ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №
г. Хабаровск
« ___ » ________ 20__г.
Закрытое акционерное общество «Хабаровск Автомост» (ЗАО «Хабаровск
Автомост»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Левина
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________
(__________________),
именуемое в дальнейшем Покупатель в лице
директора __________________________,
действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Поставщик обязуется изготовить железобетонные конструкции (далее по тексту Договора
– Продукция) по надлежаще оформленной заявке, а Покупатель обязуется принять и
оплатить данную Продукцию в порядке и на условиях, определенных Договором.
Поставщик изготавливает заказанные
конструкции в соответствии с действующей
нормативно - технической документацией, чертежами Заказчика согласно перечню и по
ценам, указанным в Спецификации к настоящему Договору, подписанной сторонами и
являющейся его неотъемлемой частью.
Поставка Продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами
Спецификации, в которой должны содержаться наименование, объем, ассортимент
Продукции, цены на Продукцию порядок оплаты и сроки изготовления, получения
Продукции, и иные условия, оговоренные Сторонами.
Спецификация составляется в 2-х экземплярах, подписывается уполномоченными
представителями Сторон, заверяется печатями и является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Поставщик вправе не оформлять Спецификации, а производить согласование условий
поставки Продукции Покупателю на основании счета, выставленного Поставщиком
Покупателю. В счете на оплату Продукции указывается наименование Продукции,
количество Продукции, цена Продукции. Такой счет является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
Срок изготовления и способ передачи Продукции указываются в Спецификации.
Качество Продукции должно соответствовать типовой проектной документации,
индивидуальным рабочим чертежам, предоставленным Покупателем, а так же ГОСТ и ТУ,
если таковые имеются.
Моментом исполнения обязанности Поставщиком по поставке Продукции, передачи права
собственности и риска случайной гибели, полной или частичной утраты Продукции от
Поставщика к Покупателю является момент передачи Продукции Покупателю или первому
перевозчику:
- в случае поставки железнодорожным транспортом – в момент передачи Продукции
первому железнодорожному перевозчику;
в случае поставки автотранспортом – в момент передачи Продукции первому
автоперевозчику;
- в случае самовывоза со склада Поставщика – в момент передачи Продукции Покупателю
либо указанному им третьему лицу на складе Поставщика.
- в случае доставки Продукции автотранспортом Поставщика – в момент передачи
Продукции Покупателю или указанному им третьему лицу.
После передачи Продукции Покупателю или первому перевозчику претензии по количеству
Продукции не принимаются.
Поставщик оформляет и передает в течение суток после приемки Продукции технические
паспорта на отгружаемую партию.
В случае если Покупатель необоснованно своевременно не принимает или не забирает
Продукцию, Поставщик имеет право по своему усмотрению, в одностороннем порядке
расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, либо потребовать от Покупателя
Поставщик __________
Покупатель____________
1
полной оплаты уже изготовленной Продукции и услуг по ее ответственному хранению.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
Поставщик обязан:
Принимать и рассматривать заявку Покупателя на количество и ассортимент,
планируемой к поставке Продукции.
Поставщик обязан после изготовления Продукции известить Покупателя в течение
суток о готовности Продукции к отгрузке.
Производить поставку Продукции в количестве, ассортименте и в сроки, указанные в
Спецификации при условии получения предоплаты, согласно п.4.2.настоящего
Договора, если иной порядок расчетов не предусмотрен Спецификацией.
Поставщик вправе:
Производить досрочную поставку Продукции с письменного согласия Покупателя.
В случае нарушения Покупателем предусмотренной настоящим Договором обязанности
по предварительной оплате Продукции и/или услуг по доставке Продукции, Поставщик
вправе отказаться от поставки Продукции до осуществления Покупателем полной
предварительной оплаты Продукции. В случае возникновения у Покупателя долга по
оплате поставленной Продукции, Поставщик вправе приостановить поставку
Продукции до полного погашения образовавшегося долга. Указанные действия
Поставщика не являются нарушением им своих обязательств по настоящему Договору и
не влекут никакой ответственности по просрочке поставки Продукции.
Поставщик вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения
согласованной заявки в случае объявления уполномоченными на то органами
государственного регулирования и/или перевозчиком, владельцем инфраструктуры
запретов и ограничений на перевозки грузов по корреспонденциям, указанным в
согласованных заявках. Приостановление исполнения заявки осуществляется
письменным уведомлением Покупателя с указанием номера и даты соответствующего
запрета или ограничения на период до отмены запрета и/или снятия ограничения на
перевозки грузов на соответствующих корреспонденциях перевозок. Указанный случай
приостановления исполнения заявки не считается неисполнением Поставщиком своих
обязанностей и не влечет его ответственности за просрочку поставки/непоставку
Продукции.
