закупки.
1.2.5. Ответственность за достоверность сведений, указанных в форме 1. «Сведения о
качестве товаров», несет участник размещения заказа.
1.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме в любой момент после размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об
открытом аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе.
1.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется
участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме электронных
документов, содержащих сведения, предусмотренные п.1. настоящей документации. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
1.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
1.6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее
6
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме
2.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) цены Договора.
3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме
3.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме указаны в Информационной карте о проведении открытого аукциона в
электронной форме (раздел I настоящей Документации об аукционе).
4. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме
4.1. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме указана в Информационной карте о проведении открытого аукциона в
электронной форме (раздел I настоящей Документации об аукционе).
5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
5.1. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме указана в
Информационной карте о проведении открытого аукциона в электронной форме (раздел I
настоящей Документации об аукционе).
6. Источник финансирования заказа
6.1. Финансирование Договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться за счёт:
– источник финансирования – собственные средства Заказчика.
7. Порядок формирования цены Договора
7.1. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей, которые исполнитель (поставщик, подрядчик) по договору
должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть
включены в цену договора, предлагаемую участником размещения заказа.
7.2. Неучтенные затраты Поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, связанные
с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате
Заказчиком.
8. Начальная (максимальная) цена договора
8.1. Начальная (максимальная) цена договора, указана в Информационной карте о
проведении открытого аукциона в электронной форме (раздел I настоящей Документации об
аукционе).
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
9.1. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиками
– российский рубль (код валюты по Общероссийскому классификатору валют 643),
использование иностранной валюты не предусмотрено.
10. Обеспечение исполнения договора.
10.1. Размер обеспечения исполнения Договора (в виде безотзывной банковской
7
гарантии) устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены Договора.
10.2. Заказчик производит авансирование настоящего Договора в размере 30 % цены
Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора.
10.3. Авансирование производится при условии предоставления Поставщиком оригинала
банковской гарантии, выданной в обеспечение исполнения Договора (срок действия
безотзывной банковской гарантии до 20.06.2014 года).
10.4. Порядок представления обеспечения исполнения Договора:
Документ об обеспечении исполнения Договора – безотзывная банковская гарантия.
10.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на соответствующий
Договор путем указания на стороны Договора, название Товара и протокол подведения итогов
аукциона как основание для заключения Договора. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не
освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
10.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего
Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с Даты, когда соответствующее обеспечение
исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, но не менее 30%
начальной (максимальной цены) Договора.
10.7 Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на обязательства по
возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек
в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных заказчиком в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Договору.
11. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при
заключении Договора - не предусмотрена.
12. Сведения о товарах, на поставку которых размещается заказ, и об условиях
исполнения Договора
12.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ:
12.1.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, требования к
их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, потребностям заказчика указаны в разделе V. «Техническая часть» настоящей
Документации об аукционе.
12.1.2. Показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика
предлагаемого к поставке Товара, максимальные и (или) минимальные значения таких
показателей и показатели, значения которых не могут изменяться указаны в разделе V.
«Техническая часть» настоящей документации об аукционе. Если максимальные и (или)
минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться,
прямо не указаны, то подразумевается, что показатели должны соответствовать требованиям,
предъявляемым Заказчиком к продукции, указание на товарный знак которой содержится в
документации об открытом аукционе в электронной форме.
12.2. Всё оборудование должно быть новым, выпускаться серийно, иметь технические
паспорта, эксплуатационную документацию и действующие сертификаты соответствия,
сертификаты качества, санитарно-гигиенические сертификаты. Указанные документы
передаются вместе с Товаром.
12.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийных обязательств на
Товар, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости)
8
указаны в разделе V. «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
12.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара, выполнения работ, оказания
услуг указаны в Информационной карте о проведении открытого аукциона в электронной
форме (раздел I настоящей документации об аукционе).
12.5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
12.5.1 Форма оплаты – безналичный расчёт путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика.
12.5.2. Срок и порядок оплаты – согласно условиям Договора:
Заказчик производит авансирование настоящего Договора в размере 30 % цены Договора в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора.
