ДОГОВОР № / на поставку пианино Муниципальное бюджетное

ДОГОВОР № /
на поставку пианино
г. Киров, обл.
«
201 6 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская
музыкальная школа" города Кирова (сокращенное наименование организации - МБУДО
"ПДМ ТТТ" г. Кирова), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Комаровских
Людмилы Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «ЭкспоТон», именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице генерального директора Федорова Игоря Юрьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить пианино
(далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Наименование и количество поставляемого товара и характеристики товара
обеспечиваются Поставщиком в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к
договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Товар должен быть новым, не ранее 2015 года выпуска, не подвергавшимся
эксплуатации, ремонту, в том числе восстановление потребительских свойств, без
повреждений, дефектов.
2. Условия поставки
2.1. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
заключения договора. Поставщик вправе досрочно поставить товар с согласия Заказчика.
2.2. Место поставки товара: г. Киров, ул. Спасская, 34 - МБУДО "ПДМШ" г. Кирова.
2.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком в полной комплектации и в
соответствии с характеристиками, указанными в спецификации, с соблюдением условий
хранения и транспортировки товара в соответствии с нормами законодательства РФ.
2.4. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся Поставщиком.
2.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГК РФ,
ГОСТ, техническим требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, другим
нормативным документам действующего в РФ законодательства;
2.6. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к
безопасности,
предусмотренным
для
товаров
данного
рода
действующим
законодательством РФ.
2.7. При обнаружении несоответствия, некомплектности, повреждений, товар подлежит
возврату или обмену на товар, соответствующий требованиям, указанным в
спецификации.
2.8. Товар считается поставленным в полном объеме после установки и настройки
пианино Поставщиком и подписания товарной накладной представителями Заказчика и
Поставщика.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: 335000,00 (триста тридцать пять тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 51101,69 (пятьдесят одна тысяча сто один) рубль,
00 коп.
3.2. . Цена договора включает все расходы Поставщика по предмету договора, в т.ч.
стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортные
расходы, расходы на разгрузку товара у Заказчика, установку и настройку,
заготовительно-складские расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Поставщика размер НДС внутри цены
формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения
договора изменяется режим налогообложения Поставщика, то переопределяется НДС
внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.
3.3.
Оплата осуществляется в безналичной форме расчета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней на
основании счета (счета-фактуры) и подписанной товарной накладной.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
Поставляемый товар должен быть новым, не подвергавшимся эксплуатации, ремонту,
соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров,
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим
требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, другим нормативным документам
действующего в РФ законодательства.
4.1.2. Предоставить гарантии качества на товар - 24 месяцев с даты подписания
товарной накладной. Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем и срок
поставляемого товара и должны распространяться на время хранения товара у
Поставщика, время его транспортировки до Заказчика.
4.1.3. Обеспечить соответствие упаковки, маркировки - в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством РФ к данному виду товаров: обеспечивающей его
сохранность при транспортировке и хранении. В отношении импортных товаров наличие
информации на русском языке в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию
Российской Федерации непродовольственных товаров информации на русском языке»;
4.1.4. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику товарно­
сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность
товара (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).
4.1.5. Возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления
гарантийных обязательств, в пределах цены договора.
4.1.6. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям, предъявляемым к
безопасности товаров данного вида действующим законодательством РФ.
4.1.7. Предоставлять по требованию Заказчика документы и информацию, связанную с
исполнением договора.
4.1.8. Соблюдать условия транспортировки и хранения товара в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ.
4.1.9. Несет все расходы по замене дефектного товара, выявленным Заказчиком в
течение гарантийного срока.
4.1.10. Предварительно согласовать с Заказчиком время поставки товара.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять поставленный в надлежащем количестве, комплектации и качестве
товар. В случае отсутствия претензий подписать товарную накладную.
4.2.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать расторжения в судебном порядке настоящего договора при нарушении
Поставщиком сроков поставки товара более чем на 10 дней.
4.3.2. Требовать от Поставщика предоставления документов и информации, связанных
с выполнением настоящего договора.
5. Порядок приемки товара
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к
безопасности,
предусмотренным
для
товаров
данного
рода
действующим
законодательством РФ.
5.2. Приемка товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется во время
передачи товара Заказчику в течение 3-х дней с момента получения товара. Приемка
товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте поставки товара и
включает в себя следующие этапы:
- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных
документов;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений.
Доставка товара оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными
представителями Поставщика и Заказчика.
5.5.
В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего
договора Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о
выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 15
дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой
счет.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пени
в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки с 1 (первого) по 20
(двадцатый) день просрочки, а начиная с 21 (двадцать первого дня) просрочки - 0,3 % от
цены Договора за каждый день просрочки до момента подписания Сторонами товарной
накладной.
