ДОГОВОР № ___________

Реклама
ДОГОВОР № ___________
г. Москва
____________ 20___ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции
Управления делами Президента Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице ____________________________, действующего на основании ____________________________,
с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________, действующей на основании __________________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение Контракта №
____________________________ от __________ (далее – Государственный контракт) между
Заказчиком и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы
«Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии»
Департамента здравоохранения города Москвы (далее – Государственный заказчик), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить комплекс оборудования и
эндоскопических инструментов для плановой и нейрохирургической интегрированных
операционных, с системой трансляции, обработки и хранения видеоархива операций в «Научноисследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента
здравоохранения города Москвы (далее – Оборудование), в соответствии со Спецификацией к
Договору (Приложение № 1) и в объеме, установленном в Техническом задании к Договору
(Приложение №2), в срок, установленный в Графике поставке (Приложение №3), а Заказчик
обязуется принять Оборудование и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.2.
Выполнить на объекте Государственного Заказчика работы, сопровождающие
поставку Оборудования, необходимые для обеспечения сдачи в эксплуатацию данного
Оборудования и его надлежащей эксплуатации согласно п. 1.3.
1.3.
Под контролем Заказчика, осуществить следующие действия и выполнить следующие
работы:
- предоставить задание на подготовку помещений Государственного Заказчика под установку
и монтаж Оборудования;
- по готовности осуществить приемку помещений под монтаж Оборудования, в соответствии
с требованиями Поставщика;
- выполнить распаковку, монтаж Оборудования, включая установку по месту эксплуатации с
подключением (по необходимости) к системам внутренней компьютерной сети,
энергоснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения, сигнализации;
- произвести проверку комплектности и функционирования Оборудования на соответствие
заявленным параметрам;
- выполнить пуско-наладочные работы Оборудования, включая тестирование выходных
параметров для сдачи в эксплуатацию;
- произвести сдачу в эксплуатацию Оборудования;
- произвести инструктаж и обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации,
технического обслуживания, диагностики, настройки и применения соответствующего
Оборудования в медицинской практике в соответствии с требованиями документации о торгах.
Выполнение данных работ подтверждается актом (актами) сдачи в эксплуатацию.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату Оборудования в порядке, форме и размере, установленных
настоящим Договором.
1
1.5. Договор заключен с единственным исполнителем в соответствии с п. 5.9.2. п.п. 23
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП "ППП", утвержденного приказом
Генерального директора ФГУП «ППП» от 01.08.2013 № 41.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1.
Цена
Договора
составляет
____________________________
рублей
(____________________________ рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% ____________________________ рублей (____________________________рублей, __ коп.), НДС
10% - ____________________________ рублей (____________________________ рублей, __ коп),
включая:
стоимость
Оборудования
составляет
____________________________
(____________________________ рублей, __ копеек), в том числе НДС 18% - __________________
рублей (____________________________ рублей, __ коп), НДС 10% - ____________ рублей
(____________________________ рублей __ коп).
- стоимость услуг по пуско-наладке и ввода Оборудования в эксплуатацию, с проведением
инструктажа и обучения персонала Заказчика составляет ___________________ рублей
(____________________________
рублей),
в
том
числе
НДС
18%
____________________________ рубля (____________________________ рублей, __ коп.).
Расчет цены настоящего Договора приведен в Спецификации (Приложение № 1).
2.2. Цена Договора включает общую стоимость Оборудования и работ, уплачиваемую
Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.
2.3. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев,
предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»:
- снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества
Оборудования, качества поставляемого Оборудования;
- если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные
Государственным контрактом количество Оборудования, не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные Государственным контрактом количество поставляемого
Оборудования, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
Государственного контракта пропорционально дополнительному количеству Оборудования,
исходя из установленной в Государственном контракте цены единицы Оборудования, но не
более чем на десять процентов цены Государственного контракта. При уменьшении
предусмотренных Государственным контрактом количества Оборудования Стороны
Государственного контракта обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из
цены единицы Оборудования. Цена единицы дополнительно поставляемого Оборудования или
цена единицы Оборудования при уменьшении предусмотренного Государственным контрактом
количества поставляемого Оборудования определяется как частное от деления первоначальной
цены Государственного контракта на предусмотренное в Договоре количество такого
Оборудования.
