ДОГОВОР №____________ НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ г. Тюмень

ДОГОВОР №____________
НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
г. Тюмень
«____» _____________2012 г.
Открытое акционерное общество «Сибнефтепровод», в лице директора филиала Тюменский
ремонтно-механический завод Козадаева Игоря Ивановича, действующего на основании
доверенности от 13.12.2011 г. № 09-426, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Техпромсервис», в лице директора
Королёва Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Подрядчик» обязуется произвести на территории «Заказчика» ремонт немецкого станка
с ЧПУ DMU-125 согласно перечня оборудования ТРМЗ ОАО «Сибнефтепровод» подлежащего
ремонту в 2012 году (Приложение № 1) принадлежащих «Заказчику».
1.2. «Заказчик» в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненные работы
на
условиях предусмотренных настоящим договором.
1.3. Перечень выполняемых по настоящему договору работ определяется ведомостью
дефектов на ремонт немецкого станка с ЧПУ DMU-125 (Приложение № 2).
2. Срок выполнения работ
2.1. Начало работ устанавливается с 01 сентября 2012 г. Окончание работ устанавливается
до 01 ноября 2012 г.
2.2. Передача оборудования в ремонт и приемка его из ремонта осуществляется согласно
графика выполнения работ по ремонту немецкого станка с ЧПУ DMU-125 ТРМЗ ОАО
«Сибнефтепровод» в 2012 году (Приложение № 3).
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ, выполняемая по настоящему Договору по ремонту немецкого
станка с ЧПУ DMU-125 ТРМЗ ОАО «Сибнефтепровод» в 2012 году, а также восстановлению
эксплуатационных свойств оборудования в соответствии с калькуляцией на текущий ремонт
немецкого станка с ЧПУ DMU-125 FD (Приложение № 4) составляет:
1 248 587 руб. 58 коп. ( один миллион двести сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят
семь рублей 58 коп.) без НДС;
НДС – 224 745 руб. 76 коп. (двести двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять рублей
76 коп.);
1 473 333 руб. 34 коп. (один миллион четыреста семьдесят три тысячи триста тридцать три рубля
34 коп.) сумма с НДС.
3.3.Оплата Работ производится Заказчиком в 1 этап.
3.3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ
на
основании выставленного счёта, подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ
(Приложение № 7) в течение 10 дней с даты подписания сторонами Акта-приемки работ,
передачи Заказчику оригинала счета-фактуры и счета.
3.4.Обязательства Заказчика осуществить платеж в адрес Подрядчика будут считаться
исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.
3.5.По согласованию Сторон оплата может быть произведена в денежной форме, либо в
другой форме, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
4.1.1. Выполнить работы качественно и в сроки установленные настоящим договором.
4.1.2. Выполнять работы с использованием своих материалов, комплектующих и запасных
частей.
4.1.3. Передать отремонтированное оборудование «Заказчику» по актам приёмки-передачи
выполненных работ.
4.1.4. Выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм
оплаты
или
частичной
оплаты
в
счет
предстоящего
выполнения
работ
по
форме,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.5. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков предоставления надлежаще оформленного
счета-фактуры при получении сумм оплаты или частичной оплаты в счет предстоящего
выполнения работ, указанных в п.4.1.4. настоящего договора, «Заказчик» в вправе предъявить
«Подрядчику» требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от суммы оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих выполнения работ,
передачи имущественных прав за каждый день просрочки.
4.1.6. Предоставлять «Заказчику» счета на оплату и счета-фактуры по форме установленного
образца Постановлением правительства РФ (приложение № 6), до 5 числа месяца, следующего
за отчетным и не позднее 5-ти дней с момента подписания акта выполненных работ
(Приложение № 7).
4.1.7. Подрядчик обязан в течении 10 дней с момента подписания настоящего договора,
предоставляет Заказчику информацию по форме (Приложение № 5) к настоящему договору о
цепочке
собственников
Подрядчика,
включая
бенефициаров
(в
том
числе
конечных
собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную
информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и
лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих
документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 5 к
настоящему договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с
момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения
настоящего договора.
Если какие-либо поля формы (Приложение № 5) к настоящему договору (кроме поля:
«Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация
считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены
Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении
которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это не
возможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором
встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком представленной Подрядчиком информации
по форме (Приложение № 5) к настоящему договору, включая содержащиеся в ней персональные
данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику
право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам.
Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию по форме (Приложение № 5) к настоящему
договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных.
Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их
раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.
4.2. «Заказчик» обязан:
4.2.1. Для выполнения указанных
распоряжение «Подрядчика»
работ передать в срок до 01 сентября 2012 г. в
оборудование, подлежащие ремонту, согласно настоящего
договора.
4.2.2. Принять и оплатить выполненные работы в сроки, установленные настоящим
договором.
5. Гарантийные обязательства
5.1 Гарантийный срок на выполненные «Подрядчиком» работы составляет 12 месяцев со дня
ввода оборудования в эксплуатацию после проведенного ремонта.
