ДОГОВОР ПОДРЯДА - Международный аэропорт Ставрополь

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г.Ставрополь
«_____» _______ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Ставрополь, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Апалькова Н.А., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________ действующего на основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
на основании Протокола № ____ от ______, составленного по результатам
проведенного Заказчиком открытого конкурса № ______ от _____ на право заключения
договора, на выполнение работ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
следующую работу: проектирование и прокладку кабельной линии 10 кВ и сдать ее
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором. Расчет объемов и стоимости работ
указаны в Техническом задании конкурса.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ в соответствии с
«Техническим заданием», которое является неотъемлемой частью конкурса, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.3. Место выполнения подрядных работ: г. Ставрополь, Территория аэропорт,
Ставропольский край, Российская Федерация, 355008.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы лично, в соответствии с
условиями настоящего Договора и сметами.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена договора составляет ________________ рубля ____копеек, в т.ч. НДС
(18%) – ________(___________) рублей ____ копейки, и включает расходы на выполнение
работ, материалы, оборудование, используемые для выполнения работ, доставку материалов
и оборудования до места выполнения работ, их погрузку, разгрузку, хранение, страхование,
уплату таможенных пошлин, налоги и другие обязательные платежи.
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику сумму указанную в п. 2.1. настоящего
договора за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы с рассрочкой оплаты 6
месяцев.
2.3. Днем оплаты сумм в соответствии с п.2.2. настоящего Договора считается день
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Заказчик вправе увеличить объемы работ на десять процентов от объемов
указанных в Приложении №1 к договору без изменения стоимости договора, указанной в
п.2.1. В случае увеличения объема работ более чем на десять процентов цена договора
подлежит изменению на сумму, превышающую десять процентов, путем подписания
Сторонами дополнительного соглашения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1.Подрядчик обязуется:
3.1.1. В установленные Договором сроки качественно выполнить работу в
согласованных Сторонами объемах, и сдать их Заказчику по акту.
3.1.2. Выполнить все предусмотренные договором работы с надлежащим качеством в
полном соответствии с Приложениями к договору, условиями договора, действующим
законодательством РФ.
3.1.3. Обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения работ требований по
безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности,
поддержание и соблюдение правил санитарии.
1
3.1.4. Осуществлять уборку мусора, произведенного в результате выполнения работ
по договору.
3.1.5. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком и его
персоналом в ходе выполнения работ людям, помещениям и другому имуществу,
находящемуся на объекте.
3.1.6. Не использовать в ходе выполнения работ материалы, конструкции и
оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон
по охране окружающей среды и безопасности работ.
3.1.7. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него
обстоятельствах, которые грозят либо создают невозможность завершения работы в срок.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. С участием Подрядчика принять результаты работ в сроки, определенные
Договором, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих
результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в порядке,
определенном в разделе 4 договора.
3.2.2. Своевременно оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с
условиями Договора.
3.3.3аказчик вправе:
3.3.1. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по
Договору отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом
Подрядчика;
3.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов,
не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И
ГАРАНТИИ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы до __________ 2014 года.
4.2. Подрядчик обязан завершить работы по настоящему Договору в полном объеме и
уведомить Заказчика о завершении работ и направить Заказчику комплект документов
(исполнительную документацию, паспорта и сертификаты на оборудование).
4.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение 10-ти рабочих
дней, с момента получения извещения о завершении работ и получения полного комплекта
документов (исполнительную документацию, паспорта и сертификаты на оборудование).
4.4. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не
освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором,
которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством перед
подписанием акта приемки выполненных работ (форма КС-2). В этом случае к акту приемки
выполненных работ (форма КС-2) прилагается перечень замечаний к результату
выполненных работ с указанием сроков их устранения.
4.5. В случае, если представленные результаты работ в полной мере соответствуют
обязательствам, принятым Подрядчиком по договору и, в том числе, Приложениям к нему,
Заказчик принимает результат работ, подписывает акт приемки выполненных работ (форма
КС-2.
4.6. «Подрядчик» гарантирует выполнение работ в соответствии со СНиП. Гарантии
качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные
«Подрядчиком» по договору в течение 24 месяцев с момента подписания настоящего
Договора.