Покупатель обязан:
Своевременно производить оплату поставляемой Продукции и иных сопутствующих
услуг в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Договором и
Спецификацией.
Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставляемой
Продукции в соответствии с настоящим Договором.
При условии приемки поставляемой Продукции уполномоченным представителем
Покупателя, представитель должен предоставить доверенность на совершение действий
по принятию поставляемой Продукции. В случае, если таких документов нет,
Поставщик вправе не производить отгрузку Продукции, при этом Поставщик не несет
ответственность за срыв сроков поставки и не возвращает сумму предварительной
оплаты по настоящему Договору.
Работники Покупателя на территории Поставщика обязаны соблюдать Правила
дорожного движения и Правила по технике безопасности. В случае нарушения
установленных Правил Поставщик вправе не отгружать Продукцию до устранения
нарушений.
В случае отгрузки Продукции железнодорожным транспортом Покупатель обязуется
обеспечить по своим соглашениям с грузополучателем соблюдение нормативного
времени простоя вагонов под выгрузкой, которое составляет не более 2 (двух) суток
(сорока восьми часов) с момента прибытия вагона на станцию выгрузки, а так же
производить зачистку вагонов от остатков перевозимого груза.
При этом, время нахождения вагонов на станции выгрузки исчисляется с даты прибытия
на станцию назначения.
Время нахождения вагонов на станции выгрузки свыше установленного срока
Поставщик __________
Покупатель____________
2
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
исчисляется сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные.
В целях достоверного определения времени нахождения вагонов на станциях выгрузки
дата прибытия (дата календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию
назначения») грузового вагона на станцию назначения (выгрузки) и дата отправления
(дата календарного штемпеля в графе «Оформление приёма груза к перевозке»)
порожнего грузового вагона из-под выгрузки на станцию назначения или иную
станцию, указанную Исполнителем, определяется:
- на территории Российской Федерации по электронным данным накладной в
автоматизированной системе централизованной подготовки и оформления
перевозочных документов (далее - АС ЭТРАН),
- на инфраструктурах, отличных от ОАО «РЖД», расположенных за пределами
территории Российской Федерации - на основании информационных отчетов
(сообщений) экспедиторов и/или информационных источников, имеющихся у
Поставщика (сведения ГВЦ ОАО «РЖД», ИВЦ ЖА и т.д.).
Покупатель
несет
ответственность
перед
Поставщиком
за
последствия,
возникшие в результате предоставления неполных, неправильных, недостоверных
сведений для оформления перевозочных документов, невыполнение Покупателем
(грузополучателем) требований таможенных, налоговых и иных государственных
органов стран, по которым осуществляется перевозка, и возмещает Поставщику все
документально подтвержденные расходы, понесенные Поставщиком вследствие
указанных действий.
При отгрузке товара в транспорт Покупателя (грузоперевозчика) Покупатель обязан
обеспечить Поставщика всей необходимой информацией для соблюдения требований
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и
предоставить под погрузку товара соответствующий транспорт с учетом объема
отгружаемой продукции в целях недопущения превышения допустимой массы
транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства
либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства,
указанной в специальном разрешении.
В случае подачи под погрузку транспортного средства с разрешенной максимальной
массой, не достаточной для перевозки отгружаемого объема продукции и (или)
непредоставления необходимой информации о разрешенной максимальной массе
транспортного средства и максимальном объеме разрешенной к транспортировке
продукции, Покупатель обязуется возместить Поставщику все понесенные в связи с
этим убытки, в том числе, компенсировать расходы Поставщика по оплате
административных штрафов, наложенных на Поставщика, в связи с нарушением
требований ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации».
4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена поставляемой Продукции (партии Продукции) указывается в Спецификации к
настоящему Договору.
Расчеты за поставляемую Продукцию производятся путем перечисления
предварительной оплаты в размере 100 % стоимости Продукции в течение 5 дней с
момента получения счета, если иной порядок расчетов не определен Сторонами в
Спецификации. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
Поставщик поставляет Продукцию по ценам, действующим на момент отгрузки. Цена
Продукции в период действия Договора может изменяться Поставщиком в
одностороннем порядке без согласования с Покупателем. Об изменении цены
Поставщик обязан уведомлять Покупателя за 10 календарных дней путем направления
новой Спецификации. После получения предоплаты цена на объем оплаченной
Продукции не меняется.
В случае отгрузки Продукции железнодорожным транспортом для ее закрепления на
железнодорожных платформах или вагонах Поставщиком используются турникеты и
контргрузы.
Стоимость турникетов и контргрузов указывается в Спецификации отдельной от
Поставщик __________
Покупатель____________
3
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.1.
основной Спецификации на поставку Продукции.
Покупатель обязан отгрузить Поставщику турникеты и контргрузы в течение 3 (трех)
дней с даты получения Продукции.