Авансирование производится при условии предоставления Поставщиком оригинала
банковской гарантии , выданной в обеспечение исполнения Договора (срок действия
банковской гарантии до 20.06.2014 года).
60% стоимости Договора оплачивается в течении 10 (десяти) банковских дней с даты
подписания акта сдачи – приемки товара, на основании счёта к которому прилагаются:
- Счёт-фактура;
- Товарная накладная (Форма ТОРГ - 12);
- Акт сдачи-приёмки товара.
Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
Без приложения указанных документов счета не оплачиваются и возвращаются
Поставщику.
10% цены Договора оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с
даты подписания Акта выполненных работ.
12.5.3. Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по Договору Товара
– не предусмотрена.
13. Требования к участникам размещения заказа.
13.1 Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение
Договора. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях,
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг как
непосредственно, так и через своих представителей.
- Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются
оригиналом доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
13.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
13.2.1. Если деятельность участников размещения заказа по поставке Товара,
выполнению работ, предоставлению услуг, являющихся предметом настоящего аукциона,
подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", сведения об этих
лицензиях указываются в составе заявки на участие в аукционе.
13.2.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
13.2.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
9
13.2.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
аукционе не принято.
13.3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным ФЗ-223
сведений об участнике размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в информационной карте.
10
Раздел III.ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
ФОРМА 1.
Сведения о качестве товаров
Изучив документацию об аукционе в электронной форме на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к
данному аукциону законодательство и иные нормативные правовые акты участник размещения заказа представляет следующие сведения о
товарах, которые должны быть поставлены, согласно документации об аукционе:
№
Наименовани
Технические
п/п
е товара,
параметры товара,
Параметры
Страна происхождения товара,
товарный
предполагаемого к Товарный знак,
товара
предполагаемого к поставке
примечание
знак, модель,
поставке
модель
заказчика
участником размещения заказа
необходимая
участником
заказчику
размещения заказа
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
…
n.
……..
Инструкция по заполнению
Графы, обязательные для заполнения участником размещения заказа.
Графа 1 – Номер поставляемого товара по данному аукциону.
Графа 2 – Наименование товара, запрашиваемого заказчиком.
Графа 3 – Параметры из технической части аукционной документации.
Графа 4 – Параметры товара, предлагаемого участником размещения заказа.
Графа 5 –Товарный знак, модель, поставляемого товара.
Графа 6 - Производитель, страна происхождения – наименование производителя и страны происхождения товара.
Если к товарам предъявлены дополнительные требования, при заполнении настоящей формы должно быть отражено описание и условия
выполнения таких требований
Раздел IV.
Д О Г О В О Р № 30.1-9/04-56
( проект)
на поставку электродинамического вибростенда большой грузоподъемности с
горизонтальным столом и расширителем «TIRA» TV 59389-AIT-440.
г. Воронеж
«___» ________ 2013г.
ОАО «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Беккиева Азрета Юсуповича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме № ___,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________
_____________ действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме № ______ от « ___ » ________ 2013 года, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Поставщик обязуется поставить до 20 марта 2014г. Заказчику электродинамический
вибростенд большой грузоподъемности «TIRA» TV 59389-AIT-440 с горизонтальным столом и
расширителем, _________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1),
а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям
Заказчика, в порядке и сроки, определённые Договором.
1.2. Наименование, комплектация, количество, гарантийные сроки, цена, место
поставки Товара указаны в Приложении № 1 – «Спецификация», которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.1. Поставщик обязуется выполнить установку, монтаж, пуско-наладочные работы,
тестирование оборудования в холостом режиме, и инструктаж персонала в соответствии с
Перечнем пуско-наладочных работ, изложенных в Приложении №2 – «Перечень пусконаладочных работ». Работы по установке, монтажу, пуско-наладке, тестированию оборудования
в холостом режиме и инструктажу персонала Заказчика, именуемые в дальнейшем «Работы»,
должны быть сданы Заказчику, а Заказчик обязан принять результаты выполненных работ в
срок, установленный настоящим Договором с оформлением Акта выполненных работ
(Приложение № 5)
1.3. Товар, поставляемый по Договору, по своему качеству, комплектности и
гарантийному сроку должен соответствовать требованиям
Спецификации и условиям
настоящего Договора.
