Типовой договор подряда на выполнение проектных работ

(ОБРАЗЕЦ)
ДОГОВОР
подряда на выполнение проектных работ
№ _____
г. ______
«____» _________ 20_ г.
Общество с ограниченной ответственностью«Омский завод технического углерода» (ООО
«Омсктехуглерод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,
действующего на основании _________________________________________________, и
Общество с ограниченной ответственностью «------», (ООО «--------»), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик»,
в лице ______________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Проектную
(рабочую)
документацию «_____________________________________»,
сдать
документацию
Заказчику, а Заказчик обязуется принять ее и оплатить.
1.2. Объём работ определяется Техническим заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение № 1).
1.3. Стоимость работ определяется сметой № 1 (Приложение № 2), указана в п. 3.1. настоящего
договора, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего
договора.
1.4. Сроки выполнения работ:
начальный - с даты подписания договора;
конечный - _______________ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. принять результат работ с подписанием акта сдачи-приемки результата выполненных работ или
заявить мотивированный отказ от его приемки;
2.1.2. использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика строго по назначению;
2.1.3. оплатить предусмотренные настоящим договором работы.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.
2.2.2. проверять ход выполнения работ по договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
2.2.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и
потребовать у Подрядчика возмещения убытков в случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько
медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в
согласованный Сторонами срок не были устранены.
Сумма возмещения определяется Заказчиком и подлежит выплате Подрядчиком в течение 10
(Десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
Заказчик:
_____________( ________)
Подрядчик:
____________(_________)
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. выполнить проектные работы, являющиеся предметом настоящего договора, строго в
соответствии с заданием на проектирование и исходными данными, действующими нормами и
правилами, а также настоящим договором;
2.3.2. при обнаружении недостатков в разработанной проектной и рабочей документации
безвозмездно ее переделать в согласованные с Заказчиком сроки;
2.3.3. не передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика;
2.3.4. в случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или
коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без предварительного
письменного разрешения Заказчика;
2.3.5. осуществлять защиту разработанной Проектной документации в надзорных органах,
уполномоченных для проведения экспертизы проектной документации являющейся предметом
настоящего договора на момент сдачи проекта в целом.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата выполненных
работ.
2.4.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим договором.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, является твердой и составляет
____________ рублей (__________________________), в том числе НДС
по ставке 18 % _______________ рублей (_______________________).
3.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента
подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ, на основании предоставленного
Подрядчиком счета-фактуры.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным
дополнительно согласованным сторонами и незапрещенным законодательством РФ способом.
3.3. По окончании выполнения работ Стороны оформляют акт сверки расчетов. По требованию одной
из сторон возможно оформление актов сверки и на иные даты.
Сторона, получившая акт сверки расчетов, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать его и
направить один экземпляр другой Стороне.
Акт сверки расчетов подписывается руководителем организации или лицом, уполномоченным
приказом или доверенностью на подписание данного акта с предоставлением копии подтверждающего
документа.
В случае выявления расхождений акт сверки подписывается с расхождениями.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. К подписанному со своей стороны акту сдачи-приемки результата выполненных работ Подрядчик
прилагает комплект проектной документации в количестве 4 экземпляров на бумажном носителе и один
экземпляр в электронном виде.
4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки
результата выполненных работ, Заказчик производит их приемку, с подписанием двустороннего акта.
Акт сдачи-приемки результата выполненных работ должен быть подписан полномочными
представителями сторон. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику оформленный акт
сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ от приемки.
4.3. В случае отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется
двухсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению и (или) необходимых к
Заказчик:
_____________( ________)
Подрядчик:
____________(_________)
производству дополнительных работ и сроков их выполнения. Указанные акте недостатки устраняются
и (или) дополнительные работы производятся за счет Подрядчика.
4.4. Подрядчик ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик
не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока разработки проектной документации, а также не устранение в установленные
сроки обнаруженных недостатков в выполненных работах Заказчик вправе требовать от Подрядчика за
каждый день просрочки уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1. Результат работ по настоящему договору является созданным по заказу, исключительные права на
который принадлежат Заказчику в соответствии со ст.1296 ГК РФ.
Подрядчик не вправе после приемки Заказчиком разработанной Проектной документации использовать
данную проектную документацию полностью либо в части для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.
Любые выплаты авторам, иным лицам, связанные с разработкой (созданием) Проектной документации
регулируются и осуществляются Подрядчиком самостоятельно.
6.2. Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и
неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений.
6.3. После приемки Заказчиком от Подрядчика разработанной Проектной документации ее собственником
становится Заказчик и последний вправе распоряжаться Проектной документацией по своему усмотрению.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора,
разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает
предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку, либо направлена
заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи,
обеспечивающих фиксирование отправления.
К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет,
обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный
порядок не считается соблюденным.
Срок рассмотрения претензии устанавливается 20 (двадцати) календарных дней со дня ее получения.
7.2. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа претензию в указанный срок и
при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, сторона по
настоящему договору вправе предъявить иск в арбитражный суд по месту заключения договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Подрядчик обязан немедленно письменно уведомлять Заказчика об изменении банковских
реквизитов, в противном случае Заказчик не несет ответственности за правильность реквизитов, а
платеж, произведенный по последним известным Заказчиком реквизитам, считается надлежаще
исполненных обязательством Заказчика по оплате.