2.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.4.1. Авансовый платеж в размере ____ % от стоимости Оборудования, что составляет
____________________________ (____________________________ рублей, __ коп.), производится в
течение __ рабочих дней с момента получения Заказчиком от Государственного заказчика
соответствующих денежных средств по Государственному контракту и предоставления
Поставщиком выставленного счета.
2.4.2. Заказчик оплачивает Поставщику ____ % от стоимости фактически поставленного
Оборудования в течение ___ (_____) рабочих дней с момента получения Заказчиком от
Государственного заказчика соответствующих денежных средств по Государственному
контракту и предоставления Поставщиком Заказчику следующих надлежащим образом
оформленных документов:
2
- товарных накладных,
- счетов-фактур,
- Акта-(ов) приемки-передачи Оборудования.
2.4.3. Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся ____ % от стоимости фактически
поставленного и введенного в эксплуатацию Оборудования, а также ____ % стоимости работ,
необходимых для ввода этого Оборудования в эксплуатацию в течение ___ (________) рабочих
дней с момента получения Заказчиком от Государственного заказчика соответствующих
денежных средств по Государственному контракту и предоставления Поставщиком Заказчику
следующих надлежаим образом оформленных документов:
- Акта-(ов) ввода в эксплуатацию медицинского Оборудования;
- счетов-фактур.
2.5. Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления),
установочных (навесных) с выравниванием Оборудования на месте по горизонтали и вертикали,
погрузочно-разгрузочных, монтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы,
расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию
включены в цену Договора.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных
средств с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 13 настоящего Договора.
2.6. В случае поставки Оборудования отдельными частями, входящими в комплект, оплата
Оборудования производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в
комплект.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. Поставка Оборудования осуществляется в сроки, установленные Графиком поставки
(Приложение № 3).
3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок приемки Оборудования
4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.
4.2. Поставщик поставляет Оборудование Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ,
включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком
собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.
4.3. Оборудование должно соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации
(Приложение № 1). Допускается поставка Оборудования, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными
по сравнению с Оборудованием, заявленным в Спецификации (Приложение № 1). В этом случае
соответствующие изменения настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением.
4.4. Упаковка и маркировка Оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТа, а
упаковка и маркировка импортного Оборудования - международным стандартам упаковки.
4.5. Маркировка Оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование
фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок
службы.
4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Оборудования.
4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке и
погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет в течение 1
(одного) дня после дня поставки Оборудования.
4.9. В день поставки Оборудования и ввода в эксплуатацию, Поставщик представляет
Заказчику комплект оригиналов товарных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи
Оборудования, Акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, подписанные
Поставщиком в двух экземплярах, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия,
декларацию соответствия (в установленных случаях), технический паспорт и инструкцию
пользователя на русском языке, обязательные для данного вида Оборудования и выполненных
3
работ и иные документы, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Не позднее пяти рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных
в п. 4.9 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку Оборудования и
выполненных работ на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям,
изложенным в настоящем Договоре и направляет Поставщику подписанный со своей стороны
1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи Оборудования, либо запрос о предоставлении
разъяснений относительно поставленного Оборудования и выполненных работ, либо
мотивированный отказ от принятия поставленного Оборудования и выполненных работ, или акт
с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от
принятия поставленного Оборудования и выполненных работ в связи с необходимостью
устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном
Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
4.11. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении
поставленного Оборудования и выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия
поставленного Оборудования и выполненных работ, либо акта с перечнем выявленных
недостатков и сроками их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан
предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного Оборудования
и выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень
выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект
отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный
Поставщиком Акт приемки-передачи Оборудования в 2 (двух) экземплярах для принятия
Заказчиком поставленного Оборудования и выполненных работ.