1.4. На момент передачи Заказчику Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит
Поставщику на праве собственности, не обременён правами третьих лиц, в споре и под арестом
не состоит, легально находится на территории РФ.
1.5. Вся техническая документация, поставляемая с Товаром, должна быть на русском
языке.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставщик гарантирует качество, комплектность, и надёжную работу поставляемого
Товара.
2.2. За 5 календарных дней до начала отгрузки Поставщик сообщает Заказчику дату
отгрузки, вид транспорта, его номер, номер накладной, количество мест (с указанием веса и
габаритов груза).
12
2.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:
а) документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные
копии, сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или
декларации) соответствия и т.д.), если поставляемый Товар подлежит обязательной
сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ;
б) технический паспорт на товар и инструкцию пользователя (руководство по
эксплуатации) товаром на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в
электронном виде на CD;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием серийных
номеров товара и гарантийного периода;
г) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;
д) товарную накладную (Форма ТОРГ - 12) в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и
один для Поставщика);
е) Акт сдачи – приемки товара по форме Приложения № 3 к настоящему Договору в 2-х
экз. (один экземпляр для Заказчика и один для Поставщика).
2.4. Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна быть приспособлена как к
крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом (на тележках и автокарах) и
содержать маркировку (наименование и количество единиц Товара, вес брутто и нетто, габарит
и т.д.).
2.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного
срока с даты подписания Акта выполненных работ. Товар должен быть законсервирован,
маркирован и упакован в тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при
погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке транспортом, в соответствии с
требованиями Договора.
2.6. Поставщик несет ответственность за соответствие сведений, указанных в товарной
накладной и фактически отгруженного товара, в соответствии с комплектом поставки, за его
качество в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.7. Поставщик обязан передать вместе с Товаром техническую документацию для
эксплуатации и ремонта. Вся техническая документация поставляется в объеме, необходимом и
достаточном для надлежащей эксплуатации, технического обслуживания и ремонта в процессе
всего срока эксплуатации.
Предоставить Заказчику все необходимые действующие разрешительные и
сертификационные документы на поставляемый Товар (сертификат или декларацию
соответствия).
2.8. В случае выявления несоответствия (недопоставки) Товара (документации) условиям
Договора, Товар считается не поставленным. В этом случае по письменному требованию
Заказчика Поставщик обязан устранить такие недостатки за свой счет в срок не более 10
(десяти) рабочих дней.
2.9. Доставка Товара осуществляется Поставщиком. Местом передачи Товара является:
г.Воронеж ул.Плехановская д.14.
Тара и упаковка возврату не подлежат.
2.10. Приёмка поставленного Товара Заказчиком осуществляется в присутствии
полномочного представителя Поставщика с составлением Акта сдачи - приёмки товара
(Приложение № 3).
Заказчик проверяет товар по количеству и качеству (комплектность и внешний вид). При
обнаружении в период действия гарантии в процессе эксплуатации несоответствия качества
Товара требованиям технической документации, Заказчик в течении 10 (десяти) календарных
дней с момента обнаружения такого несоответствия, уведомляет об этом Поставщика.
После подписания представителями Поставщика и Заказчика, Акт сдачи-приёмки
Товара становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.11. Риск случайной гибели, повреждения, утраты Товара, до момента его передачи и
подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки Товара несет Поставщик.
13
2.12. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата
подписания Акта выполненных работ (Приложение № 5).
Датой исполнения Заказчиком обязательств по Договору является дата списания
денежных средств с его счета.
3. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА.
3.1 Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, новым, выпускаться
серийно (не допускается поставка Товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов),
не бывшим в эксплуатации. Год выпуска не ранее 2013. Иметь в установленных
законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий
качество товара, и соответствовать требованиям, изложенным в Перечне товаров
(Спецификации), не выставочным образцом, работоспособным и готовым к эксплуатации..
