УТВЕРЖДАЮ Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Северо-Западного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
__________________________ С.В. Пылин
«___»_______________ 2012 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№СЗБФ 70-12)
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЗДАНИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАССЕЙНОВОГО ФИЛИАЛА ФГУП «РОСМОРПОРТ» К
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2012-2013 Г.Г.
Санкт-Петербург
2012
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1.1 Условия проведения открытого запроса предложений
3
Раздел 1.2 Информационная карта открытого запроса предложений.
9
Раздел 2.Образцы форм и документов
12
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений (Форма №1)
12
2.2 Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №2)
14
2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма №3)
16
2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)
18
2.5 Форма справки о наличии в штате Участника персонала, имеющего право на выполнение работ с
тепловыми сетями, энергопотребляющими установками, узлами учета тепловой энергии (Форма №5) 19
2.6 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов
организации - участника размещения заказа (Форма №6)
20
2.7 Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа
21
Раздел 3. Проект Договора
22
Раздел 4. Техническое задание
27
3
Раздел 1.1 Условия проведения открытого запроса предложений
1. Требования к участникам размещения заказа
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам размещения заказа (далее – Участник):
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого
запроса предложений, а именно:
- наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса
предложений;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в открытом запросе предложений не принято.
При размещении заказа путем проведения открытого запроса предложений
Заказчиком установлены дополнительные обязательные требования к участникам
размещения заказа (см. Информационную карту Раздела I.2 и Техническое задание Раздела 4
настоящей Документации).
2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений
Все документы, представленные участниками открытого запроса предложений,
должны быть подписаны руководителем организации и скреплены соответствующей
печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений
(далее – Заявка), должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в
открытом запросе предложений, прошиваются в один том. На последней странице с внешней
стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью
организации с указанием количества листов в томе. Все листы, без исключения, должны
иметь сплошную нумерацию.
Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
Заявка на участие в запросе представляется в двух экземплярах, один из которых
должен быть помечен как «ОРИГИНАЛ», другой как «КОПИЯ». КОПИЯ предложения
включает в себя копии следующих документов, входящих в ОРИГИНАЛ Заявки на участие в
запросе:
 Заявку на участие в открытом запросе предложений;
 Коммерческое предложение;
4
 Справку о наличии квалифицированного персонала, имеющего право на
выполнение работ с тепловыми сетями, энергопотребляющими установками,
узлами учета тепловой энергии;
 Копии действующих лицензий, сертификатов и других разрешительных
документов, требуемых для осуществления деятельности по Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ преимущество будет иметь
ОРИГИНАЛ. КОПИЯ Заявки на участие в запросе Участника представляется в не прошитом
и не скрепленном виде в отдельном конверте, который вкладывается в конверт, содержащий
ОРИГИНАЛ Заявки на участие в запросе, либо переносится на электронный носитель.
3. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при
условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на
русский язык.
4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
открытом запросе предложений
Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией,
должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2
и содержать следующие документы:
1) Опись документов (Форма №1);
2) Анкету участника размещения заказа (Форма №2);
3) Заявку на участие в открытом запросе предложений (Форма №3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) Справку о наличии квалифицированного персонала, имеющего право на выполнение
работ с тепловыми сетями, энергопотребляющими установками, узлами учета
тепловой энергии (Форма №5);
6) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления
интересов организации - участника размещения заказа (Форма №6);
7) Копии действующих лицензий, сертификатов и других разрешительных документов,
требуемых для осуществления деятельности по Договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
8) Заверенную участником копию выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений;
9) Копию Устава в действующей редакции
10) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным
образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица,
подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка
имеет обязательную силу для участника размещения заказа, документы,
подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку на участие в открытом
запросе предложений;
11) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников размещения заказа.
5. Порядок представления коммерческого предложения
Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой,
установленной в настоящей Документации (Форма №4).
5
Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то затраты по договору будут
осуществляться Участником за свой счет.
В цену на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг должны быть
включены все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по
Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей,
предусмотренных законами Российской Федерации.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на выполнение работ
Цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащиеся в заявке
на участие в открытом запросе предложений и коммерческом предложении, должны быть
выражены в российских рублях.
7. Разъяснение Документации по проведению открытого запроса предложений
Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей
Документации. Ответ (без указания источника запроса) будет направлен всем Участникам,
официально получившим настоящую Документацию.
8. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник подает Заявку в письменной форме. Участник размещения заказа должен
поместить заявку в конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается:
«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№СЗБФ 70-12)
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЗДАНИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАССЕЙНОВОГО ФИЛИАЛА ФГУП «РОСМОРПОРТ» К
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2012-2013 Г.Г. и слова: «Не вскрывать до __часов
«___» ______2012 года».
Прием Заявок на участие в открытом запросе предложений заканчивается в день
вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений, но не раньше
времени, указанного в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений (далее Уведомление).
Заявки на участие в открытом запросе предложений до последнего дня срока подачи
Заявок подаются по адресу, указанному в Уведомлении. Время и дата окончания приема
Заявок определяются в соответствии с Уведомлением о проведении запроса.
Конверты с Заявками, полученные после окончания времени приема конвертов с
Заявками на участие в открытом запросе предложений вскрываются заказчиком и в тот же
день такие конверты и такие Заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с
соответствующим уведомлением.
9. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время
до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.
10. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений
Конверты с Заявками вскрываются Комиссией в день, время и в месте, указанных
в Уведомлении.
Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт с Заявкой которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия
исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок,
объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
6
В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или
не подано ни одной Заявки, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.
Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки
после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.
Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным документацией открытого запроса предложений,
и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1
настоящего раздела.
Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в запросе,
которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации запроса
предложений и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными
отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:
а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или
качество выполняемых работ;
б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или
обязательства участника размещения заказа по договору, предусмотренные в
документации;
в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других
участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям
заявки.
Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия,
неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при
условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет
воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника запроса, полученный им в
результате проведения оценки заявки согласно пункту 11 настоящего раздела.
Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами,
то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе комиссией
принимается решение:
– о допуске к участию в запросе участника размещения заказа (о признании
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе, участником
запроса);
– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в запросе.