В случае не отгрузки Покупателем турникетов и контргрузов Поставщику в 3(трех)
дневный срок с даты получения Продукции, Покупатель обязан оплатить Поставщику
арендную плату за использование турникетов и контргрузов согласно Спецификации.
При возврате Поставщику турникеты и контргрузы должны быть пригодны для
последующего использования.
В случае возврата турникетов и контргрузов Поставщику, не пригодных для
последующего использования, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость
турникетов и контргрузов согласно Спецификации.
В случае не возврата Поставщику турникетов и контргрузов в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента передачи Продукции, Покупатель обязан
оплатить Поставщику
– арендную плату за период пользования
турникетами и контргрузами согласно
Спецификации; – стоимость турникетов и контргрузов, согласно стоимости указанной в
Спецификации.
В случае отгрузки Продукции железнодорожным транспортом привлеченных
транспортных компаний или принадлежащих Поставщику на праве собственности или
другом вещном праве Покупатель производит оплату данных услуг в порядке 100 %
предоплаты:
- расходы по отгрузке Продукции в ж/д вагоны;
- железнодорожный тариф;
- услуги по подаче-уборке вагонов на путях необщего пользования;
- за эксплуатацию собственного или арендованного ж/д подвижного состава и
автотранспорта;
- иные железнодорожные услуги.
В случае повышения железнодорожного тарифа и иных ж/д услуг Покупатель обязан
произвести дополнительную оплату разницы в части повышения железнодорожного
тарифа и услуг, в течение 10 дней с момента получения счет-фактуры с фактическими
расходами, либо дополнительного счета Поставщика.
Поставщик выставляет Покупателю счёт-фактуру с указанием количества поставляемой
Продукции и его стоимости, а также стоимости иных сопутствующих услуг по факту
отгрузки Продукции. Данная счёт-фактура и товарная накладная по форме ТОРГ-12
являются окончательными документами для взаиморасчётов Сторон за поставленную
Продукцию. Счета-фактуры Покупатель самостоятельно забирает у Поставщика.
В случае, если ранее Поставщик осуществлял отгрузку Продукции в адрес Покупателя
без предоплаты (под последующую оплату, с рассрочкой), в том числе, как в рамках
настоящего Договора, так и по иным Договорам, заключенным с Поставщиком, и у
Покупателя образовалась просроченная задолженность перед Поставщиком, последний
имеет право без дополнительного согласования с Покупателем погасить задолженность
Покупателя по ранее произведенным отгрузкам из сумм поступившей от Покупателя
предоплаты вне зависимости от назначения платежа, указанного Покупателем, в
порядке календарной очередности возникновения обязательств по оплате Продукции у
Покупателя. В этом случае Продукция, в счет которой Покупателем была осуществлена
предоплата, считается неоплаченной либо оплаченной частично.
Если стоимость отгруженной Поставщиком Продукции превышает сумму
предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести оплату неоплаченной части
Продукции не позднее 5 (пяти) дней с даты отгрузки на основании выставленного
Поставщиком счета-фактуры.
При подписании настоящего договора Стороны договора определили, что с даты
внесения оплаты по договору (в том числе, частичной) на основании выставленного
Поставщиком счета, Покупатель не имеет права отказаться от поставки (выборки)
оплаченного товара и требовать возврата уплаченных по счету денежных средств.
Стороны
несут
Поставщик __________
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ответственность за ненадлежащее исполнение
Договорных
Покупатель____________
4
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
обязательств, установленную действующим законодательством РФ.
В случае нарушения сроков оплаты стоимости Продукции по настоящему Договору,
Спецификации и любых иных платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пени в
размере
0,04 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
В случае несвоевременной выгрузки Продукции с автотранспорта Поставщика,
Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей за простой автотранспорта за каждый час просрочки выгрузки
Продукции.
При этом, допустимым временем нахождения автотранспорта под выгрузкой считается
срок не более одного часа с момента прибытия автотранспорта на указанный
Покупателем пункт выгрузки.
В случае несвоевременного вывоза Покупателем Продукции со склада Поставщика,
Поставщик не несет ответственность за просрочку поставки Продукции. При этом
допустимым временем нахождения Продукции на складе Поставщика считается срок не
более 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления о готовности Продукции к
отгрузке. При превышении указанного срока, Покупатель обязан оплачивать
Поставщику услуги по ответственному хранению Продукции свыше 5 (пяти) дней с
даты уведомления о готовности Продукции к отгрузке в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей за 1 куб. м. Продукции в сутки.
При превышении Покупателем сроков нахождения вагонов под выгрузкой (в случае
поставки Продукции железнодорожным транспортом) Покупатель обязуется уплатить
Поставщику неустойку в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки
сверхнормативного использования вагона. При этом, допустимым временем нахождения
вагона под выгрузкой считается срок не более 2 (двух) суток (сорока восьми часов) с
момента прибытия вагона на станцию выгрузки.
