ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ______

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ _____________
(продукции легкой промышленности)
г. Воронеж
"___" __________ 20___ г.
____________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________,
действующего на основании __________________________________________,
с одной стороны, и _____________, в лице _______________________________
действующего на основании ______________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик» с другой стороны (далее - Стороны), вместе именуемые
«Стороны» с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного
законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения
поставщиков путем проведения ______________________________________ (указывается
способ определения поставщиков и наименование закупки), на основании
протокола_________________________________ , заключили настоящий Контракт (далее
- Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию
легкой промышленности (далее – Товар, продукция) на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, соответствующий вышеуказанным условиям.
1.2. Количество, ассортимент, качественные и иные характеристики поставляемого
Товара определены в приложении №1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
2. Качество продукции
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным
в Спецификации, в том числе требованиям ГОСТ, технических регламентов, иных
нормативных документов в области качества и безопасности продукции легкой
промышленности, и подтверждаться соответствующими документами, прилагаемыми к
каждой партии товара. Например:
«ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
продукции легкой промышленности» (утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 876);
«ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков» (утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 23.09.2011 № 797);
ГОСТ 16825-2002 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных
автоматах. Технические требования. Определение сортности;
ГОСТ 12088-77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения
воздухопроницаемости.
2.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемой
продукции всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с
законодательством Российской Федерации и требованиям, перечисленным в
Спецификации.
2.3. В случае обнаружения фактов поставки некачественной продукции Заказчик
обязан применить к Поставщику меры, предусмотренные настоящим Контрактом, в том
числе, меры ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
Поставщика по Контракту.
2.4. Надлежащее качество и безопасность Товара подтверждается действующими
сертификатами соответствия, декларациями соответствия, экспертными заключениями
Роспотребнадзора, наличием маркировки единым знаком обращения продукции на рынке
государств – участников стран Таможенного союза, иными документами и информацией,
предусмотренными Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
продукции легкой промышленности», утвержденным Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 876 (выбрать нужное).
3. Условия и сроки поставки
3.1. Сроки поставки товара:
- со дня заключения Контракта по ______________ 201__ года (в полном объеме,
партиями по заявкам Государственного заказчика);
- поэтапно, согласно следующим этапам: ______________.
3.2. При поставке товара по заявкам Государственного заказчика:
Заказчик направляет Поставщику заявку (электронной почтой, факсом,
телефонограммой или иным способом), которая должна содержать сведения о
наименовании (ассортименте) и количестве подлежащего поставке товара, сроке, в
который товар должен быть поставлен, а также адрес, по которому товар должен быть
поставлен. Заявка должна быть передана Поставщику в срок не менее _____ дней до дня
требуемой поставки.
Поставщик обязан поставить товар Заказчику в соответствии с направленной
последним заявкой.
3.3.
Товар
поставляется
заказчику
по
адресу:
___________________________________ (до места хранения), силами и средствами,
транспортом, в таре и упаковке Поставщика или с привлечением Поставщиком третьих
лиц. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком
самостоятельно, собственными техническими средствами, за свой счет или с
привлечением третьих лиц.
3.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям
технических регламентов, ГОСТ, импортного товара - международным стандартам
упаковки.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
3.6. По факту осуществления поставки Поставщик обязуется осуществить уборку
мусора и упаковочного материала, очистку многооборотной тары и транспортных средств
(при необходимости).
3.7. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие
его качество, иные документы, обязательные для данного вида товара в соответствии с
законодательством РФ, товарные накладные, счет, счет-фактуру.
4. Цена Контракта и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта составляет _________________ руб. ____ коп. (сумма
прописью), с учетом НДС ____ (____%) (если имеется).
4.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость товаров с учетом налогов,
пошлин, других обязательных платежей, стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных
работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала (при
необходимости), таможенному оформлению и страхованию.
4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
4.4. В ходе исполнения Контракта по предложению Заказчика стороны вправе
увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять
процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество поставляемого
товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте
количество такого товара.
4.6. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения
Контракта.
4.7. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между
ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
Контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену
единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в
заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым
заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении
конкурса или аукциона.
4.9. Оплата поставленного товара производится заказчиком в пределах выделенных
лимитов бюджетных обязательств, по факту поставки путем перечисления денежных
средств по безналичному расчету платежными поручениями через казначейскую систему
на расчетный счет Поставщика в течение _____ банковских дней после поставки товара
(вариант: поэтапно, в течение ______ банковских дней после поставки товара по
каждому этапу) и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных счетов,
счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов, подтверждающих
исполнение принятых на себя Поставщиком обязательств.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
5. Приемка товара
5.1. При осуществлении приемки товара (в случае, если поставка товара
осуществляется партиями в соответствии с графиком поставки или по заявкам заказчика при осуществлении приемки отдельной партии товара Заказчик проверяет наименование,
количество, качество, ассортимент, комплектность, объемы, упаковку товара на
соответствие требованиям настоящего Контракта (и заявки заказчика – при
необходимости), а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах.
