- МАУ ГКБ №14

Утверждаю
Главный врач
медицинской организации МАУ «ГКБ № 14»
___________________
В.Н.Кухаркин
М.П. (личная подпись)
(расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
на право заключения договора на поставку товара:
инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4 с GPRS каналом к серверу и
интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC c блоком
питания Robiton B12-500 для МАУ «ГКБ №14»
Заказчик: Муниципальное автономное учреждение
«Городская клиническая больница № 14»
Согласовано:
Зам. руководителя медицинской организации
по экономическим вопросам
____________________Н.В.Кухаркина
Согласовано:
Зам. руководителя медицинской организации
по кадрово-юридической работе
____________________С.С. Шунайлова
г. Екатеринбург, 2015 год
Извещение о проведении запроса котировок
№
п/п
1.
Наименование показателя
Значение (пояснение)
Наименование Заказчика
Полное официальное наименование Заказчика: Муниципальное
автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14»
- Адрес Заказчика:620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 22
Партсъезда ,15 А;
e-mail: ks@egkb14.ru
- Ф.И.О. контактного лица: Гаврилова Светлана Валерьевна
- Номер телефона: 8 (343) 338-19-36
- Документация размещена на сайте: http://www.egkb14.ru/ в разделе
«Информация о закупках»
2.
Предмет запроса котировок
3.
Форма заявки участника
закупки
4.
Наименование,
характеристики и количество
поставляемых товаров
Максимальная цена договора
Инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4 с GPRS каналом к серверу и
интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC c блоком
питания Robiton B12-500 для МАУ «ГКБ №14»
Участник подает заявку по форме, установленной документацией
запроса котировок. Заявка должна содержать ценовое предложение
участника закупки и все остальные сведения, установленные
документацией запроса котировок. Заявка должна быть подписана
участником закупки и скреплена печатью участника закупки –
юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии у
индивидуального предпринимателя печати).
Формируются и указываются согласно технической части документации
запроса котировок
5.
6.
7.
Сведения о включенных (не
включенных) в цену товаров
расходах
Источник финансирования
17 372 руб. 93 коп. (Семнадцать тысяч триста семьдесят два рубля 93
коп.),
согласно мониторингу цен, анализу коммерческих предложений от
Поставщиков
Цена товаров должна включать расходы на уплату НДС, иных налогов,
сборов, доставку, разгрузку, сборку и других обязательных платежей
средства ОМС
8.
Форма, сроки и условия
оплаты товаров
Безналичный расчет по факту поставки товара, в течение 25 рабочих дней
с момента подписания товарной накладной
9.
Место доставки поставляемых
товаров
10.
11.
Срок поставки товаров
Дата и время начала подачи
заявок на участие в запросе
котировок
Дата и время окончания
подачи заявок на участие в
запросе котировок
Дата рассмотрения заявок на
участие в запросе котировок
Порядок и место время
подачи заявок на участие в
запросе котировок
Полное официальное наименование места доставки: Муниципальное
автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14» (МАУ
«ГКБ № 14»)
-Адрес места доставки: г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда 15-а (ПАО)
-Ф.И.О. контактного лица: Главный энергетик – Багин Андрей
Васильевич
-Номер телефона: (343) 200-29-01
с момента заключения договора в течение 3 (трех) рабочих дней
12.
13.
14.
13 января 2014 г. 16:00 (время местное)
19 января 2015 г. 16:00 (время местное)
20 января 2015 г.
Порядок подачи заявки:
1. В бумажной форме за подписью и печатью участника закупки, по
адресу: 620039,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 22
Партсъезда, 15 А, каб. № 201 Контрактная служба МАУ «ГКБ №14»; в
рабочие дни с 8.00 до 16.00 (время местное)
2. В форме электронного документа – скан-копия заявки участника
закупки, подписанной участником и скрепленной печатью участника
закупки – направленного по электронной почте по адресу: ks@egkb14.ru.
При подаче заявки по электронной почте в теме письма обязательно
указание слова «Заявка» и наименования запроса котировок.
Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос
о разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее
2 (двух) рабочих дней со дня его поступления Заказчик направляет в
15.
Порядок определения
Победителя запроса котировок
16.
Срок подписания договора
победителем в проведении
запроса котировок
17.