3.2. При несоответствии Товара условиям Договора по комплектности и внешнему виду
Заказчик имеет право отказаться от приема данного Товара. Поставщик в течение 10 (десяти)
рабочих дней, если иной срок дополнительно не согласован сторонами, от даты отказа
Заказчика от товара, обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего внешнего вида на
соответствующий условиям Договора, а так же доукомплектовать некомплектный Товар, либо
заменить его комплектным.
3.3. В соответствии с обязательствами, которые определены настоящим Договором,
Поставщик гарантирует:
3.3.1. Своевременную поставку Товара, предусмотренную настоящим Договором.
3.3.2. Комплектность Товара в соответствии с технической документацией на него,
обеспечивающую технические характеристики согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору.
3.3.3. Устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период действия
гарантии (п. 3.4 настоящего Договора), в срок не более 30-ти календарных дней с момента
получения Поставщиком письменной претензии Заказчика, при условии соблюдения
Заказчиком правил эксплуатации в соответствии с поставленной эксплуатационной
документацией на Товар.
3.3.4. Ремонтопригодность Товара в течение его назначенного ресурса, подтвержденного
(гарантированного) Поставщиком, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации в
соответствии с поставленными Поставщиком вместе с Товаром руководствами и регламентами
технического обслуживания.
3.4. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии со сроками указанными в
спецификации к настоящему Договору, но не менее 12 месяцев с момента исполнения
Поставщиком своих обязательств по Договору.
3.5. В гарантийный период, затраты, связанные с ремонтом (заменой, исправлением,
компенсационной поставкой), включая транспортные издержки и затраты на оплату труда
работников, выполняющих демонтаж дефектных частей Товара повторный монтаж,
осуществляются за счет Поставщика, при условии соблюдения Заказчиком правил
эксплуатации, в соответствии с поставляемыми вместе с Товаром руководствами и
регламентами технического обслуживания.
Замененные дефектные узлы или дефектные части Товара возвращаются Поставщику за
его счет в срок, согласованный сторонами.
Если Поставщик не устранит заявленные дефекты в согласованные сторонами сроки, то
Заказчик вправе устранить такие дефекты самостоятельно за свой счет без ущерба для своих
прав по гарантии. В этом случае Поставщик обязан возместить фактические расходы на ремонт
(устранение несоответствия) в сумме, подтвержденной надлежащими документами. По запросу
Поставщика Заказчик представит Поставщику документы в обоснование фактически
понесенных расходов.
14
3.6. Гарантийный срок продлевается на время,
использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.
в течение которого товар не мог
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара (цена Договора), поставляемого в рамках настоящего Договора
составляет: (
) руб.__ коп, в том числе НДС (18%) – (
) руб. __коп. и включает в
себя стоимость Товара, сопровождающие поставку Товара расходы Поставщика, а так же
стоимость Работ.
4.2.
Цена Товара установлена по результатам проведения открытого аукциона в
электронной форме № ________________ проведённого на ОАО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) на
поставку Товара и утверждена протоколом подведения итогов № 2 от «__» _____ 2013 г.
4.3.
Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.
4.4.
Расчёт за поставленный Товар осуществляется в безналичной форме:
Заказчик производит авансирование настоящего Договора в размере 30 % цены Договора
в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора.
Авансирование производится при условии предоставления Поставщиком оригинала
банковской гарантии выданной в обеспечение исполнения Договора (срок действия банковской
гарантии до 20.06.2014 года).
60% стоимости Договора оплачивается в течении 10 банковских дней с момента
подписания акта сдачи – приемки Товара, на основании счёта к которому прилагаются:
- Счёт-фактура;
- Товарная накладная (Форма ТОРГ - 12);
- Акт сдачи-приёмки товара.
Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
10% цены Договора оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания Акта выполненных работ.
Без приложения указанных документов счета не оплачиваются и возвращаются
Поставщику.
4.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих
обязательств по настоящему Договору, за пользование авансом Поставщик уплачивает
Заказчику проценты в соответствии со статьей 823 Гражданского кодекса РФ.
4.6. Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара за вычетом суммы
штрафных санкций, указанных в пунктах 7.1, 7.2, а также процентов, предусмотренных п.4.5.