4.12. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные
недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в
надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика
запросов представления разъяснений в отношении поставленного Оборудования и выполненных
работ, Заказчик принимает Оборудования и выполненные работы и подписывает 2 (два)
экземпляра Акта приемки-передачи Оборудования, Акта ввода в эксплуатацию медицинского
оборудования, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном в п. 4.10
Договора.
4.13. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи Оборудования, Акт
ввода в эксплуатацию медицинского оборудования и предъявленный Поставщиком Заказчику
счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Поставщику поставленного
Оборудования и выполненных работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в ст. 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика
по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Оборудования.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование в соответствии с
условиями Договора.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки
(штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием
оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями
законодательства и условиями Договора.
4
Претензионное письмо должно быть передано нарочно, либо направлено заказным письмом
с уведомлением о его вручении представителю Поставщика.
5.2.3. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Оборудования условиям
Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в
отношении поставленного Оборудования.
5.2.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований
требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора Заказчиком Акта
приемки-передачи Оборудования по настоящему Договору, при условии предоставления
Поставщиком документов, указанных в п. 4.9 Договора и соответствия Оборудования
требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других
характеристик Оборудования по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленное Оборудование в соответствии со ст.
2 Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не
влечет за собой изменение стоимости и количества Оборудования по настоящему Договору.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам
поставки Оборудования в рамках настоящего Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Оборудование в соответствии с
условиями Договора.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в
срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него
отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего Договора в соответствии
с положениями действующего законодательства в сфере закупок.
Статья 6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на поставленное Оборудование устанавливается - ___ месяца с даты
ввода Оборудования в эксплуатацию.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в
случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и
сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период
устранения дефектов
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора,
стоимости этапа Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
5
начисляется за каждый день просрочки исполнения включая день исполнения обязательства по
оплате Цены Договора, стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного, Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора
стоимости этапа. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день
уплаты неустойки от Цены Договора, стоимости этапа.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором. Сумма штрафа определяется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:
1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки Оборудования, работ, услуг;
2. Не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей
переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению Договора, а также при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Договор
условия о необходимости представления указанного).
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет
Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения включая день исполнения
обязательств Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и
устанавливается Договором. Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. (не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором в порядке и размере, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка
Оборудования, не соответствующего требованиям, установленным настоящим Договором.
7.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации
сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки
Оборудования, завышения стоимости и/или поставки Оборудования ненадлежащего качества по
настоящему Договору,
Поставщик
обязан возвратить Заказчику денежные средства,
уплаченные Заказчиком в счет поставки такого недопоставленного (поставленного не в полном
объеме или поставки Оборудования ненадлежащего качества) Оборудования, в полном объеме в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от
Заказчика.
7.10. При нарушении Поставщиком согласованного в Договоре срока поставки Оборудования,
срока выполнения работ по вводу оборудования в эксплуатацию, Заказчик имеет право
произвести вычет начисленной в соответствии с п. 7.5 Договора сумм пени путем уменьшения
размера платежа при оплате поставленного оборудования и выполненных работ. При этом в
документе, удостоверяющем приемку поставленного Оборудования и выполненных работ
указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора,
6
размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета
неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате.
7.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении Договора в следующих
случаях:
- Осуществление поставки Оборудования ненадлежащего качества, если недостатки не могут
быть устранены в приемлемый для заказчика срок.
- Осуществление поставок некомплектного Оборудования, если Поставщик, получивший
уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании
Оборудования или не заменил их комплектным Оборудованием.
- Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки Оборудования,
предусмотренного Договором, включая график поставки.
