Проект договора Поставка учебной литературы

Приложение №__
к ______________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №_________
г. Тверь
«____»__________20___ г.
_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на
основании ______________, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с результатами ____________________________ на право заключения договора по
поставке учебной литературы для _________ (протокол №____________ от «__» _________ 20__ г.)
Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить учебную литературу (далее - товар) в соответствии со
Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Срок поставки товара: _____________________________________
1.3. Адрес поставки товара: _____________________________________
1.4. В ходе исполнения настоящего договора Заказчик имеет право в случае изменения потребности в
товаре, на поставку которого заключен договор, изменить по согласованию с Поставщиком
предусмотренное договором количество товара, но не более чем на десять процентов такого количества.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет __________ руб. (_____________ руб. _______ коп.) (в т.ч. НДС/без НДС). В
цену договора включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в том числе расходы на
доставку и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
2.2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного
договором количества товара и иных условий исполнения договора.
2.3. Оплата осуществляется в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 календарных дней по факту поставки товара после
подписания акта сдачи-приема товара, предоставления товарной накладной, счета и счета-фактуры (для
плательщиков НДС).
2.4. В случае применения п. 1.4. настоящего договора, Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком
изменить цену настоящего Договора пропорционально количеству дополнительно закупаемого товара, но
не более чем на десять процентов цены настоящего договора, а при внесении соответствующих изменений
в договор в связи с сокращением потребности в поставке такого товара, Заказчик обязан изменить цену
договора указанным образом.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические
требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования».
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется одной партией.
4.2. При сдаче-приемке товара Поставщик обязан передать следующие документы:
- акт сдачи-приема товара;
- товарную накладную;
- счет;
- счет-фактуру на поставляемый товар (для плательщиков НДС);
- сертификат соответствия на товар.
4.3. По окончании сдачи-приема товара стороны подписывают акт сдачи-приема товара и товарную
накладную.
4.4. Поставка товара осуществляется в таре и упаковке, отвечающей условиям перевозки и хранения
товаров, по адресу Заказчика, указанному в п. 1.3 настоящего договора. Поставка товара осуществляется
транспортом Поставщика.
4.6. Погрузочно-разгрузочные работы, связанные с поставкой товара, выполняются силами и за счет
Поставщика.
4.7. Датой поставки товара считается дата, указанная в акте сдачи-приема товара, подписанном
представителем Заказчика и Поставщика.
4.8. Многооборотная тара и средства пакетирования, прочая тара, в которой поступил товар, возврату
Заказчиком не подлежат.
4.9. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и
требованиям, предъявляемым к товарам данного рода. Поставщик подтверждает качество товара
соответствующими сертификатами, в случае, если поставляемый товар требует сертификации.
4.10. Порядок приемки товара:
4.10.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком во время фактической передачи товара. Заказчик
проводит проверку товара на предмет его комплектности, соответствия наименованию, количеству,
качеству, ассортименту. О выявленных недостатках и несоответствиях Заказчик незамедлительно
уведомляет Поставщика, в его присутствии составляет акт. Несоответствующий требованиям товар
подлежит обмену в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта.
4.10.2. Товар передается Заказчику по акту сдачи-приема товара и товарной накладной. Право
собственности на товар, а также риск случайной гибели или порчи переходят к Заказчику в момент
получения товара после подписания акта сдачи-приема товара и товарной накладной.
4.11. По результатам проверки исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору Заказчик
передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приема исполнения обязательств по
настоящему договору или мотивированный отказ от его подписания.
4.12. В течение 5 (пяти) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приема
исполнения обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан подписать со своей стороны акт
сдачи-приема исполнения обязательств по настоящему договору и возвратить экземпляр акта Заказчику. В
случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приема исполнения
обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5
(пяти) дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.
4.13. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приема исполнения обязательств по
настоящему договору является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.
4.14. Поставляемый товар должен быть новым товаром.
4.15. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для соответствия качества поставляемых товаров,
требованиям, установленным договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения сроков поставки товара, Поставщик уплачивает неустойку в размере 3/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Указанные средства перечисляются на счет Заказчика. Поставщик освобождается от уплаты неустойки,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине Заказчика.
5.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества и/или товара несоответствующего требованиям
настоящего договора, Поставщик производит замену такого товара в течение 5 (пяти) дней на товар
надлежащего качества и соответствующего требованиям настоящего договора, за свой счет и уплачивает
штраф в размере 10% в течение 5 (пяти) банковских дней от стоимости несоответствующего товара.
5.4. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по замене товара ненадлежащего качества и/или
товара, не соответствующего требованиям настоящего договора, на товар надлежащего качества и/или
товар, соответствующий требованиям настоящего договора, Заказчик вправе предложить Поставщику
расторгнуть договор по соглашению сторон, либо обратиться в суд за расторжением договора по решению
суда.
5.5. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств, Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении
договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего
договора. Указанные средства перечисляются на счет Заказчика.
5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате за поставленный товар Поставщик
вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
5.7. Штрафные санкции применяются к каждому случаю ненадлежащего исполнения настоящего договора.
Указанные средства перечисляются на счет Заказчика.
5.8. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
5.9. Существенные нарушения договора со стороны Поставщика, в т.ч. поставка товара ненадлежащего
качества, нарушение сроков поставки, недопоставка товара, либо поставка в таре и упаковке, не
соответствующей условиям договора, поставка товара, не соответствующей ассортименту, фиксируются
актами, подписанными сторонами, и могут служить основанием для расторжения договора.
5.10. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Поставщика и являются его риском при
поставке товара.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя
по настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана
незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению ею этих обязательств.
6.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы
оформляется соглашением сторон
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
(в случае если требуется такое обеспечение)
7.1. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере ____ % от начальной
(максимальной) цены договора.
7.2. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде:
7.2.1. безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией
7.2.2. передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере
обеспечения исполнения договора.
7.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.
7.4. Срок действия обеспечения исполнения договора должен превышать срок оказания услуг по
настоящему договору не менее, чем на __ календарных дней.
7.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору
Заказчик предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или
удерживает денежные средства (при залоге). При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения
расходов на Поставщика при оказании услуг третьими лицами и иных убытков связанных с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств Заказчик направляет в адрес
Поставщика претензию. В претензии устанавливается срок погашения заявленного требования и указание
на то, что если требования, установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок,
Заказчик будет вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк - гарант (если Поставщиком было
предоставлено обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, перечисленной Поставщиком на счет Заказчика в качестве
обеспечения исполнения договора (если Поставщиком было предоставлено обеспечение исполнения
договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита);
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
7.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же
условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение настоящего договора возможно по взаимному соглашению сторон или по решению суда
по основаниям, предусмотренным Гражданским Законодательством.
8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, разрешаются путем проведения переговоров между
сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение 10 дней они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по договору.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Заказчик:
Приложение №1
к договору №_____ от «___» _______20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Потребность в приобретении учебной литературы для _______________
№
п/п
Наименование учебника
Автор
Класс
Год издания
Количество,
экз.
Примечание
Дополнительный
объем поставки*
1
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» приказом Минобрнауки России от
18 марта 2009г. №88 утвержден Порядок отбора организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования в образовательных учреждениях. Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования в образовательных учреждениях, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2009 №729 (далее – Перечень). В указанный Перечень на данный момент включены сведения о семидесяти
юридических лицах, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе.
* Заполняется в случае, если при заключении договора по согласованию с участником аукциона, с которым заключается договор, было
принято решение увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора,
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота).
Поставщик:
Заказчик: