Приложение № 1 - Информационная карта

Информационная карта тендера
Заказчик – ОАО «Копейский машиностроительный завод»
456600, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина 24
Предмет тендера: Определение подрядчика на проведение работ по ремонту шпиндельного узла
горизонтально-расточного станка 2А656Ф11.
Источник финансирования: собственные средства предприятия.
№
1.
Наименование раздела
Вид и предмет тендера
2.
3.
Место оказания услуг
Порядок оплаты
4.
Требования к качеству работ
4.
Порядок формирования цены
договора
Валюта, используемая для
формирования цены договора и
расчетов с исполнителями
Условия и сроки выполнения
работ
5.
6.
7.
Требования к участникам
размещения заказа
8.
Критерии оценки заявок на
участие в тендере
9.
Порядок оценки заявок на
участие в тендере
Содержание раздела
Открытый тендер на определение подрядчика определение подрядчика на
проведение работ по ремонту шпиндельного узла горизонтально-расточного
станка 2А656Ф11.
456600 ,Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 24
- безналичный расчет;
- отсрочка платежа за фактически выполненный объем работ до 60 дней.
- все работы по восстановлению технологической точности шпинделя
горизонтально-расточного станка должны быть произведены согласно
паспорту станка;
- гарантийные обязательства не менее 12 месяцев;
Цена договора должна включать стоимость ремонтных работ, а так же
налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Рубль РФ
Соответствие Участника требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом тендера.
Непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического
лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в тендере.
1. Цена договора;
2. Условия оплаты;
3. Сроки проведения работ;
4. Гарантии качества.
Оценка и сопоставление заявок участников размещения заказа, допущенных к
участию в тендере, осуществляется тендерной комиссией в следующем
порядке, установленным Положением о порядке проведение тендеров на ОАО
«КМЗ»:
Максимальное количество баллов:
1. Для оценки критерия «Минимальная цена» предусмотрено
максимальное количество баллов-10.
Участник тендера, предложивший наименьшую цену договора, получает
максимальное количество баллов.
Для каждого из остальных участников тендера количество баллов по этому
критерию определяется как величина, обратно пропорциональная величине,
предложенной им цены контракта;
2. Для оценки критерия «Условия оплаты» предусмотрено максимальное
количество баллов-10.
Участник тендера, предложивший наибольшую отсрочку платежа получает
максимальное количество баллов.
3. Для оценки критерия «Сроки проведения работ» предусмотрено
максимальное количество баллов -10.
Участник тендера, предложивший минимальные сроки проведения работ
получает максимальное количество баллов.
4. Для оценки критерия «Гарантии качества» предусмотрено
максимальное количество баллов -10.
Участник тендера, предложивший максимальный срок предоставления
гарантии качества работ получает максимальное количество баллов.
Оценка заявки участника конкурса осуществляется путём сложения баллов по
четырем критериям.
10.
Контактное лицо
11.
Требования к оформлению
заявок на участие в тендере
12.
Дата оглашения результатов
тендера
13.
Срок подписания договора с
победителем
Сроки и место подачи заявок
14.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсная
комиссия выстраивает заявки в порядке убывания полученных оценок. Каждой
заявке присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, у
которой наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.
Секретарь закупочной комиссии – Моисеева Нина
Тел. (35139) 9-28-70
1-mail: moiseeva_na@kopemash.ru
Заявка на участие в тендере, поданная участником в письменной форме,
оформляется согласно «Перечня требований к тендерной документации» и
приложений к нему.
Оглашение результатов тендера будет произведено путем направления
уведомлений всем участникам тендера в течение 3-х дней после подписания
итогового протокола тендера.
Не более 10 дней со дня подписания итогового протокола тендера.
Период подачи заявки с 8 часов 00 минут «03» сентября 2014 г. до 17 часов 00
минут «19» сентября 2014г., ежедневно кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней, по адресу Заказчика: 456600, Челябинская область, г.
Копейск, ул. Ленина, 24, Секретарю закупочной комиссии