Перечень документов,
подтверждающих соответствие
участника размещения заказа
требованиям, установленным в
соответствии с
законодательством РФ к
лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
являющихся предметом
аукциона (копии прилагаются
к котировочной заявке)
Размер и способы (виды)
обеспечения исполнения
договора, требования,
предъявляемые Заказчику к
такому обеспечению, срок и
порядок предоставления
такого обеспечения
участником закупки, с
которым заключается договор,
срок и порядок возврата такого
обеспечения Заказчиком
18.
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик
размещает на официальном сайте такие разъяснения без указания
наименования участника закупок.
Котировочная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за
днем окончания срока подачи заявок, рассматривает котировочные заявки
на соответствие их требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки
Победителем в проведении запроса котировок признается участник
размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ,
услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг
несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении
запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная
заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников
размещения заказа.
 Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок
(единственному участнику) в электронном виде на указанный в заявке
адрес электронной почты победителя (единственного участника)
оформленный, не подписанный договор.
 Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение
двух рабочих дней со дня получения договора подписывает договор,
скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и
возвращает Заказчику.
 Заказчик в течение десяти рабочих дней после получения от
Победителя
запроса
котировок
(единственного
участника)
подписанного в соответствии с настоящим Положением договора,
подписывает его, скрепляет печатью.
 При непредставлении заказчику Победителем в проведении запроса
котировок в срок, предусмотренный извещением о проведении
запроса котировок, подписанного договора участник размещения
заказа признается уклонившимся от заключения договора.
Не установлено
Не установлено
Приложение №1
к извещению о проведении
запроса котировок
Исх. № ____от ______________
Главному врачу МАУ «ГКБ № 14»
Кухаркину В.Н.
Заявка на поставку товара:
инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4 с GPRS каналом к серверу и интерфейсами RS-232, RS485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC c блоком питания Robiton B12-500 для МАУ «ГКБ №14»
№ заявки на сайте _________
1. Изучив документацию запроса котировок на право заключения договора на поставку
товара: инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4 с GPRS каналом к серверу и интерфейсами RS232, RS-485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC c блоком питания Robiton B12-500 для МАУ «ГКБ
№14»,________(указывается наименование участника размещения заказа)________________в
лице, ___(указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
для юридического лица)____, сообщает о согласии исполнить условия договора, а также в
соответствии с требованиями котировочной документации поставить товары, сведения об
объекте закупки которых, указаны в нижеприведенной таблице.
2. __(указывается наименование участника размещения заказа)__предлагает поставить
товары на общую сумму_________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС, расходы на
доставку, разгрузку, монтаж, пусконаладочную установку.
3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.
4. Настоящим декларируем соответствие (указывается наименование участника
размещения заказа) следующим требованиям:
а) соответствие требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров
б) отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых
предусмотрено Федеральными законами в сфере закупок товаров, работ, услуг.
№
п/п
Наименование товара
Характеристики/
Страна, компания- производитель
Ед.
изм.
Цена за
единицу, руб.
Кол-во
Информация о Поставщике:
Почтовый адрес
Юридический адрес
Телефон, электронный адрес
Контактное лицо
ИНН/КПП
Код ОГРН
Расчетный счет
Корр.счет
Наименование банка
БИК
наименование должности, Ф.И.О.
руководителя, уполномоченного лица
для юридического лица
М.П.
________________________
подпись, расшифровка
Сумма, руб.
Приложение №2
к извещению о проведении
запроса котировок
Техническое задание на поставку товаров
(требование о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара)
Наименование предмета запроса котировок: инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4 с GPRS каналом
к серверу и интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC c блоком
питания Robiton B12-500 для МАУ «ГКБ №14»
1. Наименование поставляемых товаров: инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4 с GPRS каналом к
серверу
и
интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC
c
блоком
питания Robiton B12-500 для патологоанатомического отделения, в соответствии с
приложением № 1 к техническому заданию.
2. Количество поставляемых товаров: 1 шт., в соответствии с приложением № 1 к
техническому заданию.
3. Место поставки товаров: МАУ «Городская клиническая больница № 14», 620039, Россия,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда 15-а.
4. Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения договора в течение 3 (трех)
рабочих дней.