5.2. Гарантийное обслуживание производится «Подрядчиком» не позднее трёх рабочих дней
после получения от «Заказчика»
обязательным
уведомления о необходимости устранения неполадок, с
составлением акта приёмки-сдачи произведённых работ. В случае выявления
неисправностей недостатков работ в период гарантийного срока, «Подрядчик» своими силами и
за свой счёт обязан устранить возникшие неисправности в течении 30 календарных дней с даты
получения уведомления «Заказчика» об обнаружении выявленных неисправностей.
5.3. «Подрядчик» обязан подтвердить качество используемых материалов, комплектующих и
запасных частей, применяемых при ремонте оборудования, сертификатами или иными
документами.
6. Порядок приёмки выполненных работ
6.1. Приемка выполненных работ производится «Заказчиком» совместно с представителем
«Подрядчика» на территории Тюменского РМЗ ОАО «Сибнефтепровод».
6.2. После выполнения работ, «Подрядчик» оформляет и передает «Заказчику» акт приемкипередачи выполненных работ на оборудование указанного в договоре, работы считаются
выполненными после подписания акта «Заказчиком».
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств «Подрядчиком»,
«Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от договорной цены за каждый
день просрочки в соответствии с настоящим договором. Основанием для уплаты неустойки
«Подрядчиком» является предъявленное «Заказчиком» в претензионном письме
требование о взыскании неустойки.
7.2. Предъявление сторонами штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему
договору, производится письменно путём направления соответствующего требования об уплате
и возмещении. При этом письменное требование не является по настоящему договору
документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде штрафов пеней и иных
санкций за нарушение условий договорных обязательств.
7.3. Неустойка, установленная в настоящем договоре, взыскивается независимо от убытков
и носит не зачётный характер.
8.Особые условия
8.1. Если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступления от условий
договора, ухудшившие качество работы, то по требованию «Заказчика» он обязан безвозмездно
исправить все
недостатки в установленный по согласованию сторон срок. В случае отказа
«Подрядчика» от исправления выявленных недостатков подрядчик выплачивает «Заказчику»
штраф в размере 10% от стоимости договора. В этом случае «Заказчику» предоставляется право
поручить исправление недостатков третьим лицам (организациям) за счёт «Подрядчика».
8.2. «Подрядчик» несёт ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие,
повлекшее за собой утрату или порчу переданного ему оборудования или материалов.
8.3.
«Подрядчик»
выполняет
работу
с
использованием
своего
материала,
несёт
ответственность в случае недоброкачественности предоставленного им материала.
8.4. Риск случайной гибели или случайной порчи оборудования,
а также результатов
выполненных работ до момента приёмки его «Заказчиком» несёт «Подрядчик».
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря
2012 г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. При расторжении настоящего договора инициативная сторона должна уведомить другую
сторону о предстоящем расторжении договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до даты расторжения договора.
9.3. В случае прекращения деятельности одной из сторон в результате реорганизации ее
права,
обязанности
и
ответственность
по
настоящему
договору
переходят
к
ее
правопреемникам.
9.4.Договор может быть расторгнут:
9.5. По соглашению сторон.
9.6. Одностороннее расторжение договора не допускается.
10. Меры безопасности
10.1. «Подрядчик» при выполнении пусконаладочных работ (при вводе оборудования в
эксплуатацию после ремонта) на территории «Заказчика» обязуется соблюдать правила
промышленной безопасности, экологической безопасности, охраны труда, электробезопасности,
пожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующего на территории «Заказчика».
10.2. При выполнении работ на территории «Подрядчика» ответственность за обеспечение
условий безопасного проведения работ возлагается на «Подрядчика».
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.
В
случае
возникновении
препятствующих исполнению
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажор),
договора одной или обеими сторонами, срок исполнения
обязательств продлевается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие
обязательства. Пострадавшая сторона обязана уведомить другую сторону о наступлении форсмажора в течении 7 рабочих дней.
11.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но
прямо
или
косвенно
вытекающим
из
отношений
сторон
по
нему,
затрагивающих
имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться
нормами и положениями действующего законодательства.
12. Порядок и разрешение споров
12.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора,
стороны будут стремиться разрешить в порядке досудебного разбирательства, путем
переговоров, обменом письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых
протоколов, дополнением и изменений, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями и
др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде
результатов разрешения возникших споров.
12.2. Для урегулирования споров,
связанных с
исполнением договора,
устанавливают обязательное соблюдение претензионного порядка перед
стороны
обращением в
Арбитражный суд Тюменской области.
12.3. Претензия и ответ на нее подписываются только руководителем предприятия или его
заместителем. Ответ на претензию дается не позднее месячного срока со дня ее поступления.
Обращение в Арбитражный суд без соблюдения претензионного порядка не допускается.
12.4. При невозможности разрешения указанных споров между сторонами путем
переговоров, они передаются для разрешения в Арбитражный суд Тюменской области в
соответствии с действующим законодательством РФ.