8.3. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему договору считаются действительными,
если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
8.4. Стороны заверяют, что являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными
юридическими лицами или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем; для
заключения и исполнения настоящего договора каждая из сторон получила все необходимые согласия,
Заказчик:
_____________( ________)
Подрядчик:
____________(_________)
одобрения и разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными
документами и локальными документами каждой из Сторон.
Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что им уплачиваются все налоги и сборы в
соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и подается в налоговые
органы, и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная
отчетность в
соответствии с действующим законодательством РФ; все операции по выполнению работ (оказанию
услуг) Заказчику, полностью отражаются в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской,
налоговой, статистической или любой иной отчетности, обязанность по ведению которой
возлагается на Подрядчика. Подрядчик предоставляет Заказчику полностью соответствующие
действующему законодательству РФ первичные документы, которыми подтверждается выполнение
работ (оказание услуг) по настоящему Договору.
8.5. В случае, если по результатам проводимых уполномоченными органами проверок на предмет
правильности исчисления и уплаты налогов, будут выявлены какие-либо расхождения в налоговой
отчетности Подрядчика и Заказчика, которые повлекут отказ налогового органа в возмещении НДС
Заказчику либо приведут к отказу во включении в состав расходов по налогу на прибыль и, как
следствие, к доначислению и уплате налога на прибыль, иные негативные последствия и/или санкции в
отношении последнего, Подрядчик обязуется возместить Заказчику сумму НДС, в вычете (
возмещении) которой Заказчику было отказано налоговым органом, доначисленный по результатам
проверки налог на прибыль, а также все штрафы, пени, убытки в течение 5 ( пяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего требования Заказчика и подтверждающих документов.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой - по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:
8.7.1. Техническое задание с приложением исходных данных (Приложение N 1).
8.7.2. Смета работ (Приложение N 2).
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ООО «Омсктехуглерод»
Общество с ограниченной ответственностью «Омский
завод технического углерода»
Юридический адрес: 644024, г. Омск, улица Пушкина, дом
17, корпус 1
Для Волгограда: Адрес для почтовой корреспонденции:
400029, Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61
ИНН 5506066492, КПП 344843001
Плательщик: Волгоградский филиал
ООО «Омсктехуглерод»
р/с 40702810910300000190
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону,
К/с № 30101810300000000999,
БИК 046015999 ОКПО 93536682 ОКВЭД 24.66.4
Реквизиты для заполнения Актов, Справок и
счетов-фактур:
Заказчик и Покупатель: ООО «Омсктехуглерод», 644024, г.
Омск, улица Пушкина, дом 17, корпус 1, ИНН 5506066492,
КПП 344843001, ОКПО 94724566, р/с 40702810910300000190
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону,
к/с № 30101810300000000999,
БИК 046015999
Тел./факс (8442)66-58-27, (8442)66-58-07
Для Омска: Адрес для почтовой корреспонденции:
644049, г. Омск, ул. Барабинская, 20
Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«______________________________________»
Юридический адрес: ______________________
Адрес для почтовой корреспонденции:
_______________________________________
ИНН/КПП
__________________/_____________________
ОГРН _____________________________________
р/счет _____________________________________
к/счет _____________________________________
БИК _____________________________________
ОКПО
_______________________________________
Тел./факс
__________________________________________
ИНН 5506066492, КПП 550645001
Реквизиты для заполнения Актов, Справок и
счетов-фактур:
Заказчик и Покупатель:
ООО «Омсктехуглерод»
644024, г. Омск, улица Пушкина, дом 17, корпус 1
ИНН 5506066492, КПП 550645001
ОКПО 94724566
р/с - 40702810845370101001 в Омском отделении
№ 8634 ОАО Сбербанка России г. Омск
к/с- 30101810900000000673 БИК - 045209673
Директор
ООО «Омсктехуглерод»
______________ /_______________
Директор
«_________________»
_____________/_____________
Приложение № 1
к договору № ______ от «___» ________________201_ г.
СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «_________________»
УТВЕРЖДАЮ:
Директор _______________________
ООО «Омсктехуглерод»
________________/______________
«___»__________________201_ г.
______________ /________________
«___»__________________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектной (и рабочей) документации по объекту:
«______________________»
От ООО «Омсктехуглерод»:
Технический директор ___________________
Иные согласующие лица (при необходимости)
От ООО «____________________»:
Главный инженер ____________
Заказчик:
_____________( ________)
Подрядчик:
____________(_________)
Приложение № 2
к договору № _____ от "___" _____________ 201_ г.
СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «_________________»
УТВЕРЖДАЮ:
Директор_______________________
ООО «Омсктехуглерод»
________________/______________
«___»__________________201_ г.
______________ /________________
«___»__________________201_ г.
СМЕТА № 1
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения,
стадии проектирования, этапа, вида проектных и
изыскательских работ
Наименование проектной организации
ООО «_______________________»
Наименование организации-заказчика
ООО «Омсктехуглерод»
Характеристика
предприятия,
здания, сооружения
или виды работ
№№ частей, глав, таблиц и пунктов
указаний к разделу или главе сборника
на проектные и изыскательские работы
для строительства
1
2
Расчет стоимости или
объем строительномонтажных работ
Х % / 100 или количество
и цена
3
Итого:
18 % НДС:
ВСЕГО по смете:
Всего: ____________________ руб. (________________________________).
Главный инженер проекта
Согласовано:
Заказчик:
_____________( ________)
/_________________
Подрядчик:
____________(_________)
Стоимость,
Руб.
4