настоящего Договора (зачет встречного однородного требования в соответствии со статьей 410
Гражданского кодекса РФ).
4.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере не менее
30% от начальной (максимальной) цены Договора.
4.8. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства
по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате
неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Договору.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Выезд представителей Поставщика для проведения Работ осуществляется при
наличии письменного извещения Заказчика о готовности объекта к Работам.
15
5.2. Перед началом Работ, Заказчик обязан подготовить помещение и осуществить
подводку коммуникаций в соответствии с требованиями Приложения № 4 – «Технические
требования по подготовке объекта к установке и пуско-наладочным работам», которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора, и доставить Товар к месту проведения работ.
5.3. Поставщик обязан провести Работы, указанные в Приложении №2, в срок до «20»
апреля 2014г. Срок выполнения Работ может быть изменен в соответствии с п.9.2. настоящего
Договора.
5.4. Представители Поставщика допускаются на территорию Заказчика при наличии
паспортов. Работа выполняется Поставщиком с использованием собственных инструментов.
5.5. Заказчик обязан предоставить сотрудникам Поставщика доступ в рабочее
помещение с 8.00 до 18.00 часов в течение всего срока выполнения Работ.
5.6. Заказчик обязан предоставить Поставщику возможность для хранения
инструментов и расходных материалов, согласно их массогабаритным размерам, и создать
условия, обеспечивающие их сохранность. В помещении, на весь период проведения Работ, не
должны проводиться строительные и отделочные работы, не должно быть постороннего
оборудования, мешающего проведению Работ. Для проведения Работ, в помещении должно
быть обеспечено достаточное освещение и вентиляция, температура воздуха в пределах
+15÷+30°С. В местах проведения работ Заказчик обязан обеспечить возможность подключения
электроинструмента.
5.7. Поставщик не несёт ответственности за утрату, повреждение имущества
Заказчика, если утрата и/или повреждение имущества произошли не по вине Поставщика.
5.8. Поставщик уведомляет Заказчика о завершении выполнения необходимых работ
и готовности к их сдаче, с учетом предусмотренных настоящим Договором случаев продления
этого срока.
5.9. Завершение Работ оформляется Актом выполненных работ в 2-х экземплярах
(Приложение №5). После подписания представителями Поставщика и Заказчика, Акт
становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.10. Заказчик обязан принять Работу в течение 48 часов с момента уведомления о
завершении Работы, а при обнаружении недостатков, отразить их в Акте выполненных работ,
согласовав с Поставщиком конкретные сроки их устранения. Отраженные в Акте недостатки
устраняются Поставщиком в сроки, согласованные Сторонами.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в
том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных).
6.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: стихийные
бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.),
диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти и т.п. влечет изменение сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Договору соразмерно
времени действия таких обстоятельств.
6.3. О возникновении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств
Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения.
6.4. Сторона должна в течение 7 (семи) дней должна передать другой стороне
подтверждение компетентного органа или организации соответствующей страны о факте
возникновения и прекращения форс-мажорных обстоятельств.
6.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит документы, указанные в
пунктах 6.3. и 6.4. настоящего Договора, другая Сторона вправе не принимать во внимание
наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) в связи с
ненадлежащим исполнением условий Договора.
16
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков поставки Товара и/или выполнения Работ Заказчик вправе
потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере одной трёхсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Договора за каждый день просрочки, включая день фактического
выполнения обязательств, а также штрафа в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора за
каждый факт такого нарушения.
7.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара, указанного в п.3.3.3
Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере одной
трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от стоимости Товара, подлежащего восстановлению, за каждый
день просрочки, а также штрафа в размере 5 (пяти) процентов от стоимости Товара,
подлежащего восстановлению, за каждый факт такого нарушения.