13. Конфиденциальность
13.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета,
условий договора, хода его исполнения и полученных результатов.
13.2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы
сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.
14. Заключительные положения
14.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
14.2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью и имеют равную с ним юридическую силу с момента подписания обеими сторонами.
15. Реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Сибнефтепровод"
Тюменский ремонтномеханический завод
Юридический адрес: РФ,
625048, г. Тюмень ул.
Республики, 139.
Почтовый адрес: Тюменский
ремонтно-механический завод
ОАО "Сибнефтепровод" РФ,
625047,
г. Тюмень, п. Антипино, а/я
1497,
тел. (3452) 49-38-05
Банковские реквизиты:
ИНН 7201000726 / КПП
720302003
р/с 40702810200060001100
в дополнительном офисе№6 ОАО
Банк ВТБ в г. Москве
К/сч 30101810700000000187
БИК 044525187
ПОДРЯДЧИК:
ООО «Техпромсервис»
Юридический
адрес:
РФ,
625014, г. Тюмень
ул.
Новаторов, 12.
Почтовый
адрес:
ООО
«Техпромсервис» РФ, 625014,
г. Тюмень ул. Новаторов, 12.
Банковские реквизиты:
ИНН 7203172456 / КПП
720301001
р/с 40702810267100153449
Западно-Сибирский
банк
Сбербанка РФ, г. Тюмень
К/сч 30101810800000000651
БИК
047102651
ОКПО
93896147
Тел. в Тюмени (3452) 52-24-52
Директор ТРМЗ ОАО «Сибнефтепровод»
Директор ООО «Техпромсервис»
___________И.И. Козадаев
__________В.А. Королёв
«___»_____________2012 г.
«___»___________2012 г.
М.П.
М.П.
Приложение № 3 к договору №___________от «___»________2012г.
График выполнения работ по ремонту немецкого станка с ЧПУ DMU-125 ТРМЗ ОАО «Сибнефтепровод» в 2012 году
Наименование
оборудования
Немецкий станок
DMU-125
Год
Сер.№
ввода в
Январь
Февр.
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Ноябрь
Примеч.
Декаб.
экспл.
1132
0000
2004
03
ТР
Механический цех
(01.09-
(Участок станков с
31.10.2012г)
ЧПУ)
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Директор ТРМЗ
ОАО «Сибнефтепровод»
Директор
ООО «Техпромсервис»
____________И.И. Козадаев
_____________В.А. Королёв
«___»_________________2012 г
«___»_________________2012 г
Приложение № 1 к договору №_____________от «___»__________2012г.
Перечень оборудования ТРМЗ ОАО «Сибнефтепровод»
подлежащего ремонту в 2012 году.
Стоимость
№
п/п
Наименование оборудования
Модель
Серийный №
Инвентарный №
Год ввода в
экспл.
Место установки
ремонта с
учетом НДС
18%
1
Универсальный фрезерно-токарный
станок
DMU-125
FD
1132000003
12.01031024/001
2004
Механический цех (Участок станков с ЧПУ)
1 473 333
руб. 34 коп.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Директор ТРМЗ
ОАО «Сибнефтепровод»
Директор
ООО «Техпромсервис»
____________И.И. Козадаев
_____________В.А. Королёв
«___»_________________2012 г
«___»_________________2012 г
Приложение № 2 к договору № _____________________от «___»______________2012 г.
УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «Техпромсервис»
_______________В.А. Королев
Директор ТРМЗ ОАО «Сибнефтепровод»
______________________И.И. Козадаев
«___»_________________2012 г.
«___»______________________2012 г.
Ведомость дефектов на ремонт немецкого станка с ЧПУ DMU-125
№
Обнаруженные
Наименование
Наименование деталей
Ед.
Кол-
п/п
дефекты
ремонтных работ
намеченных к замене
изм.
во
1
Отказ в работе блока
Замена блока
Блок управления
Шт.
1
управления 6SN1145-
управления 6SN1145-
6SN1145-1DF01-0DA1
1DF01-0DA1
1DF01-0DA1
Износ трущихся пар
Замена гидрозажима
Гидрозажим HYDR-HD-
Шт.
1
(шток-цилиндр)
HYDR-HD-
SPANNER*DMU80FD
гидрозажима HYDR-
SPANNER*DMU80FD
Шт.
1
Шт.
1
Шт.
1
2
HDSPANNER*DMU80FD
3
4
Износ плунжерных
Замена
Распределитель
пар распределителя
распределителя
VERTEILER*HYDR
VERTEILER*HYDR
VERTEILER*HYDR
Отказ в работе
Замена
Сервоконтроллер
сервоконтроллера
сервоконтроллера
6SN1123-1AAOO-OEA1
6SN1123-1AAOO-
6SN1123-1AAOO-OEA1
OEA1
5
Отказ в работе
Замена интерфейсного
Интерфейсныый
интерфейсного
модуля *1*1
модуль *1*1
модуля *1*1