Для проверки предоставленного Поставщиком товара (партии товара) в части его
соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком как своими силами, так и с
привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации
могут привлекаться Заказчиком как на основании контрактов, заключенных в
соответствии с законодательством о контрактной системе, так и на основании
соглашений, заключаемых на безвозмездной основе.
В случае необходимости Заказчик имеет право проводить дополнительные проверки
товара на его соответствие условиям контракта, в том числе с привлечением экспертов,
экспертных организаций. При этом Заказчиком составляется акт о проведении
дополнительной проверки товара.
5.3. Непосредственно при передаче товара (партии товара) Поставщик передает
Заказчику следующие документы на поставленный товар (партию товара): два
подписанных Поставщиком и скрепленных печатью Поставщика акта приемки-передачи,
документы, подтверждающие качество товара (партии товара): копии сертификатов
соответствия, деклараций соответствия, экспертных заключений Роспотребнадзора, иных
документов, предусмотренных Техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности продукции легкой промышленности», утвержденным Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, товарные накладные, счета, счета-фактуры.
В случае непредоставления Поставщиком документов, относящихся к товару,
Заказчик вправе отказать в приемке такого товара.
5.4. Товар (партия товара) принимается Заказчиком в срок не более 3 (трех) рабочих
дней со дня его (ее) передачи Поставщиком.
5.5. Не позднее одного рабочего дня после истечения срока, предусмотренного
пунктом 5.4 Контракта, Заказчик подписывает акты приемки-передачи и иные документы,
которыми оформляется приемка, скрепляет их своей печатью и направляет один
экземпляр Поставщику.
5.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по
настоящему Контракту считается подписание акта приемки-передачи товара Заказчиком.
В случае, если поставка осуществлялась поэтапно, моментом исполнения обязательств
Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту является подписание акта
приемки-передачи последней партии товара.
5.7. Право собственности на товар переходит к заказчику с момента подписания акта
приемки-передачи товара. В случае если поставка осуществлялась поэтапно, право
собственности на каждую партию товара переходит с момента подписания акта приемкипередачи партии товара.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет его собственник.
5.8. В случае нарушения Поставщиком требований настоящего раздела контракта, он
несет ответственность, предусмотренную разделом 7 настоящего контракта.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. Поставить заказчику товар своевременно и надлежащим образом в
соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с приложениями к
Контракту.
6.1.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить поставленный
товар на товар надлежащего качества, в срок, установленный Заказчиком.
6.1.3. В случае поставки товара с нарушением условий об ассортименте заменить
поставленный товар на товар, соответствующий условиям Контракта об ассортименте, в
срок, установленный Заказчиком.
6.1.4. Устранять иные недостатки Товара по требованию Заказчика в соответствии с
гражданским законодательством.
6.1.5. Осуществлять хранение товара, перевозку до пункта назначения и погрузоразгрузочные работы.
6.1.6. Одновременно с поставкой каждой партии товара передавать Заказчику
надлежащим образом оформленные сопроводительные документы в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
6.1.7. В случае изменения юридических и банковских реквизитов (в том числе
адреса, расчетного счета), организационно-правового статуса известить в письменном
виде в двухдневный срок Заказчика и предоставить всю необходимую информацию,
которая может повлиять на отношения между Сторонами.
6.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего
Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику
результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные
настоящим Контрактом.
6.1.9. Принимать участие в сверке расчетов по требованию заказчика, представлять
необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.
6.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и
действующим законодательством.
6.2. Поставщик вправе:
6.2.1. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом,
надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара;
6.2.2. досрочно исполнить обязательства по Контракту (по согласованию с
Заказчиком). При этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности заказчика по
досрочной оплате товара;
6.2.3. привлекать к исполнению Контракта третьих лиц.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. направлять Поставщику заявку на поставку товара за _____ день до поставки;
6.3.2. сообщать Поставщику о несоответствии поставленного товара по количеству
и/или ассортименту, и/или качеству, упаковке, составлять соответствующие акты,
предъявлять Поставщику требования об устранении выявленных недостатков;
6.3.4. принять поставленный товар, соответствующий всем условиям Контракта, и
оплатить;
6.3.5. проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком;
6.3.6. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и
действующим законодательством.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом;
6.4.2. требовать от Поставщика устранения выявленных недостатков Товара, в том
числе, замены товара ненадлежащего качества на качественный товар.
6.4.3. осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных
этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность
Поставщика.
6.4.4. привлекать экспертов в целях проверки соответствия поставляемых товаров
установленным к ним требованиям.
6.4.5. отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям Контракта, а
также поставленного без сопроводительных документов, предусмотренных настоящим
Контрактом.