Участник размещения заказа не допускается к участию в запросе в случае:
– непредоставления определенных пунктом 4 настоящего раздела документов либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
– несоответствия требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела;
– наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа (в случае установления данных требований документацией
открытого запроса предложений);
– если предложение о цене договора, превышает начальную (лимитную) цену
договора;
– несоответствия заявки на участие в запросе требованиям документации открытого
запроса предложений, в том числе если:
а) заявка не соответствует форме документации открытого запроса предложений и
(или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям открытого
запроса предложений;
б) документы не подписаны должным образом.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 4 настоящего
раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа –
7
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, заказчик,
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в запросе на любом этапе его
проведения.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в запросе, или о допуске к участию в запросе и
признании участником запроса только одного участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся.
11. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений и
определение победителя открытого запроса предложений
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления
лучших условий в соответствии с критериями:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений
При оценке заявок на участие в открытом запросе предложений будут использованы
следующие критерии:
1. Коммерческая привлекательность:
1.1. Цена Договора.
2. Техническая привлекательность:
2.1. Срок выполнения работ
3. Квалификация участника открытого запроса предложений:
3.1. Наличие квалифицированного персонала, имеющего право на выполнение
работ с тепловыми сетями, энергопотребляющими установками, узлами учета
тепловой энергии.
Порядок оценки:
Для получения итоговой оценки предложений участников открытого запроса
предложений использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений,
получивших разную оценку по разным показателям.
Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный
физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала.
1. Оценка показателя является функцией его значения
Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:
При оценке используются функциональные зависимости между показателями и
соответствующими оценками.
Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:
баз
2.
Kij = 10 
P
P
ij

V показателя
ij
где Kij - средневзвешенный бал i – го участника по j – показателю;
баз
P
ij
- базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми
претендентами значение данного показателя;
P
ij
- значение i – го участника по j – показателю;
V показателя - комплексная весомость показателя.
8
При оценке участнику открытого запроса предложений, давшему наилучшее
(наименьшее) предложение по показателям «Цена Договора» и «Срок выполнения
работ» выставляется максимально возможный балл, а баллы, полученные другими
участниками, рассчитываются как относительные (на основе приведенной выше формулы
1).
Наряду с этим, по показателю «Квалификация участника размещения заказа»
присвоение (назначение) баллов производится каждым членом Комиссии экспертно, в
заданных границах принятой 10 балльной шкалы.
Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка представляет сумму
3.
средневзвешенных баллов i – го участника по всем показателям: Ki =

Kij
Система критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
3.
Весомость, Весомость,
%
%
Уровень 1
Уровень 2
80
100
10
100
10
3.1
100
Ед. изм.
Наименование показателя
Коммерческач привлекательность
рублей Цена договора
Техническая привлекательность
суток Срок выполнения работ
Квалификация участника запроса
Наличие квалифицированного персонала,
имеющего право на выполнение работ с
тепловыми сетями, энергопотребляющими
установками, узлами учета тепловой энергии
100
Победителем открытого запроса предложений будет являться участник открытого
запроса предложений, предложение которого по назначенной системе критериев с
заданными весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких
заявок, об участниках открытого запроса предложений, условиях исполнения договора,
предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок, а затем направляется на утверждение
руководителю Заказчика.
12. Условия заключения договора
Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно
удовлетворяет требованиям заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие
условия исполнения Договора.
13. Прочие положения
Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и
отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания
Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками
запроса предложений.
9
Раздел 1.2 Информационная карта открытого запроса предложений.
Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений являются
неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к инструкции по подготовке
заявок на участие в открытом запросе предложений. В случае противоречия между
положениями инструкции по подготовке Заявок на участие в открытом запросе предложений и
положениями информационной карты последние имеют преобладающую силу.
Наименование и
адрес Заказчика:
Наименование
открытого
запроса
предложений:
Место, сроки и
условия
выполнения
работ:
Начальная
(лимитная) цена
договора:
Источник
финансирования
Объем
выполнения
работ:
Место и срок
окончания
подачи заявок на
участие в
открытом
запросе
предложений:
Дополнительные
требования,
установленные
Заказчиком
ИНФОРМАЦИЯ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»)
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7.
Тел.: (495) 626-14-25; факс: (495) 626-12-39,
официальный сайт Заказчика – www.rosmorport.ru
в
лице
Северо-Западного
бассейнового
ФГУП «Росморпорт»
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8.
Тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13
Контактное лицо: Лукошкова Анна Владимировна,
e-mail: lukava@rosmorport.spb.ru,
тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 387-40-13
филиала
Открытый запрос предложений (СЗбф 70-12) на выполнение работ
по подготовке инженерных сетей зданий Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» к осенне-зимнему
периоду 2012-2013 г.г.
Место – Санкт-Петербург, г. Петродворец.
Период выполнения работ – 2-я половина июля 2012 – август 2012.
Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не
менее 6 месяцев.
Условия выполнения работ указаны в Техническом задании и
проекте договора.
Начальная (лимитная) цена договора:
1 168 000 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч) рублей, с
учетом НДС.
Собственные средства ФГУП «Росморпорт».
Подробно объемы работ приведены в Техническом задании (Раздел
III настоящей документации).
Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8, каб. 415
до 11 часов 30 минут 19 июня 2012 года.
На конверте с Заявкой должна быть отметка (входящий номер и
дата регистрации) канцелярии СЗб филиала (каб. №131) о его
регистрации в системе входящей корреспонденции.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
Наличие квалифицированного персонала, имеющего право на
выполнение работ с тепловыми сетями, энергопотребляющими
установками, узлами учета тепловой энергии.
Общая стоимость работ по Договору должна включать
10
подготовительные и сопутствующие работы и услуги, связанные с
выполнением работ по Договору.
Наличие действующих лицензий и других разрешительных
документов, требуемых по законодательству РФ для выполнения
работ по предмету договора.
Настоящая процедура запроса предложений не является
конкурсом, и Уведомление о проведении запроса предложений не
является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких
обязательств перед лицами, принявшими участие в запросе
предложений.
Порядок и
условия оплаты:
В соответствии с проектом договора.
Авансирование работ не предусмотрено.
Адрес для
направления
письменных
запросов по
разъяснению
документации:
Северо-Западный бассейновый филиала ФГУП «Росморпорт»,
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8.
Тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13
Подготовка и подача заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник
размещения
заказа должен
представить:
Конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений,
должен содержать следующие документы:
1) Опись документов (Форма № 1);
2) Анкету участника размещения заказа (Форма № 2);
3) Заявку на участие в открытом запросе предложений (Форма №
3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) Справку о наличии квалифицированного персонала,
имеющего право на выполнение работ с тепловыми сетями,
энергопотребляющими установками, узлами учета тепловой
энергии (Форма №5);
6) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов организации - участника
размещения заказа (Форма №6);
7) Копии действующих лицензий, сертификатов и других
разрешительных документов, требуемых для осуществления
деятельности по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
8) Заверенная участником копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
Заказчика извещения о проведении открытого запроса
предложений;
9) Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа, в случае необходимости – доверенность, должным
образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо
или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия
подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу
для
участника
размещения
заказа,
документы,
подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку на
участие в открытом запросе предложений;
11
10) Копия Устава в действующей редакции;
11) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников
размещения заказа.
Валюта, в
которой
выражены
цены заявки:
Язык заявки
Срок действия
заявки на
участие в
открытом
запросе
предложений:
Срок
заключения
договора с
победителем
открытого
запроса
предложение:
Российский рубль.
Русский.
в течение срока проведения процедуры открытого запроса
предложений и до завершения указанной процедуры.
в течение 20 (двадцати) календарных дней после передачи проекта
договора победителю открытого запроса предложений.
12
Раздел 2.Образцы форм и документов
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
(Форма №1)
Опись документов
представляемых для участия в Открытом запросе предложений (СЗбф 70-12) на выполнение
работ по подготовке инженерных сетей зданий Северо-Западного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.
Настоящим___________________________________________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами
направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Наименование
Опись документов (Форма № 1)
Анкета участника размещения заказа (Форма № 2)
Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма
№ 3)
Коммерческое предложение (Форма №4)
Справку о наличии квалифицированного персонала,
имеющего право на выполнение работ с тепловыми сетями,
энергопотребляющими установками, узлами учета тепловой
энергии (Форма №5)
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов организации - участника
размещения заказа (Форма №6)
Копии действующих лицензий, сертификатов и других
разрешительных документов, требуемых для осуществления
деятельности по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Заверенная участником копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
Заказчика извещения о проведении открытого запроса
предложений
Документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявку от имени участника размещения заказа
а) Для физического лица – копия документа,
удостоверяющего
личность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
б) Для индивидуального предпринимателя – копия
документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
в) Документами, подтверждающими полномочия лица
на осуществление действий от имени юридического лица,
являются документы, определяющие право лица на
совершение действий от имени юридического лица в
соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Для акционерных обществ такими документами
являются: копия устава, копия протокола (выписка из
Кол-во
страниц
Номер
страницы
13
10.
11.
протокола или ее копия) общего собрания акционеров об
избрании директора (генерального директора) акционерного
общества, совета директоров (наблюдательного совета), если
уставом общества это отнесено к его компетенции.
Для обществ с ограниченной ответственностью: копия
устава и учредительного договора (если один участник, то
только устав), копия протокола (выписка из протокола или ее
копия) общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью об избрании руководителя
общества (генерального директора, президента и других).
Для полного товарищества или товарищества на вере:
копия учредительного договора.
Для учреждения – копии решения собственника о
создании
учреждения
и
устава,
утвержденного
собственником, копия приказа о назначении руководителя.
Для государственного или муниципального унитарного
предприятия – копия приказа о назначении руководителя,
копия устава.
В случае, если одно лицо (представитель) представляет
интересы другого лица (представляемого), в составе заявки на
участие в открытом запросе предложений в качестве
документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа,
представляются:
документ,
подтверждающий
передачу полномочий от представляемого представителю
(таким документом может являться доверенность (оригинал
или копия), или, например, копия договора с управляющей
организацией или управляющим), а также документы
представителя и представляемого, указанные выше в пунктах
«а»-«в», в зависимости от организационно-правовой формы
представителя и представляемого.
Если заявка на участие в открытом запросе предложений
подается от имени участника размещения заказа филиалом
или представительством юридического лица, то документами,
подтверждающими полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, являются:
документы (оригиналы или копии) юридического лица,
указанные выше в 11.пунктах «а»-«в», в зависимости от
организационно-правовой формы, доверенность (оригинал
или копия) на осуществление действий от имени
юридического лица, документы (оригиналы или копии),
подтверждающие полномочия лица, подписавшего
доверенность, а также копия положение о филиале или
представительстве.
Копия Устава в действующей редакции
Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников
размещения заказа
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
м.п.
/
ФИО
/
14
2.2 Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №2)
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в Открытом запросе предложений (СЗбф 70-12) на выполнение работ по
подготовке инженерных сетей зданий Северо-Западного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства
о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
2. Предыдущие полные и сокращенные наименования
организации с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности
3. Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
3.2. Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных
обществ– выписка из реестра акционеров отдельным
документом)
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор)
3.3. Срок деятельности организации
3.4. Размер уставного капитала
3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника)
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления копии
следующих документов:
– Устав, положение, учредительный договор;
– Свидетельство о государственной регистрации;
– Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Страна
4. Юридический адрес участника размещения заказа
Адрес
Страна
5. Почтовый адрес участника размещения заказа
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
7. Сведения о выданных участнику открытого запроса
предложений свидетельств о допуске к видам работ на право
15
осуществления деятельности, являющейся предметом договора.
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах,
входящих с участником открытого запроса предложений в одну
группу лиц (в ред. ст. 105, 106 Гражданский кодекс Российской
Федерации)
9. ИНН Участника запроса
10. Телефоны Участника запроса (с указанием кода города)
11. Факс Участника запроса (с указанием кодов страны и
города)
12. Интернет-сайт и адрес электронной почты Участника
запроса
13. Фамилия, имя, отчество и наименование должности
руководителя организации Участника запроса
14. Наличие статуса субъекта малого/среднего предпринимательства
(указать статус)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1.
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
м.п.
/
ФИО
/
16
2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма №3)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (СЗбф 70-12)
на выполнение работ по подготовке инженерных сетей зданий Северо-Западного бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт» к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также
применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативноправовые акты,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф И О)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить, предусмотренные открытым запросом предложений работы, в
соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в
настоящем предложении,
с общей стоимостью выполнения работ ________________________ (вставить общую
стоимость выполнения работ заявки цифрами и прописью) руб. (НДС в т.ч.).
3. Предложение имеет следующие приложения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(перечислить)
4. Мы ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на стоимость
выполнения работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету открытого запроса
предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с
Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации и
Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить
договор.
7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против
__________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а
также с его сотрудниками.