6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного товара
в пределах гарантийного срока.
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента
подписания Сторонами товарной накладной несет Поставщик.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
6.5.1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных
обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные О характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему договору. Достаточным подтверждением возникновения
обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным
органом государственной власти/управления Российской Федерации.
6.5.2. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.5.1
настоящего договора, возмещает другой Стороне понесённые последней убытки.
6.5.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.5 договора, срок
выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае
невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Кировской области.
7.4. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.6. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
7.7. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий
банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно
уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления.
7.8. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Ю ридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
МБУДО «ГТДМШ» г. Кирова
610020, г. Киров, ул. Спасская, 34
ИНН 4346053388 КПП 434501001
ОГРН 1034316563379
р/сч 40701810100003000001
в Отделение Киров г. Киров
БИК 043304001
л/сч. 07911002029
Телефон/факс 8 (8332) 64-28-95
Поставщик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ЭкспоТон»
ИНН 7801597381 / КПП 780101001
199106, Санкт-Петербург, ул.Опочинина, дом
6 лит.А пом.24-Н
Р/счет
40702810855370000521 СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ БАНК
ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653
Кор./счет 30101810500000000653
ОКВЭД 51.4
ОГРН 1137847094406
ОКПО 50874974
Тел: +7(812)3320125
Приложение № 1 к договору
Спецификация
№
п/п
1
Полное
наименование
товара
Пианино
Kawai К15
МН/МР
Технические характеристики, производитель
Кол-во
(шт.)
Инструмент новый, не бывший в употреблении, изготовлен в 2015 года
Корпус инструмента имеет классическую форму.
Футор изготовлен из древесины красного дерева.
Ш прейцы футора вертикальные и имеют ламинированную конструкцию,
в количестве 4-х
Резонансная дека инструмента изготовлена из древесины ели.
Инструмент оснащен рипками в количестве 9 штук. Рипки изготовлены из
ели. Инструмент оснащен 1-м поперечным бруском.
Ш теги деки изготовлены из клена и имеют ламинированную
конструкцию. Басовый штег изготовлен из бука. Инструмент Оснащен 2мя поперечными брусками.
Рама оснащена каподастром и рамными пробками. Рама изготовлена из
чугуна методом вакуумного литья. В инструменте отсутствует рама,
изготовленная в песчаных формах.
Вирбельбанк инструмента изготовлен из древесины клена и имеет
многослойную конструкцию.
Вирбели стальные никелированные. Покрытие верхней стороны
вирбельбанка - алый фетр.
Струны: дискантовые - стальные и басовые - с медной навивкой.
Количество басовых одинарных струн 13. Количество басовых двойных
струн 21, причем 3 из них расположены в альтовом регистре. В
инструменте отсутствует система аграфов.
Диапазон 7 1/3 октавы. Количество регистров равняется 3-м.
Клавиатура взвешенная, сбалансированная. Количество клавиш равно
88. Клавиши изготовлены из древесины ели и облицованы
высококачественным акриловым составом.
М еханика изготовлена из натуральной древесины. В механике
присутствуют
детали,
изготовленные
из
высококачественного
композитного материала (ABS Styran), изготовлена производителем
инструмента. Керн молоточков
изготовлен из клена; гаммерштили
овальной формы, изготовлены из древесины граба.
Демпферная система состоит из 68 демпферов.
Молоточки имеют овальную форму головок. Молоточки не Т-образной
(2-х радиальной) формы. Керн молоточков изготовлен из древесины
белого клёна, гаммерштили имеют овальную форму и изготовлены из
древесины граба. Фильц молоточков изготовлен из войлока из 100%
шерсти, пропитанной влагоустойчивым и молеустойчивым составом.
Гаммербанк и гаммерлейстик изготовлен из алюминия. В инструменте
отсутствует деревянный или пластиковый гаммербанк.
Верхняя крышка одинарная. 1 штица, изготовленная из твердого
пластика.
Пюпитр стандартный. Длина пюпитра 70 см.
Инструмент оснащен клапом, состоящим из 2-х частей. Нижняя рама
инструмента оснащена ручкой, облегчающей ее открытие при
необходимости. В инструменте 3 педали: «пиано», «модератор», «форте».
Ролики отсутсвуют.
Высота инструмента 110 см; ширина 149 см; глубина 59 см
Вес 196 кг.
Цвет красное дерево, отделка полированная.
Инструмент имеет маркировку производителя. М аркировка нанесена
заводским способом на резонансную деку, на чугунную раму, на верхнюю
крышку, на внутреннюю сторону клапа. На чугунной раме указана модель
инструмента и его серийный номер.
1