5. Источник финансирования: средства ОМС.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата производится в безналичной форме по
факту поставки товара и ввода в эксплуатацию, в течение 25 рабочих дней после подписания
товарной накладной.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 0,3% от цены товара
подлежащего поставке, путем удержания из суммы, подлежащей оплате. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7. Условия поставки товаров:
- доставка до места Заказчика, разгрузка за счет средств и сил Поставщика;
- монтажные и пусконаладочные работы выполняются силами и за счёт Поставщика.
8. Общие требования к товарам: поставляемые изделия должны иметь Сертификат
соответствия Госстандарта России, выданного в установленном в соответствии с
законодательством РФ порядке, Сертификат об утверждении типа средств измерений.
9. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:
согласно приложению № 1 к техническому заданию.
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
товаров: Сертификат соответствия Госстандарта России, выданного в установленном в
соответствии с законодательством РФ порядке; Сертификат об утверждении типа средств
измерений; товарная накладная; счет/счет-фактура.
11. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной
эксплуатации товара: поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными
материалами для обеспечения полной работоспособности.
12. Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.
13. Порядок сдачи и приемки товаров: в соответствии с условиями договора.
14. Требования по монтажу (пусконаладочным работам) поставленного товара: требуется.
15. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с
поставленными товарами: не установлено.
16. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки товара и ввода в
эксплуатацию.
17. Требования по объему гарантий качества товаров: 100% объем.
18. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в
соответствии с действующим законодательством.
19. Обоснование начальной максимальной цены: в соответствии с мониторингом цен на
товар и анализом коммерческих предложений от Поставщиков
Цена, рублей
№
Наименование товара
Инженерный терминал ЕЕТ2.0.4 с GPRS каналом к
серверу и интерфейсами RS232, RS-485, CAN1
BUS, HB*3, HB/RFC c
блоком
питания Robiton B12-500
Кол-во: 1 шт.
Коммерческое
предложение №
1 (вх. № 1 от
12.01.2015г.)
Коммерческое
предложение №
2 (вх. № 2 от
12.01.2015г.)
Коммерческое
предложение №
3 (вх. № 3 от
12.01.2015г.)
16 118,80
17 500,00
18 500,00
Итого:
Итого, рублей
17 372,93
17 372,93
Приложение № 1 к техническому заданию
№
п/
п
Наименование
товара
Технические характеристики
Ед.
изм.
Колво
Оборудование диспетчерского контроля коммунальных
ресурсов,
поставляемое
для
внедрения
системы
диспетчерского контроля коммунальных ресурсов, должно
соответствовать следующим требованиям:
1.1.
Иметь сертификат об утверждении типа средств
измерений, зарегистрировано в Государственном реестре
средств измерений и допущено к применению на территории
Российской Федерации.
1.2.
Способно
выполнить
задачу
оперативного
диспетчерского контроля, съема показаний приборов
коммерческого
учета
водоснабжения,
тепловой
и
электрической энергии и передачи этой информации в
существующую
муниципальную
Единую
Систему
Мониторинга коммунальной инфраструктуры г. Екатеринбурга
(далее по тексту Система).
1.3.
Иметь полную программную совместимость с
существующим Серверным программным обеспечением
Системы, функционирующим в настоящее время в МУ «ЦДС»
МО «город Екатеринбург».
1.4.
Иметь встроенные механизмы (средства, способы)
авторизации на Сервере Системы;
1.5.
Иметь возможность беспроводной GPRS связи в сетях
GSM в МО «город Екатеринбург»;
1.6.
Обеспечивать одновременную и непрерывную связь с
Сервером Системы в режиме On-Line;
1.7.
Поддерживать локальный циклический опрос приборов
учёта по расписанию, самостоятельно архивировать собранные
значения, обеспечивать самостоятельную последующую
передачу заранее собранных данных на Сервер Системы;
1.8.
Иметь распределенную структуру, позволяющую
поэтапное наращивание функциональных возможностей
устанавливаемого оборудования, без замены оборудования, и
каналов передачи данных, для организации в перспективе
более полного мониторинга, оперативного диспетчерского
контроля, съема показаний приборов коммерческого учета
водоснабжения, электрической энергии, а также контроля
доступа в служебные помещения;
1.9.