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных
17
для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных
органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
10. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ФГУП «Росморпорт» на выполнение работ в
соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений в срок 20
дней после передачи проекта договора победителю открытого запроса предложений.
11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения Победителя
открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений будет
признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать
данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и
условиями нашего предложения.
12. Мы извещены о включении сведений о
_____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
__________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
проекта договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет
носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о
заключении договора на условии нашего предложения, содержащегося в настоящей заявке
на участие в открытым запросе предложений.
15. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого запроса
предложений.
16. Наши юридический и фактический адреса:
___________________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские
реквизиты: ____________________________________________.
17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________
18. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
м.п.
/
ФИО
/
18
2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)
Коммерческое предложение на выполнение работ по подготовке инженерных сетей
зданий Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.
Приложение № 1 к заявке на участие в открытом запросе предложений от «___» ____ г. №____
Наименование работ
Общая стоимость
выполнения работ*,
руб. (НДС в т.ч.)
Срок
выполнения
работ, суток
Срок гарантии
на
выполненные
работы,
месяцев
Выполнение работ по подготовке
инженерных сетей зданий СевероЗападного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
к осенне-зимнему периоду 20122013 г.г.
* - в соответствии со Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Коммерческого предложения.
Общая стоимость выполнения работ составляет: _____________ руб. ___ коп. (НДС в т.ч.)
(указать прописью значение, приведенное Таблице)
Примечание: ____________________________________________________________________
(если согласно действующему законодательству стоимость работ НДС не облагается это должно быть отражено в Примечаниях, с
приложением обосновывающих документов)
В указанную в настоящем коммерческом предложении стоимость выполнения работ должны
быть включены стоимость самих работ, а также требуемых по мнению участника
дополнительных расходов, не учтенных техническим заданием, прибыль организации, все
уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), иные
обязательные платежи, транспортные расходы и расходы на оформления пропусков для
доступа на территорию где расположены объекты работ и другие расходы Подрядчика,
связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для
выполнения работ на предусмотренных запросом условиях, а также все скидки.
Обязательные приложения:
- Смета на выполнение работ – на ___ л.
Прочие условия выполнения работ, предлагаемые Подрядчиком: ______________________________________
_____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
19
2.5 Форма справки о наличии в штате Участника персонала, имеющего право на
выполнение работ с тепловыми сетями, энергопотребляющими установками, узлами
учета тепловой энергии (Форма №5)
Приложение №2 к заявке на участие в Запросе от «__»_________2012 года №____
№
п/п
1.
Наименование
должности (специальность)
Квалификация
работников
Количество
работников
Примечания
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником размещения заказа!
2. В данной справке перечисляются специалисты, которые непосредственно будут
участвовать в выполнение работ (без учета управленческого персонала).
20
2.6 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №6)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Санкт-Петербург _____________________________________________ ________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация - Участник размещения заказа:
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____» __________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)
на запросе, проводимом (укажите название Заказчика).
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии необходимые
документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы,
связанные с его выполнением.
Подпись
удостоверяем. ________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
______________________________
(подпись удостоверяемого)
Достоверность действительна по «____» __________________________ 200 __ г.
Руководитель организации
_____________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)
М.П.
21
2.7 Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа
Форма №1 «Опись
документов,
представляемых
для
участия
в
открытом запросе предложений»
В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов, которые должны
представить все участники размещения заказа. Другие документы (п. 11) прилагаются
участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию.
Форма №2 «Анкета участника размещения заказа»
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения
участником размещения заказа.
Форма №3 «Заявка на участие в открытом запросе предложений»
Заявка на участие в открытом запросе предложений - основной документ, которым
участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в запросе на условиях,
установленных заказчиком.
Форма №4 «Коммерческое предложение»
Все пункты и приложения, указанные в этой форме, являются обязательными для
заполнения участником размещения заказа. Все сведения, представленные в Коммерческом
предложении обязательно должны быть приведены в размерности, указанной в данной форме
(рубли, сутки, месяцы). Обращаем внимание, что в случае несоблюдения данных требований
оценка предложения будет невозможна.
Форма №5 «Справка о наличии в штате Участника персонала, имеющего право
на выполнение работ с тепловыми сетями, энергопотребляющими установками, узлами
учета тепловой энергии»
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения
участником размещения заказа.
Форма №6 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника размещения заказа».
Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения
участникам размещения заказа.
22
Раздел 3. Проект Договора
ДОГОВОР №__________
г. Санкт-Петербург
« __ » ________ 2012г.
ФГУП «Росморпорт», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора СевероЗападного бассейнового филиала Пылина СВ., действующего на основании Положения о
филиале и доверенности № 3075 от 11.04.2011г., с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «-----», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора -----., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов,
собственными силами и средствами) работы по подготовке инженерных сетей зданий СевероЗападного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» к осенне-зимнему периоду
2011/2012г.г. по адресам: г.Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 8, лит. «А» (инв.
№Ф020010011); ул. Двинская, д.1, лит. «А» (инв.№Ф020010015); пожарное депо, Межевой
канал, д.5, лит. «Ч» (инв. №Ф020010006); 2-й район порта, лит. «АВ», 2-х этажное здание
Трансфлота (инв. №Ф020010010); 2-й район порта, лит. «АЧ», 4-х этажное здание ЭРНК (инв.
№Ф020010013); ул. Виндавская,д. 2, лит. «А» (ДК Моряков инв. №Ф020010012); г.
Петродворец, ул. Приморская, д16, здание РСУДС (инв. №Ф020010009) с целью получения
допуска системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения на пользование тепловой
энергии в отопительном периоде 2012/2013г.г., в соответствии с условиями настоящего
договора, техническим заданием и сметой, утвержденными Заказчиком, являющимися
приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную
настоящим договором цену.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Обязанности Подрядчика.
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и
в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу
Заказчику в установленный срок.
2.1.2.Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии
с действующими нормами и техническими условиями, в том числе в соответствии с
требованиями ПТЭ ТЭУ, МП по ОТ и ППБ-03.
2.1.3.Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих
сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала
производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
2.1.4.Подрядчик обязан вывезти в 5-дневный срок со дня приемки работ
принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.
2.1.5.Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по
настоящему договору. Подрядчик несет перед Заказчиком все виды ответственности за
выполненные привлеченными субподрядными организациями работы.
2.1.6.Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в
срок.
2.1.7.Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ
смете или техническим требованиям ПТЭ ТЭУ, МП по ОТ и ППБ-03, Подрядчик обязан по
требованию Заказчика устранить брак за свой счет в течение 14 рабочих дней.