6.4.6. в случаях поставки товара ненадлежащего качества, неисполнения
Поставщиком требования Заказчика о замене товара, в случае выявления ненадлежащего
качества товара в период его эксплуатации инициировать расторжение Контракта в
одностороннем порядке
6.5. Заказчик и Поставщик при исполнении настоящего Контракта пользуются
иными правами, установленными настоящим Контрактом и действующим гражданским
законодательством.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в контракте в виде
фиксированной суммы, определенной ___% от цены Контракта и составляет ___ руб.1
7.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
Контракту. Размер неустойки устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены недопоставленного товара и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в
установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по
контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов
выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле C = C ЦБ x ДП (где C ЦБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
1
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 за
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения
обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
За ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства)), предусмотренных контрактом, Поставщик обязан
уплатить штраф в размере __% от суммы контракта, что составляет _____.2
7.1.4. Если Поставщиком не исполнено требование Заказчика об уплате неустойки
(штрафа, пени) в течение __ рабочих дней с момента его получения, Заказчик вправе
осуществить удержание неустойки (пени, штрафа) из денежных средств, внесенных
Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, или направить в банк,
выдавший банковскую гарантию, требование об уплате соответствующей денежной
суммы по банковской гарантии.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере: _____________% от
начальной (максимальной) цены Контракта в сумме ___________.
В случае применения антидемпинговых мер, предусмотренных статьей 37
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", размер
обеспечения исполнения контракта увеличивается в полтора раза в порядке,
предусмотренном вышеуказанной статьей.
8.2. Обеспечение может быть представлено в форме безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или внесением денежных
средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения обязательства,
установленном в документации об аукционе в электронной форме по следующим
реквизитам: ______________
8.3. Способы обеспечения исполнения контракта и требования предъявляемые к ним:
Вариант 1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", а также Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005
"О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
2
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от от 25 ноября 2013 г. 2013
№1063 за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой
в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
муниципальных нужд". В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по Контракту.
Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком (гарантом),
включенный в перечень банков, соответствующих требованиям пункта 4 статьи 74.1
Налогового Кодекса Российской Федерации.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, в
частности указание со стороны контракта, название предмета и ссылки на основания
заключения Контракта, указанные в преамбуле контракта.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с
тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от
обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать обязательства принципала,
надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.
Банковская гарантия должна содержать обязанность гаранта уплатить Заказчику
неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый
календарный день просрочки.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие, согласно которому
исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать отлагательное условие,
предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении. В случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующий исчерпывающий
список документов, которые Заказчик (бенефициар) одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее- требование по
банковской гарантии) направляет гаранту:
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии
с условиями контракта (если требование по банковской гарантии) предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательства в период действия гарантийного
срока);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа
(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии
(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);
расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии.
Вариант 2. Внесением денежных средств, на указанный Заказчиком счет.
Денежные
средства
должны
быть
перечислены
по
следующим
реквизитам:______________________________________________________________.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный
Поставщиком по факту выполнения обязательств Поставщика в полном объеме, в
соответствии с настоящим Контрактом, в течение __ банковских дней со дня получения
Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
взамен
ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен
способ обеспечения исполнения контракта.
8.4. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта - до заключения
Контракта.
8.5. В случае, если Поставщиком по данному контракту является государственное
или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего пункта Контракта об
обеспечении исполнения контракта к такому Поставщику не применяются.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по
Контракту, Поставщик обязуется в течение 7 банковских дней представить Заказчику
иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту
на тех же условиях и в том же размере.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом к обстоятельствам
непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить
в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться
более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны
подписывают соглашение о расторжении Контракта без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. Срок действия и порядок расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
_______.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в случаях
нарушения условий Контракта со стороны Поставщика.
10.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с требованиями законодательства в сфере
контрактной системы.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- поставки товара ненадлежащего качества;
- неисполнения Поставщиком требования Заказчика о замене товара;
- существенного нарушения сроков поставки.
10.6. Порядок одностороннего расторжения контракта определяется в соответствии
со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
11. Прочие условия
11.1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту
рассматриваются в качестве его неотъемлемой части, если они осуществлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
11.2. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и скреплен усиленными
электронными подписями, а дополнительно составлен на бумажном носителе в 3
экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой Стороны и один для
департамента финансов Воронежской области (для электронного аукциона).
11.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по
Контракту, Стороны обязуются разрешать путем переговоров и направления претензий.
Если в течение _____ рабочих дней после направления Стороной письменной претензии
не достигнуто согласия по спорным вопросам либо ответ другой Стороны отсутствует, то
для разрешения споров и разногласий, вытекающих из отношений по Контракту, Стороны
вправе обратиться в арбитражный суд.
11.4. Во всем ином, что не установлено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Приложение к Контракту:
Приложение N 1 «Спецификация».
13. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
___________________/___________/
ПОСТАВЩИК:
___________________/________/
Приложение N 1
к контракту
Спецификация
N лота
Наименование товара
Характеристики
Ед.
изм.
Объем поставки,
всего (кол-во )
Цена за ед.
тов. (рублей,
коп./ед.)
Стоимость
В т.ч. за счет средств
поставки (рублей, областного бюджета
коп.)
(рублей, коп.)
ИТОГО:
ЗАКАЗЧИК:
___________________/___________/
ПОСТАВЩИК:
___________________/___________/