Поддерживать
удаленное
администрирование
оборудования (изменение параметров периодичности и
времени передачи показаний на Сервер Системы, а также
сетевых реквизитов Сервера Системы и т.д.) и обновление
внутреннего программного обеспечения оборудования,
установленного
на
объектах,
в
целях
развития
функциональных возможностей без демонтажа оборудования;
1.10. Представлять
собой
активные
периферийные
каналообразующие устройства, способные самостоятельно
инициировать (начинать) в необходимых ситуациях или с
заданной периодичностью сеанс связи с Сервером Системы,
вплоть до поддержания непрерывного On-Line соединения;
1.11. Иметь функциональные возможности и встроенные
съемные модули памяти большой емкости (не менее 1Gb) для
архивирования и хранения с необходимой частотой
детализации
параметров
коммунальных
ресурсов,
архивирование и хранение которых не предусмотрено
непосредственно
самими
измерительными
приборами.
шт.
1
1.
1.
Инженерный
терминал ЕЕТ-2.0.4
с GPRS каналом к
серверу и
интерфейсами RS232, RS-485, CANBUS, HB*3, HB/RFC
c блоком
питания Robiton B12
-500
Архивирование и хранение параметров должно производиться
периферийными устройствами и при отсутствии каналов связи
с вышестоящим уровнем Системы.
1.12. Обеспечивать возможность приема-передачи данных в
пределах здания беспроводным способом на основе технологии
ZigBee (стандарт IEEE 802.15.4);
1.13. Выполнять в автоматическом режиме оперативный
(при необходимости непрерывный) контроль параметров
качества коммунальных ресурсов на вводе в здание, нештатных
ситуаций, выдаваемых приборами учёта тепловой энергии и
теплоносителя,
исправности
измерительного
и
каналообразующего оборудования и передавать эти данные на
Сервер Системы;
1.14. Иметь корпуса устройств, имеющие степень защиты от
проникновения воды и посторонних предметов не ниже
степени IP54 по ГОСТ 14254-96.
1.15. Технические
характеристики
оборудования
диспетчерского контроля коммунальных ресурсов устройств
сбора и передачи данных (далее – УСПД):
 канал к серверу – GPRS;
 интерфейсы – RS-232, RS-485, CAN-Bus, 4 интерфейса RS485 с дополнительной цепью питания +12V, один из которых
может быть использован для связи с координатором
 беспроводной сети передачи данных;
 встроенная карта памяти mSD-Card объемом не менее 1 Gb;
 должно обеспечиваться возможность получения данных
посредством проводного прямого кабельного подключения со
всех модификаций следующих приборов учета: ТЭКОН-10,
ТЭКОН-17, ТЭКОН-19, СПТ-941, СПТ-942, СПТ-943, СПТ961, ТС-07, семейство приборов Эльф и Карат, ТСР‐010,
ТСР‐02x,
ТСР‐03Х,
ВКТ‐7,
Магика,
ТМК‐13,
Меркурий‐230 AR, Меркурий‐200.02, СЭБ‐1ТМ.01(02),
СЭБ‐2А.07(08),
СЭТ‐4ТМ.01(02,03),
ПСЧ‐3ТА.07,
ПСЧ‐3ТМ.05,
ПСЧ‐4ТМ.05,
СТЭ‐560/561,
СОЭ
55/60‐Ш‐Т‐215, ЦЭ6822 В6, ТРМ32, ТРМ202, ЕК260.
Подшипники: Металлографит.
Гарантия не менее 36 месяцев.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на поставку товара: инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4 с GPRS каналом к серверу и
интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC c блоком питания Robiton B12-500
для МАУ «ГКБ №14»
г. Екатеринбург
«____»_____________ 20 г.
___________________, именуемое (ый) в дальнейшем
«Поставщик», в лице
______________________________, действующего (ей) на основании _____________________, с одной
стороны, и Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача медицинской организации Кухаркина
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании
Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ от _______________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товары, указанные в п. 1.2.
настоящего договора, в указанные в настоящем договоре сроки, а Заказчик обязуется принять
указанные товары и своевременно произвести их оплату на условиях настоящего договора.
1.2. Предметом поставки является следующий товар: инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4
с GPRS каналом к серверу и интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC c
блоком питания Robiton B12-500, в соответствии со спецификацией товаров (Приложение №
1 к договору)
2. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Количество подлежащего поставке товара определяется в спецификации товаров
(приложении № 1 к договору).
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным
нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.
3.2. Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и (или) другими
документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в графике поставок (Приложение № 2 к договору).