До устранения недостатков (брака) Подрядчик несет ответственность в соответствии с
пунктом 6.8 настоящего договора.
23
2.1.8.Подрядчик гарантирует качество выполненных по настоящему договору работ и
примененных материалов в течение двенадцати месяцев от даты подписания последнего акта о
приемке выполненных работ.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцать) дней со дня
предъявления претензии Подрядчику, за свой счет устранять выявленные/возникшие в
результате работ недостатки и/или неисправности, являющиеся следствием ненадлежащего
выполнения работ Подрядчиком (в т.ч. использования при производстве работ
некачественных материалов, если работы выполнялись с использованием материалов
Подрядчика).
2.2.Обязанности Заказчика.
2.2.1.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к объекту, указанному в п.1.1.
настоящего договора.
2.2.2.Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
2.2.3.Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренными настоящим договором.
2.3.Права Заказчика.
2.3.1.Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков.
2.3.3.Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить
устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также
потребовать возмещения убытков.
2.3.4.Заказчик может в любое время до сдачи ему результата отказаться от договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненной работы.
3. Сроки выполнения работ
3.1.Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком
в течении-- календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.
4. Стоимость работ
4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору определяется
Локальной сметой (Приложение № 2) и составляет на момент заключения договора -----Настоящая цена является твердой в пределах объемов работ, предусмотренных
Техническим заданием и сметой, и действует до исполнения сторонами обязательств по
договору.
4.2.Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10-ти банковских дней со
дня предъявления Подрядчиком и принятия к оплате Заказчиком оформленных актов приемки
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3,
счетов на оплату и счетов-фактур, которые передаются Заказчику не позднее 3-х дней со дня
приемки работ по акту.
4.3.Если возникла необходимость в изменении объемов работ, предусмотренных
настоящим договором, стороны в 10-дневный срок заключают дополнительное соглашение к
настоящему договору, определяющее объем работ, стоимость, сроки их выполнения и порядок
оплаты.
4.4.В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в
Техническом задании и смете, Подрядчик обязан в течение 5 дней уведомить об этом
Заказчика. Если Заказчик не согласится на превышение указанной в настоящем договоре и в
24
смете стоимости работ, он вправе отказаться от настоящего договора и обязан уплатить
Подрядчику цену за выполненную часть работы.
4.5. В случае отсутствия необходимости выполнения части работ, учтенных в
Техническом задании и смете, Заказчик обязан в течение 5 дней уведомить об этом
Подрядчика.
4.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Северо-Западным
бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт». Счет, счет-фактура и акт выполненных работ
выставляются на имя Филиала и подписываются им. Счет-фактура оформляется с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации.
5. Порядок приемки работ
5.1. До сдачи выполненных работ Подрядчик проводит собственными силами все
проверочно-испытательные работы в соответствии с соответствующими нормами и
требованиями. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих
испытаниях и после их проведения предоставляет ему необходимые отчетные документы
(протоколы, акты и т.д.).
Положительные
результаты
проверочно-испытательных
работ
не
снимают
ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного периода
эксплуатации отремонтированного оборудования.
5.2. Сдача и приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных
работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, которые
передаются Подрядчиком со счетом-фактурой не позднее 3-х дней со дня приемки работ по
акту.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
5.3.Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней, включая дату получения от Подрядчика
акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписать его или дать
мотивированный отказ от приемки работ.
5.4.При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте.
Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется
отдельный документ.
6. Ответственность. Риски
6.1.Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные
таким нарушением убытки.
6.2.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику
причиненные последнему убытки.
6.3.Строна, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие
государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их
ненадлежащим качеством.
6.4.В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего
договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими
использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1.Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 14
рабочих дней.
6.4.2.Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу
цены.
6.4.3.Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо
с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо
устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с
возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков и пеней согласно пункту 6.8.
настоящего договора. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и
передать (обеспечить доступ) Подрядчику к объекту.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки
результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются
25
неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения причиненных убытков.
6.5.За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает
Подрядчик.
6.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или
оборудования несет предоставившая их сторона.
6.7.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.8.В случае задержки окончания работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в
размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы
договора.
6.9.При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в
размере 0,1 %от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от
неисполненного по договору.
6.10.Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую
договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия,
кризисы, вызывающие резкий значительный (не менее, чем в 2 раза) рост цен на работы и
материалы и существенные экономико-политические изменения).
7.2.Обстоятельства форс-мажор должны быть подтверждены справкой компетентных
органов.
7.3.При наступлении обстоятельств, которые какая-либо из сторон может
рассматривать как форс-мажор, она должна в кратчайший срок известить другую сторону о
наступлении таких обстоятельств.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1.По письменному соглашению сторон.
8.2.2.В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в
случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
8.2.3.В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
8.3.Когда Заказчик на основании п.2.3.2, 2.3.3 или 6.4.3 расторгает настоящий договор,
Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы.
8.4.В случае прекращения настоящего договора по основаниям иным, чем
вышеуказанные в п.2.3.2, 2.3.3 или 6.4.3, до приемки Заказчиком результата работы,
выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата
незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
9. Конфиденциальность полученной сторонами информации
9.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему
договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях,
в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как
коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим
лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением
сторон.
10. Разрешение споров
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся
с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
26
10.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого
спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.
Расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она
назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
10.3.В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий
из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
10.4.По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и
иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты,
принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае
противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит
применению закон или иной правовой акт.
11. Заключительные положения
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими
уполномоченными на то представителями сторон.
11.2.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным
письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по адресам
сторон, указанным в настоящем договоре, с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.
11.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
11.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ФГУП «Росморпорт», Северо-Западный
бассейновый филиал
Адрес: РФ, 127055, г. Москва, ул.
Сущевская, д. 19, стр. 7.