7.3. В случае просрочки обязательств по Договору более чем на 15 (пятнадцать) рабочих
дней, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения причиненных этим
убытков, письменно уведомив Поставщика. Если в ходе приёмки поставленного Товара
Заказчик обнаружит Товар, не соответствующий требованиям пунктов 1.3., 1.4. и 1.5 и (или)
2.1. Договора по качеству, то такой Товар считается не поставленным, а Заказчик вправе
предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7.4. В случае предоставления Поставщиком недостоверной информации о стране
происхождения Товара, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность
за неисполнение обязательств по поставке в соответствии с пунктами 4.5, 7.1, 7.2, 7.3
настоящего Договора.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик
вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере одной трёхсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения
обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по
Договору обязательств.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и
возмещением понесенных ими убытков, разрешаются путем переговоров.
8.2. Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Срок
ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного в п.
6.3.; 6.4) с даты получения претензии.
8.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке он передаётся на
разрешение в Арбитражный суд Воронежской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания
Сторонами и до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
9.2.
Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон.
Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к настоящему Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой
частью Договора.
9.3
Поставщик гарантирует патентную чистоту Товара и несет имущественную
17
ответственность за нарушение исключительных прав авторов и правообладателей объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Уведомления, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться
Сторонами по почте, факсимильной связью, с курьером, и считаются полученными другой
Стороной, если позволяют установить дату отправки уведомления, а также адрес (телефон)
лица, которому они направлены и адрес (телефон) лица, направившего данное уведомление.
Стороны согласились считать равнозначными подлинными вышеуказанные документы,
переданные посредством факсимильной связи по следующим реквизитам:
Факс Поставщика: +7 ( ___) ________. Факс Заказчика: (473) 255-86-51.
9.5. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов одной из
Сторон соответствующая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. При этом Сторонами
оформляется дополнительное соглашение, с указанием измененных юридического адреса и
(или) банковских реквизитов.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для
каждой из сторон) на бумажном носителе, подписанных сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющих равную юридическую силу.
10.2. Спецификация Товара и иные приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
подписаны полномочными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
10.4. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и
становится обязательным для Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Концерн «Созвездие»
Юридический адрес: 394018,
г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14.
Почтовый адрес: 394018,
г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14.
Тел./факс:(473) 255-86-51
ИНН/КПП: 3666127502/366750001
Банк: Центрально-Чернозёмный банк
Сбербанка России г. Воронеж
Р/сч: 40702810013400115668
К/сч: 30101810600000000681
БИК 042007681
ОКПО: 07512097
ПОСТАВЩИК:
___________«______________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел./факс:
ИНН/КПП:
Р/счёт
К/сч:
БИК
ОКПО:
от ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «Концерн «Созвездие»
_________________/ А.Ю. Беккиев /
М.П.
от ПОСТАВЩИКА:
______ «___________»
______________/___________/
М.П.
18
Приложение № 1
к Договору № 30.1-9/04-56
на поставку электродинамического вибростенда большой грузоподъемности с горизонтальным
столом и расширителем «TIRA» TV 59389-AIT-440 .
от « »
2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ Наименование,
п/п обозначение
1
продукция 1
2
продукция 2
Состав (комплектность)
К-во
Цена
(руб.)
Срок
Сумма
гарантии
(руб.)
(мес)
4
5
6
7
8
Итого:
В том числе НДС:
Место поставки товара: г.Воронеж ул.Плехановская д.14.
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «Концерн «Созвездие»
Поставщик:
_________ «_____________»
___________________ Беккиев А.Ю
_________________
М.П.
«____» ______________ 2013 г.
М.П.
«____» ____________ 2013 г.
19
Приложение № 2
к Договору № 30.1-9/04-56
на поставку электродинамического вибростенда большой грузоподъемности с горизонтальным
столом и расширителем «TIRA» TV 59389-AIT-440.
от «__» ________2013 г.
Перечень пуско-наладочных работ,
которые производят представители ПОСТАВЩИКА
Работы по монтажу и пуско – наладке Товара осуществляются в соответствии с
требованиями производителя:
1. Монтажные и пуско-наладочные работы.
2. Технический инструктаж и консультации обслуживающего персонала
Заказчика
…
N. Тестирует оборудование во всех режимах.
от ЗАКАЗЧИКА:
от ПОСТАВЩИКА:
ОАО «Концерн «Созвездие»
_________________/Беккиев А.Ю./
М.П.
_________________/
М.П.