- Если подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или
нарушает график выполнения работ (оказания услуг), предусмотренный Договором, или
выполняет работу (оказывает услугу) так, что окончание ее к сроку, предусмотренному
Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги)
стало очевидно, что она не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный
Договором срок.
- Если отступления в работе (услуге) от условий Договора или иные недостатки результата
работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем расторжении Договора в следующих
случаях:
- неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки Оборудования, работ;
- неоднократного нарушения сроков оплаты по Договору.
8.2. Поставщик обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный
в соответствии с настоящим Договором, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
расторжения Договора. Момент расторжения Договора определяется в порядке, установленном
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней
с даты его получения.
8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Оборудования, переданного
Поставщиком.
8.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований
частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть направлено
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 13 Договора.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
7
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после
заключения настоящего Договору и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных
Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного
согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до __ ______ ___ г.
11.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за
исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств заказчика
по оплате Оборудования (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение
срока действия Оборудования.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
8
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
ст. 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в
день их отправки.
12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение № 1 «Спецификация»,
приложение № 2 «Техническое задание», приложение №3 «График поставки».
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
Федеральное государственное унитарное ____________________________
предприятие «Предприятие по поставкам
продукции
Управления
делами (___________________________)
Президента Российской Федерации»
(ФГУП «ППП»)
125047, г. Москва,
ул.2-я Тверская-Ямская, д.16
тел. (499) 250-39-36
факс (499) 250-15-51
ОГРН 1027700045999
ОКПО 17664448
ИНН 7710142570
КПП 771001001
р/с 40502810838040100038
в Московском банке Сбербанка России
ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
От Заказчика:
От Поставщика:
____________________________
____________________________
________________ ____________________
________________ ____________________
9
Приложение № 1
к Договору №____________
от «___» ________ 20____ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Ед.
изм.
Колво
Цена с НДС
(руб.)
Ставка
НДС, %
Сумма с НДС
(руб.)
В т.ч. НДС
(руб.)
1 393 850,17
1 393 850,17
ИТОГО цена конракта:
*- НДС не облагается на основании пп.1 п.2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (в соответствии с перечнем важнейшей и жизненно-необходимой
медицинской техники, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 №19)
ИТОГО цена Договора, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации,
составляет: __________________ рублей (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС 18% - __________________ рублей
(__________________ рублей, __ коп.), НДС 10% - __________________ рублей (__________________ рублей, __ коп), включая:
- стоимость Оборудования составляет __________________ (__________________ рублей, ___ копеек), в том числе НДС 18% __________________ рублей (__________________ рублей, ___ коп), НДС 10% - _________________ рублей (________________ рублей, __ коп).
- стоимость услуг по пуско-наладке и ввода Оборудования в эксплуатацию, с проведением инструктажа и обучения персонала Заказчика
составляет __________________ рублей (__________________ рублей), в том числе НДС 18% - __________________ рублей
(__________________ рублей, ___ коп.).
От Заказчика:
От Поставщика:
__________________ _________________________ _________________
__________________ _________________________ _________________
М.П.
М.П.
10
Приложение № 2
к Договору №____________
от «___» ________ 20____ года
Технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) товара
№ п/п
Наименование показателя
Требуемое значение
Кол-во
От Заказчика:
Параметр
От Поставщика:
__________________ _________________________ _________________
__________________ _________________________ _________________
М.П.
М.П.
11
Приложение № 3
к Договору №____________
от «_____» __________ 20____ года
График поставки
№№
п/п
Наименование
Оборудования
Адрес поставки
Срок поставки
Оборудования, выполнения
работ
1.
Комплекс оборудования и
эндоскопических
инструментов
С момента заключения
Договора до __ _____ ___ года
2.
Монтаж, пуско-наладка,
ввод Оборудования в
эксплуатацию и обучение
персонала
до __ ________ ___ года
От Заказчика:
От Поставщика:
_________________________
_________________________
____________________________ ______________
__________________________ _______________
М.П.
М.П.
.
12
Скачать