4.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии со спецификацией товаров, по адресу: МАУ
«ГКБ №14» ул. 22 Партсъезда 15-а (патологоанатомическое отделение)
4.3. Доставка, разгрузка Товара, монтаж и пусконаладочная установка производится силами и за
счет Поставщика, в соответствии со спецификацией товаров (Приложение № 1 к договору).
4.4. Право собственности на Товар и все связанные с ним риски переходят к Заказчику с момента
принятия Товара.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить Товар надлежащего качества, количества и ассортимента, соответствующий
установленным стандартам и требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья,
окружающей среды (ГОСТам и ТУ), имеющий обязательное подтверждение соответствия.
5.1.2. Поставить товар новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей,
не были восстановлены потребительские свойства)
- Товар, поставленный и не соответствующий по комплектности и/или качеству условиям
настоящего договора, считается недопоставленным.
- Нарушение Поставщиком срока поставки товара, указанного в Приложении № 2 к
настоящему договору, на срок более 10 рабочих дней признается существенным нарушением
настоящего договора.
5.1.3. Доставить, разгрузить товар, произвести монтаж и пусконаладочную установку по адресу
Заказчика: МАУ «ГКБ №14» ул. 22 Партсъезда 15-а (патологоанатомическое отделение).
5.1.4. Одновременно с передачей товара, передать Заказчику следующий комплект документов на
поставляемый Товар:
- счет/счет-фактуру, товарную накладную;
- Сертификат соответствия Госстандарта России;
- Сертификат об утверждении типа средств измерений;
- техническая документация на русском языке;
- иные документы предусмотренные законом Российской Федерации.
5.1.5. Обеспечить в процессе доставки, разгрузки, ввода в эксплуатацию товара вывоз
упаковочной тары, мусора, оставшегося в зоне поставки и выгрузки товара.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять поставленный надлежащим образом товар.
5.2.2. Оплатить Товар в соответствии с пунктом 8.2 настоящего договора.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Приемка товара осуществляется с участием уполномоченных представителей Заказчика и
Поставщика. Заказчик в момент приемки товара обязан проверить соответствие поставляемого
товара техническому заданию, товарной накладной, проверить товар по количеству и
произвести осмотр на отсутствие внешних дефектов. О выявленных несоответствиях или
недостатках товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
Вне зависимости от того, каким образом осуществляется доставка Товара до Заказчика: с
использованием собственного транспорта Поставщика или с привлечением транспортной
компании, продукцию должен сопровождать представитель Поставщика, имеющий
надлежащим образом оформленную для осуществления таких действий доверенность
6.2. Товар должен отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, если такие
требования предъявляются действующим законодательством или настоящим договором.
6.3. Транспортные расходы по доставке товара несет Поставщик.
6.4. Датой поставки товара считается дата передачи его Заказчику и подписания накладной. Право
собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания накладной.
6.5. При приемке товара Стороны руководствуются Инструкциями о порядке приемки товара по
количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.05.65г. № П-6) и по
качеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7).
6.6. Приемка товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время ее
передачи Заказчику.
6.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента
принятия товара Заказчиком, что подтверждается подписанием товарной накладной. С
указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче
товара.
6.8. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае, если качество и/или
комплектность поставленного товара не соответствует качеству и/или комплектности,
указанным в настоящем договоре, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
7. ТАРА И УПАКОВКА
7.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим
условиям. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке,
погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.
8. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
8.1. Общая стоимость Товара, подлежащего поставке в соответствии с котировочной
документацией составляет ____________. Цена Товара указана с учетом НДС и других
расходов Поставщика.
8.2. Заказчик осуществляет оплату Товара в рублях в безналичной форме по факту поставки и
ввода в эксплуатацию в течение 25 рабочих дней с момента подписания товарной накладной,
за счет средств ОМС.
8.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором,
другая сторона вправе потребовать уплату неустойки Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 0,3% от цены договора, путем
удержания из суммы, подлежащей оплате. Поставщик освобождается от уплаты неустойки,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания надлежаще
уполномоченными на то представителями и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору.
10.2. Споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При
невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры
разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.
10.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться
нормами действующего гражданского законодательства РФ.
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
Сторон, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ГКБ №
14» .