4.7. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие его нормальной эксплуатации, то Заказчик обязан их зафиксировать актом
с привлечением сторонней незаинтересованной организации. Также для составления акта
выявленных дефектов «Заказчик» обязан письменно известить «Подрядчика» для
направления «Подрядчиком» своего представителя при составлении акта фиксации
выявленных дефектов.
Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты,
2
согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего
представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».
4.8.«Подрядчик» гарантирует устранение выявленных дефектов при условии наличия
вины «Подрядчика» при выполнении работ. Гарантийный срок при этом продлевается
соответственно на период устранения дефектов. Если же дефекты вызваны неправильной
эксплуатацией «Заказчиком» и третьими лицами объекта, гарантия не распространяется
на устранение дефектов.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента выполнения сторонами всех обязательств по Договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора,
которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
стороны будут стремиться разрешить путем переговоров в порядке досудебного
разбирательства.
7.2. В случае нарушения договорных обязательств виновной стороне направляется
претензия заказным письмом с уведомлением. Срок рассмотрения претензии
устанавливается 10 дней со дня ее получения. При неполучении ответа в установленный срок
стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд Ставропольского края.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств. Датой подписания Договора считается дата
поставленная подписантами в разделе 10 «Местонахождение, банковские реквизиты и
подписи сторон». Если подписантами указаны различные даты, то датой подписания
договора считается более поздняя дата.
8.2. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случаях поставки товара ненадлежащего качества, неоднократного
нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9.2. Настоящий договор и приложения к нему, оформленные посредством
использования факсовых средств связи, электронной почты имеют юридическую силу до
момента получения сторонами оригинала.
9.3. Любая информация, касающаяся условий настоящего договора, бухгалтерских
и финансовых документов Сторон является конфиденциальной. Стороны обязуются не
разглашать данную информацию за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях почтовых,
банковских реквизитов, реорганизации предприятия, изменения организационно-правовой
формы в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента наступления изменений и нести все
риски, связанные с неисполнением указанной обязанности.
3
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
Приложения:
1.
Приложение № 1 – Расчет объемов и стоимости работ.
2.
Приложение №2 – Техническое задание.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ОАО «Международный
Подрядчик :
аэропорт Ставрополь»
Открытое акционерное общество
«Международный аэропорт
Ставрополь»
(ОАО «Международный аэропорт
Ставрополь»)
Местонахождение:
г.
Ставрополь,
Территория аэропорт, Ставропольский край,
Российская Федерация, 355008.
Почтовый
адрес:
г.
Ставрополь,
Территория аэропорт, Ставропольский край,
Российская Федерация, 355008 ОГРН №
1132651002593, ОКПО 67130462, ОКАТО
07401366000 ИНН 2636805727, КПП
263601001
Банковские реквизиты:
Р/счет 40702810017100029726
ОАО АКБ «АВАНГАРД», Россия,
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12,
строение 1, ИНН 7702021163, КПП
775001001, ОКПО 29304028
К/счет № 30101810000000000201, БИК
044525201
Тел/факс: (8652) 24-81-02 (приемная), 2365-80 (дог. отдел), 24-73-23 (бухгалтерия).
Директор
МП
___________/ Н.А.Апальков
4
Приложение №1
к Договору № _______ от ________2014г.
РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
Наименование
1
2
3
4
5
6.
Ед.изм
Кол-во
м.
шт.
шт.
исп.
шт.
м.
2200
3
1
1
6
35
Прокладка кабеля до 50кв. мм.
Монтаж соединительной муфты термоусадочной
Монтаж муфты концевой термоусадочной
Испытание повышенным напряжением 10 кВ
Подключение жилы кабеля до 50 кв. мм.
Прокол под автодорогой методом ГНБ.
Итого:
НДС 18%
Всего:
Заказчик: ООО «Аэропорт ТОМСК»
Директор
МП
Подрядчик:
___________/ В.Р. Шендель
5
Цена
Сумма(руб.)
Приложение №2
к Договору № _______ от ________2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Условные обозначения и сокращения
ПУЭ – правила устройства электроустановок;
ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
СНиП – строительные нормы и правила.
1 . Общие сведения.
1.1 Область применения
Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ
по прокладке кабелей 10 кВ.
1.2. Наименование и адреса предприятия – подрядчика
Определяется по результатам выбора подрядной организации в результате проведения
конкурса.
