Проект договораx - ООО «НИИ Транснефть

ДОГОВОР № ____________________
на выполнение работ
г. __________
«___»____________ 201__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт
транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть» (ООО «НИИ Транснефть»), именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________________________,
действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________________________________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу ________________________________
(далее – Работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.
1.2. Содержание Работы, требования к порядку выполнения Работы, состав и
содержание
отчетных материалов, предоставляемых Подрядчиком Заказчику по
завершении Работы, определяются в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость выполняемой по настоящему Договору Работы определяется Расчетом
цены/Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _______________
(___________) руб., в том числе НДС (__%) _______________ (___________) руб.
2.2. Указанная в пункте 2.1 стоимость Работы является твердой, изменению не
подлежит, за исключением случаев, установленных пунктом 2.6 настоящего Договора,
включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, в т.ч.
________________________.
2.3. Заказчик осуществляет оплату Работы на основании подписанного Сторонами
Акта сдачи-приемки работ по договору в сумме, указанной в п.2.1 настоящего договора, в
течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленных
счета на оплату и счета-фактуры.
2.4. Денежные обязательства Заказчика считаются исполненными в момент списания
денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего расчетный счет
Заказчика, по платежным реквизитам Подрядчика.
2.5. Подрядчик при выставлении счетов на оплату, счетов-фактур в обязательном
порядке указывает номер и дату настоящего Договора.
2.6. Если в процессе исполнения настоящего Договора органами государственной
власти или органами местного самоуправления будут введены или отметены налоги, сборы,
пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение расходов Подрядчика по
выполнению Работ, стоимость Работы может быть изменена, о чем Стороны подписывают
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
2.7. Подрядчик обязан ежегодно, до окончания срока действия Договора, оформлять и
направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по договору по состоянию на 31 марта,
30 июня, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Подрядчиком
Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента исполнения всех обязательств
по Договору.
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан
надлежащим образом подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.
До начала выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику исходные данные/
документы, необходимые для выполнения Работы, перечень которых определен в
техническом задании.
3.2.
Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты завершения Работы, но не
позднее 03 числа месяца, следующего за месяцем завершения Работы, направляет
Заказчику подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра оригинала Акта сдачи-приемки
работ по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.
3.3. Заказчик рассматривает Акт сдачи-приемки работ и, при отсутствии претензий
(замечаний) к Акту сдачи-приемки работ, выполненной Работы, подписывает Акт сдачиприемки работ и направляет Подрядчику один экземпляр подписанного Акта, в том числе
посредством факсимильной связи или в сканированном виде на электронный адрес
________________________Подрядчика в следующие сроки:
- документы, датированные с 01 по 10 число,- в срок до 14 числа отчетного месяца;
- документы, датированные с 11 по 20 число, - в срок до 24 числа отчетного месяца;
- документы, датированные с 21 по 31 число, - не позднее 03 числа месяца, следующего за
отчетным».
3.4.
Подрядчик в течение 4 (четырех) календарных дней после подписания
Заказчиком Акта сдачи-приемки работ направляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в
соответствии с требованиями действующего законодательства. При выставлении счетовфактур Подрядчик в обязательном порядке указывает номер и дату Договора.
3.5.
В случае наличия у Заказчика претензий к Акту сдачи-приемки работ,
выполненной Работе, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в его
подписании. При направлении Заказчиком мотивированного отказа в подписании Акта
сдачи-приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения
Подрядчиком мотивированного отказа составляют Протокол по исправлению замечаний
Заказчика, с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
3.6.
В случае невозможности передачи Подрядчиком оригиналов первичных учетных
документов в сроки, указанные в пунктах 3.3, 3.5 настоящего Договором, Подрядчик
направляет Заказчику в сроки, установленные в пунктах 3.3, 3.5 настоящего Договора,
посредством факсимильной связи или в сканированном виде электронной почтой на адрес
Заказчика копию Акта сдачи-приемки работ, счет-фактуру. При этом Подрядчик организует
доставку Заказчику оригиналов первичных учетных документов способом, гарантирующим
их получение Заказчиком не позднее 14 числа месяца, следующего за отчетным.
3.7.
В случае получения Заказчиком копии Акта сдачи-приемки работ посредством
факсимильной связи или в сканированном виде электронной почтой ранее оригинала,
Заказчик осуществляет рассмотрение и подписание копий Акта сдачи-приемки работ в
порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Договора.
При последующем получении оригинала Акта сдачи-приемки работ Заказчик
организовывает подписание оригинала Акта сдачи-приемки работ, направление одного
экземпляра подписанного Акта сдачи-приемки работ в адрес Подрядчика. При этом
Заказчик организует доставку Подрядчику оригиналов первичных учетных документов
способом, гарантирующим их получение Подрядчиком не позднее 14 числа месяца,
следующего за отчетным.
3.8 Срок выполнения Работы: с _____________ по _____________.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заказчика
4.1.1 Заказчик вправе:
4.1.1.1
В любое время проверять ход выполнения Работы, не вмешиваясь в
хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.1.2
Требовать от Подрядчика устранения недостатков в результате Работы
(отчетных материалах) в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
4.1.2
Заказчик обязан:
4.1.2.1
Предоставить Подрядчику исходные данные/документы, необходимые для
выполнения Работы, перечень которых определен в техническом задании. Заказчик
гарантирует достоверность предоставляемой информации.