Северо-Западный бассейновый филиал
198035,СПб,
ул. Гапсальская, 8
р/сч №
40502810500080000006 в Филиале ХантыМансийского банка ОАО г. СанктПетербург, к/сч № 30 101 810 800 000 000
735 в ГРКЦ ГУ банка России по СПб БИК
044030735
ИНН
7702352454, КПП 780502001 ОГРН
1037702023831 ОКПО 15182805
27
Раздел 4. Техническое задание
Техническое задание
На выполнение работ по подготовке инженерных сетей зданий Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» к осенне-зимнему периоду 2012/2013г.г. по адресам:
1. ул. Гапсальская, д.8, лит. «А»;
2. ул. Двинская, д.1, лит. «А»;
3. Пожарное депо, Межевой канал, д.5, лит. «Ч»;
4. 2-й район порта, лит. «АВ», 2-х этажное здание Трансфлота;
5. 2-й район порта, лит. «АЧ», 4-х этажное здание ЭРНК;
6. СПб, Петродворец, ул. Приморская, д.16, здание РЦУДС;
7. ул. Виндавская, д.2, лит. «А», (ДК Моряков);
I. Назначение работ
1).Обеспечить качественную подготовку систем теплопотребления к отопительному сезону
2012/2013г.г. в соответствии с предписаниям №58-07/262 от 27.03.12г., №58-07/301 от
15.05.2012г. ГУП «ТЭК СПб» и распоряжением директора СЗБ филиала №-35-р от 13.07. 2011 г
1. Подготовка инженерных сетей зданий к осенне-зимнему периоду 2012/2013г.г.
1) На объекте: СПб, ул. Двинская, д.1, лит. «А»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Наименование работ
Демонтаж и промывка грязевых фильтров.
Монтаж грязевых фильтров.
Демонтаж элеваторного узла и снятие сопла из элеватора, изготовление
сопла с диаметром струи (Дс) – 9,0мм для предъявления инспектору
энергосбыт на соответствие.
Монтаж элеваторного узла и установка сопла.
Демонтировать, промыть преобразователи расхода электромагнитные
ПРЭМ-3-50-А (2 шт.), ПРЭМ-3-20-А (1 шт.) и установить на штатные
места.
Демонтаж, промывка и регулировка регуляторов температуры.
Монтаж регуляторов температуры.
Замена в помещении №427, 428 конверторов отопления на стальные
радиаторы с вентилями для удаления воздуха, установить перепуски и
регулирующие краны.
Почистить Очистить гильзы термометров, заполнить маслом, установить
на штатные места.
Замена шарового крана Ду-25мм на стояке отопления
Замена в ИТП термометров ртутных с глубиной погружной части =50мм.
Замена манометров давления МТ 10 кгс/см2 – 4 шт., 16 кгс/см2 – 2 шт.,
манометры должны быть с клеймом госповерки 2012г.
Заменить один насос SMEDEKARD Ду50мм на обратном трубопроводе
на аналогичный и заменить пульт управления и электропитания 220 В к
нему.
Заполнить сетевой водой ( Т не более 75 град.С) и спрессовать систему
отопления и вентиляции;
-Предохранительный клапан настроить на 7 ати;
-Снять сопло из элеватора;
-Собрать промывочную схему:
Ед.
Изм.
Количество
шт.
шт.
шт.
2
2
1
шт.
шт.
1
3
шт.
шт.
1
1
шт.
4
шт.
10
шт.
шт.
шт.
4
2
6
комп
лект
пм
шт.
шт.
1
2200
1
1
28
№
п/п
Наименование работ
-закрыть задвижки №2 и 4 на обратном трубопроводе;
-открыть задвижки №1,3,5 на прямом трубопроводе, подать сетевую воду
в систему отопления. Установить давление 4-5,5 ати;
-открыть вентиль на приспособлении и подать воздух от компрессора
давлением 6 ати;
15. В здании имеется четыре системы отопления, промывку проводить
поочередно каждую в отдельности:
-система №1-отопление по фасаду «А», «1-14», шаровый клапан на
прямом трубопроводе подающего коллектора открыт;
-система №2-отопление по фасаду «Е», «1-14», клапан на подающем
коллекторе закрыт;
-система №3-отопление спортивного зала, клапан на подающем
коллекторе закрыт;
-система №4-отопление бывшего актового зала и в помещениях
расположенных в осях «Ж-Л», «1-3», клапан на подающем коллекторе
закрыт;
16. Поочередно промывать каждую систему отопления, вентиляции через
каждые 0,5 часа проверять прозрачность воды на подающем трубопроводе
и сливном патрубке, при достижении нормальной прозрачности воды из
сливного вентиля сделать промывку всей системы отопления в комплексе
при этом вода в систему подается постоянно, а воздух на 15 минут и с
интервалом 15 минут.
17. Произвести покраску подающего трубопровода в тепловом пункте в
красный цвет термостойкой краской, а обратного в синий.
18. Произвести гидравлические испытания и предъявить инспектору тепловой
пункт на прочность и плотность давлением 10,0 кг/см2 , а нагревательные
приборы системы отопления и вентиляции на 6,0 кг/см, испытать
предохранительный клапан на срабатывания и отрегулировать на рабочее
давление Р=5,5 кг/см2 .
2) На объекте: СПб, ул. Виндавская, д.2, лит. «А» (ДК Моряков)
№
Наименование работ
п/п
1. Демонтаж и промывка грязевых фильтров.
2. Монтаж грязевых фильтров.
3. Демонтаж элеваторного узла и снятие сопла из элеватора, изготовление
сопла с диаметром струи (Дс) – 11,5мм для предъявления инспектору
энергосбыт на соответствие.
4. Монтаж элеваторного узла и установка сопла.
5. Замена участка трубопровода Ду-50мм.
6. Замена радиатора отопления М-140 (8 секций).
7. Замена манометров давления МТ 10 кгс/см2 – 1 шт., 16 кгс/см2 – 1 шт.,
манометры должны быть с клеймом госповерки 2012г.
8. Очистить гильзы термометров, заполнить маслом, установить на
штатные места.
9. Замена термометров ртутных с глубиной погружной части =50мм.
10. Заполнить сетевой водой ( Т не более 75 град.С) и спрессовать систему
отопления;
-Предохранительный клапан настроить на 7 ати;
-Снять сопло из элеватора;
-Собрать промывочную схему:
Ед.
Изм.
Количество
шт.
шт.
2
3
пм
2200
кг
4
СО
1
Ед.
Изм.
шт.
шт.
шт.
Количество
2
2
1
шт.
м
шт.
шт.
1
12
1
1
шт.
7
шт.
пм
2
1170
шт.
шт.
1
1
29
№
п/п
11.
12.
13.
Наименование работ
-закрыть задвижки №2 и 4 на обратном трубопроводе;
-открыть задвижки №1,3,5 на прямом трубопроводе, подать сетевую воду
в систему отопления. Установить давление 4-5,5 ати;
-открыть вентиль на приспособлении и подать воздух от компрессора
давлением 6 ати;
Промывать систему отопления, через каждые 0,5 часа проверять
прозрачность воды на подающем трубопроводе и сливном патрубке, при
этом вода в систему подается постоянно, а воздух на 15 минут и с
интервалом 15 минут.