1.3. Наименование и адрес предприятия – заказчика
Предприятие – заказчик: ООО «Аэропорт ТОМСК» 634011, Томская область, Томский
район, пос. Аэропорт.
1.4. Сроки выполнения работ
Срок начала работ – с момента заключения договора.
Срок окончания работ – не позднее 01.06.2014г.
Сроком окончания работ считается дата сдачи подрядчиком заказчику выполненных
работ по акту выполненных работ с оформлением необходимой исполнительной
документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период
сдачи работ.
2. Назначение и цели
2.1. Назначение
Прокладываемый кабель предназначен для электроснабжения ДПРМ 205.
2.2. Цели
Необходимо произвести прокладку новой кабельной линии 10 кВ на участке от ТП-4 до
ТП-5 длиною 2200 м. в замен старой. Необходимость замены вызвана, истечением срока
службы кабельной линии, большим количеством соединительных муфт, количество которых
превышает в разы установленных нормами (ПУЭ п.2.3.70.). Следствием эксплуатации
данной кабельной линии является систематический сбой электроснабжения ДПРМ 205,
вызванный выходом её из строя. Также нет возможности ремонта участка линии
проходящего через болото.
6
3. Требования к выполнению работ
3.1. Наличие у подрядной организации свидетельства о допуске к работам, полученного
в саморегулируемой организации (СРО).
3.2. Ответственный производитель работ и персонал подрядчика должен иметь группу
по электробезопасности не ниже третьей с аттестацией в органах Ростехнадзора.
3.3. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, и ПТЭЭП.
3.4. Подрядчик отвечает за меры безопасности при проведении работ и за
своевременное их начало и окончание.
3.5. Перед началом проведения земляных работ заказчик в установленном порядке
организовывает согласование кабельных трасс, мест пересечений со всеми
заинтересованными организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их
проведения.
4. Состав, содержание, стоимость работ.
4.1. Необходимо произвести прокладку новой кабельной линии 10 кВ на участке от
ТП-4 до ТП-5 длиною 2200 м. в замен старой. Схема трассы указана в приложении №1.
4.2. Прокладку кабельной линии производить в траншее на глубине не менее – 0,7 м., а
при прохождение через пахотные земли на глубине не менее - 1 м. Обязательно выполнить
снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем из мелкой земли, не содержащей камней,
строительного мусора. Кабельная линия на всём протяжении должна быть защищена от
механических повреждений. Укладку сигнальной ленты выполнить над кабелем на
расстояние 250 мм. от
его наружного покрова. Соединение кабеля производить
соединительной муфтой типа ЗСТп-10, соединительные муфты укладывать с применением
подсыпки из мелкой земли и защиты от механических повреждений.
4.3. Раскопку траншеи и укладку кабеля в траншею на участке, проходящего через
болото, проводить в сезон полного промерзания почвы, так как при оттаявшем грунте
работа вспомогательной техники будет существенно затруднена.
4.4. Перед прокладкой кабеля необходимо выполнить его прогрев до необходимых
температур, с составлением соответствующего акта.
4.5. Переход под автодорогой «Протопопово-Межениновка» выполнить методом
горизонтально-направленного бурения. Длина прокола – 35 метров.
4.6. Ввод в подстанцию (РУ-10 кВ) выполнить через существующий проход, концевую
заделку выполнить концевой муфтой типа ЗКНТп-10.
4.7. По окончании монтажных работ выполнить пуско-наладочные работы, с
оформлением пакета документов для передачи объекта в эксплуатацию в соответствии с
требованиями п.2.4.2 ПТЭЭП.
4.8. После приёмки в эксплуатацию новой кабельной линии, необходимо выполнить её
присоединение к РУ-10 кВ ТП-5 с выполнением всех необходимых мероприятий и
включением в работу, предварительно отсоединив старую кабельную линию от шин РУ-10
кВ. Старая кабельная линия должна быть закорочена и опущена в кабельный колодец
(резервная линия).
4.9. Кабель предоставляет заказчик. Остальные материалы (муфты, сигнальная лента)
предоставляет подрядчик. Технику для выполнения земляных работ предоставляет
подрядчик.
Заказчик: ООО «Аэропорт ТОМСК»
Директор
МП
Подрядчик:
___________/ В.Р. Шендель
7