20
/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору № 30.1-9/04-56
на поставку электродинамического вибростенда большой грузоподъемности с горизонтальным
столом и расширителем«TIRA» TV 59389-AIT-440.
от «__» ______ 2013 г.
АКТ
сдачи-приемки товара
«__» ________ 2013 г.
ОАО «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице_______________________________________________________________________,
действующего по доверенности № ______ от «___» ____________ 2013 года, с одной стороны, и
______________________________________, именуемый в дальнейшем – «Поставщик», в лице
_________________________________________________________, действующего по
доверенности № ______ от «___» ___________ 2013 года, с другой стороны, составили
настоящий Акт в том, что:
1.Заказчик принял, а Поставщик сдал следующий товар:
________________________________________________________________________________
в комплектации, указанной в «Спецификации» (Приложение №1 к Договору),
2.Товар не имеет внешних повреждений и существенных недостатков.
3.Недостатки:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указанные недостатки не рассматриваются сторонами как существенные.
Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение______ дней с момента
подписания настоящего Акта.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – один экземпляр Заказчику, один
экземпляр Поставщику.
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «Концерн «Созвездие»
_________________/Беккиев А.Ю./
От ПОСТАВЩИКА:
_____________ ______________
М.П.
М.П.
21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору № 30.1-9/04-56
на поставку электродинамического вибростенда большой грузоподъемности с горизонтальным
столом и расширителем «TIRA» TV 59389-AIT-440.
от «__» ______ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
по подготовке объекта к установке и пуско-наладочным работам
Для проведения установки товара и пуско-наладочных работ необходимо выполнение
Заказчиком всех технических мероприятий согласно
п. 5.2., 5.6. Договора, а также нижеследующих требований:
Подготовка к сборке и проверки работоспособности товара.
1. «Заказчик» до прибытия персонала «Поставщика» обязан:
а) Подготовить площадку согласно схеме расположения опорных элементов и патрубков
согласовываемая Сторонами;
б) Назначить постоянного ответственного представителя, наделенного полномочиями для
решения организационно-технических вопросов,
в) Обеспечить подачу электроэнергии, воды, воздуха, работу канализации, вентиляции.
-
«Поставщик» командирует свой персонал (не позднее 10 дней) после сообщения
«Заказчика» о готовности к началу проведения работ. Срок выезда согласовывается
сторонами.
1.3. «Заказчик» обязан разместить персонал «Поставщика» в ведомственных или городских
гостиницах в одно- или двух местных номерах (за счет «Поставщика»).
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «Концерн «Созвездие»
От ПОСТАВЩИКА:
_________________/Беккиев А.Ю./
М.П.
__________________
М.П.
22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору № 30.1-9/04-56
на поставку электродинамического вибростенда большой грузоподъемности с горизонтальным
столом и расширителем «TIRA» TV 59389-AIT-440.
от «__» ______ 2013 г.
АКТ
выполненных работ
«__» ________ 2013 г.
ОАО «Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора, Беккиева Азрета Юсуповича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и __________________________________, именуемый в дальнейшем – «Поставщик», в
лице____________________________
_________________________________________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что:
1. Товар - _________________________________________________
поставлен Заказчику в соответствии со «Спецификацией» (Приложение №1 к Договору), по
своему качеству, комплектности и гарантийному сроку соответствует требованиям Заказчика
(Аукционной документации), установлено по адресу: г.Воронеж ул.Плехановская д.14.
2. Поставщик выполнил работы по установке, монтажу, пуско-наладке товара,
тестированию товара в холостом режиме и инструктажу персонала Заказчика по Договору №
________ от «__» ________2013г., согласно «Перечня пуско-наладочных работ» (Приложения
№2 к Договору).
3. Замечания: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Указанные недостатки не рассматриваются сторонами как существенные.
Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение______ дней с момента
подписания настоящего Акта.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «Концерн «Созвездие»
_________________/Беккиев А.Ю./
М.П.
От ПОСТАВЩИК:
________________ ______________
М.П.
23
РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание
на поставку электродинамического вибростенда большой грузоподъемности с
горизонтальным столом и расширителем типа «TIRA» TV 59389-AIT-440
Общие требования.