Произвести покраску подающего трубопровода в тепловом пункте в
красный цвет термостойкой краской, а обратного в синий.
Произвести гидравлические испытания и предъявить инспектору тепловой
пункт на прочность и плотность давлением 10,0 кг/см2 , а нагревательные
приборы системы отопления на 6,0 кг/см, испытать предохранительный
клапан на срабатывания и отрегулировать на рабочее давление Р=5,5
кг/см2 .
3) Объект: Здание Трансфлота на 2-м районе порта
№
Наименование работ
п/п
1. Демонтаж и промывка грязевых фильтров.
2. Монтаж грязевых фильтров.
3. Замена шаровых задвижек в тепловой камере Ду=80мм-2 шт., 50мм-2шт.
4. Замена вентилей, кранов, воздушников диаметром до - 40мм.
5. Заменить на подающем коллекторе гильзу и термоманометр.
6. Демонтировать, промыть преобразователи расхода электромагнитные
МР200 – 20/20 и установить на штатные места.
7. Заполнить сетевой водой ( Т не более 75 град.С) и спрессовать систему
отопления;
-Cобрать промывочную схему:
-закрыть задвижки №2 и 4 на обратном трубопроводе;
-открыть задвижки №1,3,5 на прямом трубопроводе подать сетевую воду
в систему отопления. Установить давление 4-5,5 ати;
-открыть вентиль на приспособлении и подать воздух от компрессора
давлением 6 ати;
8. Промывать систему отопления непрерывно, сетевой водой с подачей
воздуха из компрессора в течении 15 минут с интервалом 15 минут. Через
каждые 0,5 часа проверять прозрачность воды на подающем трубопроводе
и сливном патрубке. При достижении нормальной прозрачности воды
поступающей из сливного вентиля, промывку прекратить.
9. Демонтаж пульта управления автоматики “Danfoss”(P30 ECL Comfort,
UPS 32-60, VB 2, AMV10) и розеточную группу тепловычислителя
MT200DS из серверной.
10. Монтаж пульта управления автоматики “Danfoss”(P30 ECL Comfort, UPS
32-60, VB 2, AMV10) и розеточную группу тепловычислителя MT200DS в
серверной.
11. Произвести ревизию и настройку автоматики “Danfoss”(P30 ECL Comfort,
UPS 32-60, VB 2, AMV10), проверить насос смешивания на предмет
срабатывание автоматики при падении давления в системе отопления и
срабатывания автоматического выключателя насоса.
12. Произвести покраску подающего трубопровода в тепловом пункте в
Ед.
Изм.
шт.
шт.
Количество
2
3
шт.
1
пм
1170
кг
3
СО
1
Ед.
Изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пм
Количество
2
2
4
5
2
2
125
шт.
шт.
шт.
1
2
3
шт.
1
пм
125
систе
ма
1
систе
ма
1
систе
ма
1
кг
2
30
№
п/п
Наименование работ
красный цвет термостойкой краской, а обратного в синий.
13. Предъявить инспектору тепловой пункт на прочность и плотность
давлением 10,0 кг/см2 , а нагревательные приборы системы отопления на
6,0 кг/см.
4) Объект: здание ЭРНК на 2-м районе порта
№
Наименование работ
п/п
1. Демонтаж и промывка грязевых фильтров.
2. Монтаж грязевых фильтров.
3. Произвести очистку тепловой камеры (ТК).
4. Замена шаровых задвижек в тепловой камере Ду=80мм.
5. Заменить гильзу и термоманометр на обратном трубопроводе.
6. Заменить вентили Ду-40мм на регулирующие типа (балорекс);
7. Заменить регулирующие краны Ду-25мм;
8. Заменить манометр размыкатель и 10м электропроводки к ПУ.
9. Демонтировать, промыть преобразователи расхода электромагнитные
МР200 – 40/40 и установить на штатные места.
10. Заполнить сетевой водой ( Т не более 75 град.С) и спрессовать систему
отопления;
-Собрать промывочную схему:
-закрыть задвижки №2 и 4 на обратном трубопроводе;
-открыть задвижки №1,3,5 на прямом трубопроводе подать сетевую воду
в систему отопления. Установить давление 4-5,5 ати;
-открыть вентиль на приспособлении и подать воздух от компрессора
давлением 6 ати;
11. Промывать систему отопления непрерывно, сетевой водой с подачей
воздуха из компрессора в течении 15 минут с интервалом 15 минут. Через
каждые 0,5 часа проверять прозрачность воды на подающем трубопроводе
и сливном патрубке. При достижении нормальной прозрачности воды
поступающей из сливного вентиля, промывку прекратить.
12. Произвести ревизию и настройку автоматики “Danfoss”(P30 ECL Comfort,
UPS 32-80, VB 2, AMV10), проверить насос смешивания на предмет
срабатывание автоматики при падении давления в системе отопления и
срабатывания автоматического выключателя насоса.
13. Произвести покраску подающего трубопровода в тепловом пункте в
красный цвет термостойкой краской, а обратного в синий.
14. Предъявить инспектору тепловой пункт на прочность и плотность
давлением 10,0 кг/см2 , а нагревательные приборы системы отопления на
6,0 кг/см.
5) Объект: здание пожарного депо на 1-м районе порта
№
Наименование работ
п/п
1. Демонтаж и промывка грязевых фильтров.
2. Монтаж грязевых фильтров.
3. Демонтаж пластинчатого теплообменика (Т5-MFG) для чистки и
промывки.
4. Монтаж пластинчатого теплообменика (Т5-MFG) после чистки и
промывки;
5. Демонтаж, промывка, ПРЭМ V2305М.
6. Монтаж ПРЭМ V2305М на штатное место.
7. Замена радиаторов отопления М-140, на стальные.
Ед.
Изм.
Количество
СО
1
Ед.
Изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комп.
шт.
Количество
2
2
2
2
2
3
9
1
2
пм
425
пм
425
систе
ма
1
кг
2
СО
1
Ед.
Изм.
шт.
шт.
шт.
Количество
2
2
1
шт.
1
шт.
шт.
шт.
2
2
2
31
№
Наименование работ
п/п
8. Замена трубопровода Ду-50мм, L-3м и патрубков манометров 2 шт. на
теплообменнике Т5-MFG.