10.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению Арбитражного суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации или в
связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством
10.6 Настоящий договор подготовлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу и хранящихся у каждой из сторон. Договор
подписан уполномоченными
представителями сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Поставщик:
11.2. Заказчик:
Муниципальное автономное учреждение
«Городская клиническая больница № 14»
Главный врач медицинской организации
_____________________/________________/
(подпись)
М.П.
______________________/Кухаркин В.Н./
(подпись)
М.П.
Приложение № 1
к договору на поставку товаров
№ ______________ от «___»______________20 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
1. Наименование поставляемых товаров: инженерный терминал ЕЕТ-2.0.4 с GPRS каналом к
серверу
и
интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-BUS, HB*3, HB/RFC
c
блоком
питания Robiton B12-500 для патологоанатомического отделения, в соответствии с
приложением № 1 к спецификации товаров.
2. Количество поставляемых товаров: 1 шт., в соответствии с приложением № 1 к
спецификации товаров.
3. Место поставки товаров: МАУ «Городская клиническая больница № 14», 620039, Россия,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда 15-а.
4. Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения договора в течение 3 (трех)
рабочих дней.
5. Источник финансирования: средства ОМС.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата производится в безналичной форме по
факту поставки товара и ввода в эксплуатацию, в течение 25 рабочих дней после подписания
товарной накладной.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 0,3% от цены товара
подлежащего поставке, путем удержания из суммы, подлежащей оплате. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7. Условия поставки товаров:
- доставка до места Заказчика, разгрузка за счет средств и сил Поставщика;
- монтажные и пусконаладочные работы выполняются силами и за счёт Поставщика.
8. Общие требования к товарам: поставляемые изделия должны иметь Сертификат
соответствия Госстандарта России, выданного в установленном в соответствии с
законодательством РФ порядке, Сертификат об утверждении типа средств измерений.
9. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:
согласно приложению № 1 к спецификации товаров.
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
товаров: Сертификат соответствия Госстандарта России, выданного в установленном в
соответствии с законодательством РФ порядке; Сертификат об утверждении типа средств
измерений; товарная накладная; счет/счет-фактура.
11. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной
эксплуатации товара: поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными
материалами для обеспечения полной работоспособности.
12. Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.
13. Порядок сдачи и приемки товаров: в соответствии с условиями договора.
14. Требования по монтажу (пусконаладочной установке) поставленного товара: требуется.
15. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с
поставленными товарами: не установлено.
16. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента поставки товара и ввода в эксплуатацию.
17. Требования по объему гарантий качества товаров: 100% объем.
18. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в
соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к спецификации товаров
Таблица цен
№
п/п
Наименование товара
1.
Инженерный терминал
ЕЕТ-2.0.4
с GPRS каналом к
серверу и
интерфейсами RS232, RS-485, CANBUS, HB*3, HB/RFC c
блоком
питания Robiton B12500
Технические характеристики,
страна/компания-производитель
Ед.
изм.
Колво
шт.
1
Цена за
Стоимость, в
единицу т.ч. НДС, руб.
измерения,
руб.
Итого цена договора составляет:______________ рублей, с учетом НДС в размере
________________ рублей.
Заказчик:
Главный врач МАУ «ГКБ №14»
Поставщик:
___________________ /В.Н. Кухаркин/
___________________ /__________________/
М.П.
М.П.
Приложение № 2
к договору
на поставку товаров
№ __________________________ от «___»________________20 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
№
Полное
наименование
Получателя
Место
нахождение
Получателя
Ф.И.О.
руководителя
Получателя
Контактные
реквизиты
Получателя
Наименование
товаров
Количество
отгружаемых
товаров,
Период
отгрузки
и доставки
товаров
1
2
3
4
5
6
7
8
1
МАУ «ГКБ №
14»
г. Екатеринбург,
ул. 22 Партсъезда
15-а (ПАО)
Главный врач
В.Н. Кухаркин
Главный
энергетик –
Багин Андрей
Васильевич
(343) 200-29-01
Инженерный
терминал ЕЕТ2.0.4
с GPRS каналом к
серверу и
интерфейсами RS
-232, RS485, CANBUS, HB*3, HB/R
FC c блоком
питания Robiton
B12-500
1 шт., в
соответствии
со
спецификацией
с момента
заключения
договора в
течение 3
(трех) рабочих
дней
Заказчик:
Главный врач МАУ «ГКБ №14»
Поставщик:
___________________ /В.Н. Кухаркин/
___________________ /_____________________/
М.П.
М.П.