Покупатель обязуется не допускать переоборудования предоставленных вагонов и
использования вагонов для хранения грузов его грузополучателями, а так же обязуется
обеспечивать сохранность вагонов в момент их подачи к местам выгрузки и в момент
осуществления разгрузочных работ.
В случае повреждения подвижного состава, произошедшего по вине Покупателя (его
грузополучателя) при проведении разгрузочных работ, Покупатель осуществляет
ремонт своими силами (с привлечением специализированной организации, имеющей
допуск на ремонт подвижного состава) или компенсирует стоимость ремонта, а так же
возмещает все иные затраты Поставщика, связанные с организацией и проведением
ремонта вагонов, в том числе железнодорожный тариф за доставку вагонов в место
ремонта. За весь срок нахождения вагонов в ремонте Покупатель уплачивает
Поставщику штраф в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки
использования за каждый вагон. Выплата возмещения осуществляется Покупателем в
течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления счета Поставщиком.
В случае утраты (гибели), пропажи подвижного состава по вине Покупателя (его
грузополучателя), при которых подвижной состав не подлежит восстановлению,
Покупатель выплачивает рыночную стоимость подвижного состава на день утраты
(гибели), пропажи или повреждения с учетом его износа. Оплата осуществляется не
позднее 5 (пяти) банковских дней после составления акта об утрате (гибели), пропажи
или повреждения подвижного состава по вине Покупателя (грузополучателя), и
получения Покупателем счета по факсу (либо иным способом). С момента утраты
(гибели) подвижного состава до даты получения Поставщиком стоимости утраченного
подвижного состава Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 1 200 (одна
тысяча двести) рублей за каждые сутки использования за каждый вагон.
Срок отгрузки Продукции железнодорожным транспортом при условии соблюдения
п.4.5 настоящего договора, в течение 30 календарных дней с момента изготовления.
Срок изготовления указывается в Спецификации.
Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вызванное действием непреодолимой силы (форс-мажор).
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
Поставщик __________
Покупатель____________
5
6.1.
6.2.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – десять дней с момента её
получения. Моментом получения претензии считается:
1) дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении уведомления по адресу (месту
нахождения), указанному в настоящем Договоре;
2) дата, указанная на копии уведомления адресата при вручении уведомления под
расписку;
3) дата отказа адресата от получения уведомления и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи;
4) дата, на которую уведомление, направленное по адресу (месту нахождения),
указанному в настоящем Договоре, не вручено в связи с отсутствием адресата по
указанному адресу, о чем орган связи проинформировал отправителя уведомления.
Адресат также считается получившим уведомление надлежащим образом, если:
1) адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован организацией
почтовой связи;
2) уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем
организация почтовой связи уведомила отправителя уведомления.
В случае невозможности урегулировать спор в претензионном порядке,
заинтересованная сторона Договора вправе передать его на рассмотрение в
Арбитражный суд Хабаровского края.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Настоящий Договор действует с момента его подписания Поставщиком и Покупателем
и действует до 31 декабря 2015 года. Если за 30 дней до окончания указанного срока ни
одна из сторон не заявит о прекращении действия Договора, он считается продленным
на последующий календарный год.
Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением дополнительного соглашения в письменной форме.
Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении почтовых и банковских
реквизитов в течение 5 дней с момента их изменения.
При исполнении настоящего Договора Стороны принимают к исполнению
факсимильные копии документов с обязательным последующим направлением Стороне
подлинного экземпляра указанных документов в 5-ти дневный срок со дня их отправки
по факсу. Сторона, не получившая оригинала документа, вправе приостановить
исполнение своих обязательств.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу – по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя.
В части расчетов за поставленную продукцию Договор действует до произведения
полных взаиморасчетов обеих сторон.
8.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК - Закрытое акционерное общество «Хабаровск Автомост» (ЗАО «Хабаровск
Автомост»), адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1А, тел/факс: (4212) 59-05-19, 59-05-17,
е-mail: [email protected]; [email protected], банк: в филиале Банк ВТБ (ПАО) г.Хабаровск, БИК
040813727,
р/счет 40702810900020008887, кор./счет 30101810400000000727, ИНН 2723907563,
КПП 27230100, ОКПО 05162434, ОГРН 1022701188663, ОКОПФ 67, ОКТМО 08701000000.
Получатель: ЗАО «Хабаровск Автомост» Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2, ДВЖД,
код 970001 ; Отправитель: ЗАО «Хабаровск Автомост», код 3033, ОКПО 05162434.
Генеральный директор
ЗАО «Хабаровск Автомост»
Д.В. Левин
ПОКУПАТЕЛЬ –
Поставщик __________
Покупатель____________
6