9. Произвести ревизию и настройку автоматики “Danfoss”(P66 ECL Comfort,
UPS 32-80, VB 2, AMV10), проверить насос смешивания на предмет
срабатывание автоматики при падении давления в системе отопления и
срабатывания автоматического выключателя насоса.
10. Заполнить СО сетевой водой ( Т не более 75 град. С) и спрессовать
систему отопления; Предохранительный клапан настроить на 7 ати;
Собрать промывочную схему:
-закрыть задвижки №2 и 4 на обратном трубопроводе;
-открыть задвижки №1,3,5 на прямом трубопроводе подать сетевую воду
в систему отопления. Установить давление 4-5,5 ати;
-открыть вентиль на приспособлении и подать воздух от компрессора
давлением 6 ати;
11. Промывать систему отопления непрерывно, сетевой водой с подачей
воздуха из компрессора в течении 15 минут с интервалом 15 минут. Через
каждые 0,5 часа проверять прозрачность воды на подающем трубопроводе
и сливном патрубке. При достижении нормальной прозрачности воды
поступающей из сливного вентиля, промывку прекратить.
12. Произвести покраску ИТП.
13. Предъявить инспектору тепловой пункт на прочность и плотность
давлением 10,0 кг/см2 , а нагревательные приборы системы отопления на
6,0 кг/см, испытать предохранительный клапан на срабатывания и
отрегулировать на рабочее давление Р=5,5 кг/см2 .
6) Объект: ул. Гапсальская, д.8, лит. «А»
№
Наименование работ
п/п
1. Демонтаж и промывка грязевых фильтров.
2. Монтаж грязевых фильтров.
3. Демонтаж, промывка, ПРЭМ V2305М.
4. Монтаж ПРЭМ V2305М на штатное место.
5. Демонтаж, поверка комплекта термометров КТПТР-05, L=70мм.
6. Монтаж комплекта термометров КТПТР-05 на штатные места.
7. Установить перепуск на радиаторе отопления с терморегулятором;
8. Замена редуктора на трубопроводе ГВС.
9. Заменить термометр биметалический Т31, с диапазоном Т (0-160 град С)
10. Произвести ревизию и настройку автоматики “Danfoss”(P66 ECL Comfort,
UPS 32-120, VB 2, AMV10), проверить насос смешивания на предмет
срабатывание автоматики при падении давления в системе отопления и
срабатывания автоматического выключателя насоса.
Заполнить СО сетевой водой ( Т не более 75 град.С) и спрессовать
систему отопления;
11. Предохранительный клапан настроить на 7 ати;
Собрать промывочную схему:
-закрыть задвижки №2 и 4 на обратном трубопроводе;
-открыть задвижки №1,3,5 на прямом трубопроводе подать сетевую воду
в систему отопления. Установить давление 4-5,5 ати;
-открыть вентиль на приспособлении и подать воздух от компрессора
давлением 6 ати;
12. Промывать систему отопления непрерывно, сетевой водой с подачей
воздуха из компрессора в течении 15 минут с интервалом 15 минут. Через
Ед.
Изм.
комп
лект
систе
ма
Количество
1
пм
375
пм
375
кг
3
СО
1
Ед.
Изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
ком-т
ком-т
шт.
шт.
шт.
систе
ма
Количество
4
4
3
3
1
1
2
1
2
1
пм
465
шт.
2
шт.
шт.
2
3
шт.
1
пм
465
2
32
№
п/п
Наименование работ
каждые 0,5 часа проверять прозрачность воды на подающем трубопроводе
и сливном патрубке. При достижении нормальной прозрачности воды
поступающей из сливного вентиля, промывку прекратить.
13. Предъявить инспектору тепловой пункт на прочность и плотность
давлением 10,0 кг/см2 , а нагревательные приборы системы отопления на
6,0 кг/см, испытать предохранительный клапан на срабатывания и
отрегулировать на рабочее давление Р=5,5 кг/см2 .
7) Объект: РЦУДС, СПб, г. Петродворец, ул. Приморская, д.16
№
Наименование работ
п/п
1. Разборка трубопровода отопления.
2. Сварка фланцевых соединений по уровню.
3. Замена на обратном трубопроводе центробежного насоса на новый
Grundfos UPS 40-50 FN.
4. Прокладка трубопроводов отопления Ду-40мм
5. Врезка в действующие внутренние сети системы отопления.
6. Замена манометров давления с диапазоном от 0 до 10 кгс/см2.
7. Собрать промывочную схему:
-закрыть задвижки №2 и 4 на обратном трубопроводе;
-открыть задвижки №1,3,5 на прямом трубопроводе подать сетевую воду
в систему отопления. Установить давление 4-5,5 ати;
-открыть вентиль на приспособлении и подать воздух от компрессора
давлением 6 ати;
8. Промывать систему отопления непрерывно, сетевой водой с подачей
воздуха из компрессора в течении 15 минут с интервалом 15 минут. Через
каждые 0,5 часа проверять прозрачность воды на подающем трубопроводе
и сливном патрубке. При достижении нормальной прозрачности воды
поступающей из сливного вентиля, промывку прекратить.
9. Произвести гидравлические испытания ИТП на прочность и плотность
давлением - 10,0 кг/см2 , а нагревательные приборы системы отопления на
6,0 кг/см,
10. Замена кабеля силового ВВГ-3х2,5мм для подключения насоса.
11. Установка АЗ для электроцепи насоса.
12. Замер полного сопротивления цепи.
13. Измерения сопротивления изоляции.
Ед.
Изм.
Количество
СО
1
Ед.
Изм.
м
шт.
шт.
Количество
4
4
1
м
шт.
4
3
4
шт.
шт.
2
3
шт.
1
пм
115
СО
1
м
шт.
токоп
линия
5
1
1
1
врезка
II. Требования к выполнению работ по подготовке и проведения отопительного сезона
2012/2013г.г.
- Работы выполняются в соответствии «Правилами подготовки и проведения отопительного
сезона в Санкт-Петербурге» и «Правилами технической эксплуатации тепловых
энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации ТПУ».
- Предъявить инспектору ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Морской порт СПб», готовность
систем
отопления зданий к отопительному сезону
2012/2013г.г. с оформлением акта
допуска.
- Предъявить инспектору приборного учета ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Морской порт СПб»
узлы учета тепловой энергии зданий с оформлением акта допуска в эксплуатацию УУ на
2012/2013г.г.