Все оборудование должно быть новым – выпуска не ранее 2013 года.
Состав оборудования должен быть не хуже:
1.
2.
3.
4.
5.
Вибростенд
Горизонтальный стол
Расширитель стола вибратора с
устройством статической разгрузки
вибратора
Система управления вибростендом
русскоязычная с возможностью
документирования параметров во
времени
Компрессор пневморазгрузки (не
требуется специального фундамента
под вибратор)
24
TV 59389-АIT-440
TGT МОН 48
THS 120-440
VT-9008-4
(ECON)
7-8 бар
1. Основные параметры и характеристики:
1.
1.1. Вибратор:
-выталкивающая сила - Синус/ШСВ/Удар, не
менее, кН
-макс. перемещение, не менее, мм
-макс. скорость,
Синус/ШСВ/Удар, не менее, м/сек
-макс. ускорение (на пустом столе),
Синус/ШСВ/Удар, не менее, g
- частота главного резонанса, не менее, Гц
- диапазон частот, Гц
- масса подвижной системы, не более, кг
- макс. масса нагрузки, не менее, кг
- габариты, не более, мм
- вес, не более, кг
1.2. Усилитель мощности:
- мощность не менее, кВа
- габариты, не более, мм
- вес, не более, кг
1.3. Система охлаждения
- габариты, не более, мм
- вес, не более, кг
- скорость протока воды, не менее, куб.м/час
2. Горизонтальный стол:
- размеры рабочей зоны, не менее, мм
- максимальная масса нагрузки, не менее, кг
- масса стола, не более, кг
3. Расширитель стола вибратора с устройством
статической разгрузки вибратора
- размеры, не более, мм
- масса расширителя, не более, кг
89/89/200
50,8±0,2
2,0/2,0/3,0
100/100/200
2100
5-2100
56
910
1900x1500x1400
4500±10
205
2800x2400x1000
1900
Водяная
600x2140x980мм
430±5
10
1200х1200
6000
165±5
1200х1200
190±5
1. Вибростенд должен длительно работать в закрытых помещениях при:
2.
-
температуре окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С;
-
относительной влажности не более 80 % при температуре не выше 35 °С;
-
атмосферном давлении от 630 мм.рт.ст до 795 мм.рт.ст.
-
Уровень акустических шумов создаваемых вибростендом не более 70 дБ.
Вибростенд должен быть упакован в тару, обеспечивающую хранение на
открытом воздухе с поддоном, позволяющим выполнять погрузочноразгрузочные работы автопогрузчиком.
25
3.
Вся техническая документация (формуляр или паспорт, техническое
описание и руководство по эксплуатации и др. документы) должна быть в 2
(двух) экземплярах (кроме формуляра) на русском языке.
2. Доставка
Поставщик доставляет электродинамический вибростенд до склада
заказчика по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 14.
Срок поставки товара – до 20.03.2014 года.
3. Гарантия
Полный комплекс сервисного обслуживания оборудования в течение всего
гарантийного срока. Гарантийный срок службы – 12 месяцев с даты подписания
акта выполненных работ.
Расчетная наработка вибростенда на 1 (один) отказ не менее 8000 часов.
Поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в
эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не
модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо
ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории
Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях
сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара.
Соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации
должно быть подтверждено документально.
4. Пуско-наладочные работы и обучение
Поставщик выполняет пусконаладочные работы, обеспечивает консультации по
работе на оборудовании, инструктаж персонала. Поставщик должен обеспечить
проведение пуско-наладочных работ, а также первичную аттестацию стенда по
ГОСТ Р 8.568-97 организацией аккредитованной ГНМЦ МО РФ на право
выполнения данных работ.
Поставщик заранее предоставляет заказчику перечень всех технических
требований (мероприятий), выполнение которых необходимо для проведения
установки оборудования и пуско-наладочных работ и квалификационные
требования к обучаемому и обслуживающему персоналу. Названные перечни
включаются в состав соответствующего Государственного контракта в качестве
приложений. Работы выполняются поставщиком с использованием собственного
инструмента.
26
Скачать