Договор №______ на поставку компьютеров и периферийного

Договор №________
на поставку компьютеров и периферийного оборудования
г. Салехард
«__»_________2013 года
Открытое акционерное общество «Ямалкоммунэнерго», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице и.о. Исполнительного директора Пономарева Максима Евгеньевича,
действующего на основании доверенности 77 АА 7731114 от 12.10.2012г., зарегистрированной в
реестре за № 4-2677,
с одной стороны и ________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки открытого
запроса цен №_____ от __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование надлежащего качества по номенклатуре
и в количестве согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение №1), в адрес Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить приёмку оборудования и
оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в соответствии с разделом 4
настоящего договора.
1.3. Наименование, комплектация, технические характеристики, количество, цена за
единицу, стоимость оборудования указываются в Спецификации.
1.4. Место поставки – оборудование поставляется по месту нахождения Заказчика.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Поставляемое оборудование должно:
 соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и характеристикам,
указанным в Спецификации, а импортное оборудование, помимо прочего, – государственным
стандартам страны происхождения;
 быть новым, ранее не использованным, не восстановленным;
 электропитание оборудования
должно соответствовать стандартам напряжения,
действующим в Российской Федерации (220-240 V);
 быть предназначено для использования на территории Российской Федерации;
2.2. В случае, если в Технической спецификации не указана комплектация оборудования,
оборудование передается в
базовой комплектации, указанной в техническом
паспорте/руководстве по эксплуатации к оборудованию.
3. ЦЕНА
3.1. Общая сумма настоящего договора составляет _________________________
___(_____________________) рублей ____ копеек.
3.2. Цена компьютеров и периферийного оборудования указывается с учетом НДС, иных
налогов и сборов и транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки.
3.3.
Цена
настоящего
договора
является
твердой
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством, п. 11.1 настоящего договора.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка оборудования Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в срок
до _____________. Право выбора способа доставки оборудования принадлежит Поставщику.
4.2. Поставщик одновременно с оборудованием предоставляет Получателю счет-фактуру и
товарную накладную.
4.3. Оборудование должно поставляться в упаковке изготовителя, обеспечивающей
сохранность оборудования при перевозке, с учетом возможных перегрузок, складирования,
продолжительности и способов транспортировки, применяемых при обычном способе обращения
с грузом, а также предохранять оборудование от атмосферных воздействий.
В случае повреждения упаковки при транспортировке оборудования, оборудование
подлежит приему, а в товарной накладной делается соответствующая отметка.
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение оборудования,
возникшие до перехода права собственности на оборудование к Заказчику.
4.4. Поставщик не вправе поставлять Заказчику оборудование, не указанное в
Спецификации и с характеристиками, не соответствующими Спецификации. В случае поставки
оборудования, не соответствующего условиям настоящего договора, его оплата не производится.
4.5. Приёмка оборудования производится по месту нахождения Заказчика.
4.6. Приемка оборудования по количеству и качеству производится Заказчиком в
следующем порядке:
4.6.1. В момент доставки оборудования Заказчику последний проверяет по упаковочным
листам номенклатуру поставленного оборудования на соответствие Спецификации, проверяет
полноту и правильность оформления комплекта товарно-транспортных документов, в
соответствии с условиями настоящего договора; проверяет
наличие/отсутствие внешних
повреждений упаковки; проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего
договора.
4.6.2. Заказчик производит приемку по сопроводительным документам без вскрытия
упаковок и подписывает товарную накладную.
Подписание Заказчиком товарной накладной свидетельствует только о принятии
указанного количества оборудования и не означает приемку оборудования по качеству и
комплектности.
4.6.3. Вскрытие упаковки и проверка комплектности и целостности производится
специалистом организации Заказчика, в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.
4.6.4. При приемке оборудования по качеству и комплектности производится внешний
осмотр оборудования на предмет отсутствия механических повреждений, проверка соответствия
оборудования требованиям, указанным в разделе 2 настоящего договора, проверка комплектности.
4.6.5. При обнаружении несоответствия комплектности, маркировки, характеристик
поступившего оборудования требованиям стандартов, технических условий, настоящему договору
либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих
качество оборудования, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку. Представитель
Заказчика,
осуществляющий
приемку
оборудования,
составляет
соответствующий
рекламационный акт, в котором указывает характер выявленных при приемке дефектов. Акт
должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке оборудования по качеству.
Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и
изложить свое мнение.
Поставщик своими силами и за свой счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
подписания акта поставляет недостающее оборудование/комплектующие, заменяет оборудование,
не соответствующее условиям настоящего договора,
устраняет иные выявленные и
зафиксированные при приемке недостатки. При невозможности восполнения недостающего
оборудования/комплектующих Сторонами составляется двусторонний акт, обязательства
Поставщика по поставке считаются невыполненными.
4.6.6. Поставщик считается исполнившим обязанность по
вводу оборудования в
эксплуатацию с момента подписания Заказчиком всех, предусмотренных Законодательством
документов, а именно Счетов фактур и Товарных накладных, полностью соответствующих
Спецификации (Приложение № 1).
5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
5.1. Поставляемое по настоящему договору оборудование оплачивается Заказчиком по
ценам, указанным в Спецификации.
5.2. Все расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся путём перевода
безналичных денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
5.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком после объявления
победителя по итогам составления Протокола, но не позднее чем в течение 5 банковских дней, с
момента подписания настоящего договора.
5.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счёта Заказчика.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик гарантирует, что оборудование является новым, ранее не использованным,
не восстановленным, принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под
арестом не состоит, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех
установленных законодательством РФ правил (для импортного оборудования), а также обязуется
возместить Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней в случае получения мотивированной
претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением либо ненадлежащим выполнением
Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.
6.2. Поставщик гарантирует качество и исправность поставляемого оборудования (включая
комплектующие), его соответствие действующим стандартам, техническим условиям
производителя и сертификату/декларации соответствия.
6.3. Поставщик обеспечивает в гарантийный период бесплатный ремонт поставленного
оборудования силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания, в
том числе соответствующей службы производителя;
6.4. В случае поломки оборудования или обнаружения производственных дефектов в
период гарантийного срока, оно подлежит ремонту силами и средствами Поставщика (либо
уполномоченных служб технического обслуживания, привлеченных Поставщиком) в течение 30
(Тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующей претензии
Заказчика.
Если Поставщик по требованию Заказчика
не устранит недостатки в указанный в
настоящем пункте срок, то Заказчик вправе устранить их силами третьих лиц, без ущерба своих
прав по гарантии, причём Поставщик обязан оплатить ремонт в сумме фактических расходов,
представленных Заказчиком.
6.5. В случае, если оборудование не подлежит ремонту, а гарантийный срок не истек, то
Поставщик производит замену вышедшего из строя
оборудования на новое не позднее 30
(Тридцати) рабочих дней со дня получения Поставщиком обоснованной письменной претензии
Заказчика по качеству оборудования.
Если у Поставщика отсутствует возможность замены некачественного оборудования в
срок, установленный в настоящем пункте, Поставщик обязан возвратить стоимость оборудования
в тот же срок.
Возврат некачественного оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.
6.6.
Транспортные
расходы,
связанные
с
гарантийным
обслуживанием
оборудования и ремонтом, осуществляются за счет Поставщика.
6.7. Гарантийный обязательства не возлагаются на Поставщика в случае, если он докажет
что недостатки возникли после передачи оборудования Получателю и по вине Заказчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязательства по поставке
оборудования, Поставщик уплачивает Заказчику пени за нарушение срока поставки - в размере
0,1(Ноль целых одна десятая)% стоимости не поставленного в срок оборудования за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
договором срока исполнения обязательств.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации и начисляется на сумму неисполнения обязательства по оплате.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до 31 декабря 2013 года, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов
государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по настоящему договору.
9.2. В случае наступления указанных в пункте 9.1 настоящего договора обстоятельств, при
условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по настоящему договору
продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для устранения его последствий.
9.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение
10 (Десяти) дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, предполагаемом
времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
9.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения
обязательств по настоящему договору Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд
урегулировать их путем переговоров, за исключением случаев, предусмотренных разделом 7
настоящего договора.
10.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением сроков исполнения обязательств,
применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
В претензии указывается нарушенное обязательство, требования Заказчика либо
Поставщика, период просрочки обязательства и взыскиваемый размер неустойки. Претензия
направляется в письменной форме, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается
нарочным под расписку. Претензия может быть направлена любой из сторон в любое время до
истечения срока исковой давности по договору. Срок для рассмотрения претензий – 10 (Десять)
календарных дней с момента получения.
10.3. При не достижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в
арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае возникновения потребности Заказчика в приобретении дополнительного
объема эквивалентных товаров, по определенным Спецификацией (Приложение № 1 к
настоящему договору) ценам, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему
договору, с указанием количества, цены и срока поставки дополнительного объема оборудования.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными
только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон.
11.3. Документы, передаваемые посредством телеграфной и факсимильной связи, имеют
юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и
бремя доказывания тех или иных фактов возлагаются на Сторону, прибегнувшую к помощи
указанных средств связи.
11.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением
случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по настоящему договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении
адресов и реквизитов Сторон.
11.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
Поставщик
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Открытое акционерное общество
«Ямалкоммунэнерго»
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Салехард, ул. Республики, д. 73.,
тел./факс 8(34 922) 71370
ИНН/КПП 8901025421 / 890101001
Реквизиты:
р.с. 40702810967450000775, к.с.
30101810800000000651
БИК 047102651
Открытое акционерное общество «Сбербанк
России» Салехардское отделение №1790
(ОАО СБ РФ Салехардское ОСБ №1790)
ИНН банка 7707083893/КПП банка 890102001
ОКАТО банка 71171000000
Адрес банка: 629008 ЯНАО, г. Салехард. Ул.
Республики, 41.
И.о. Исполнительного директора
______________________ М.Е.Пономарев
м.п.
Приложение № 1
к договору поставки
№ ____ от « ___ » ________ 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
продукции (товара,
работы, услуги)
ГОСТ, ТУ, Технологические
требования
Единиц
а
измерен
ия
1
2
3
4
Поставщик:
Кол-во
Цена за
единицу
(без НДС),
руб.
Сумма
без учета
НДС,
руб.
Сумма с
учетом
НДС, руб.
5
6
7
8
Заказчик:
______________________________
______________________________ М.Е. Пономарев
М.П.
М.П.