4.1.2.2
Назначить лиц, ответственных за контроль выполнения Работ.
4.1.2.3
Обеспечить во время выполнения Работ все необходимые и достаточные меры
для исключения аварийных и/или опасных для жизни и здоровья исполнителей Работ
ситуаций.
4.1.2.4
Принять и оплатить отчетные материалы, результат Работы в целом.
4.2
Заказчик обладает иными правами, несет иные обязанности, предусмотренные
настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации.
4.3 Права и обязанности Подрядчика
4.3.1 Подрядчик вправе:
4.3.1.1 Привлекать для выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору
третьих лиц. Заказчик принимает исполнение обязательств Подрядчика, осуществленных
силами третьих лиц, как исполненные силами Подрядчика. Подрядчик несет в полном
объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им третьими
лицами.
4.3.2
Подрядчик обязан:
4.3.2.1 Выполнить Работу в установленные сроки.
4.3.2.2 Выполнить Работу качественно, в полном соответствии с требованиями,
установленными настоящим Договором, действующими законодательством Российской
Федерации, с использованием при выполнении Работ сертифицированного, технически
исправного и отрегулированного оборудования. Качество контроля и использование
технически исправного оборудования является обязанностью Подрядчика.
4.3.2.3 Своими силами и средствами получить все необходимые допуски, разрешения и
лицензии на право производства Работ, требуемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3.2.4 На основании письменного запроса Заказчика давать разъяснения по вопросам,
касающимся выполнения Работ.
4.3.2.5 Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение Работ при выявлении обстоятельств, которые могут негативно
повлиять на качество выполняемой Работы либо создают невозможность выполнения
Работы в установленный срок.
4.3.2.6 Назначить лиц, ответственных за выполнение Работы.
4.4
Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что:
4.4.2
Ознакомлен со всеми условиями, особенностями выполнения Работы.
4.4.3
Никакие иные обязательства Подрядчика не являются приоритетными по
отношению к его обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
4.4.4 Обладает всеми правами, необходимыми и достаточными для исполнения
обязательств по настоящему Договору.
4.5
Подрядчик обладает иными правами, несет иные обязанности, предусмотренные
настоящим Договором, действующим законодательством.
4.6
Каждая Сторона обязуется предоставить в установленные запросом другой Стороны
сроки информацию по форме приложения №5 к настоящему Договору (образец заполнения
размещен в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip) о цепочке своих
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные
органы Стороны, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. В
случае изменений в представленной ранее информации о цепочке собственников Стороны,
включая бенефициаров (в том числе, конечных) и лицах, входящих в состав исполнительных
органов Стороны, последняя обязана извещать другую Сторону по Приложения №5 к
настоящему Договору с приложением подтверждающих документов не позднее 5 (Пяти) дней
с момента, когда произошли данные изменения.
Если какие-либо поля формы Приложения №5 к настоящему Договору (кроме полей,
которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН) или
юридических лиц (например, место жительства)) не заполнены соответствующими
сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом
представлены какой-либо Стороне Договора, последняя вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора без возмещения другой Стороне убытков, заявив о
таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом,
все исполненное по Договору, а если это невозможно – стоимость исполненного, подлежит
возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть
осуществлено ввиду расторжения Договора.
Каждая из Сторон согласна на раскрытие другой Стороной предоставленной
информации по форме Приложения №5 к настоящему Договору, включая содержащиеся в
ней персональные данные и подтверждающие документы, путем ее предоставления в ОАО
«АК «Транснефть» и органы государственной власти и предоставляет другой Стороне право
передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и
организациям. Каждая Сторона обязуется выполнить все требования законодательства о
защите персональных данных в отношении полученных от другой Стороны информации и
подтверждающих документов. Каждая из сторон подтверждает, что необходимые согласия
субъектов персональных данных на их раскрытие другой Стороне, ОАО «АК «Транснефть» и
органам государственной власти, предоставившей информацию Стороной получены (будут
получены).
5
ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
5.1
Исходные данные/сведения/документы, представленные Заказчиком Подрядчику по
настоящему Договору, принадлежат Заказчику и не могут быть использованы Подрядчиком
для иных целей, не связанных с исполнением Договора.
6 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1
Если иное не вытекает из существа обязательства, на выполненные Работы
устанавливается гарантийный срок в 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки работ.
6.2
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком,
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 3 (трех)
календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок
в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.3
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт.
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2
В случае нарушения Подрядчиком сроков завершения Работы, Заказчик вправе
предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая) от стоимости Работы за каждый день просрочки но не более 20 (двадцати)% от
стоимости Работы.
7.3
В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения замечаний Заказчика к
отчетным материалам Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате
неустойки в размере 0,01% (ноль целых одна десятая) от стоимости Работы за каждый день
просрочки, но не более 20 (двадцати)% стоимости Работы.
7.4
В случае если Заказчик откажется от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 12.4, Подрядчик обязан
уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % (десяти) от стоимости Работы.
7.5
В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления первичных учетных
документов (Акта сдачи-приемки работ, счета-фактуры), Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 % (одного) процента от суммы, указанной в
непредставленном в срок первичном учетном документе.
7.6
В случае задержки оплаты Продукции против установленных в настоящем Договоре
сроков, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате штрафной неустойки,
а Заказчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,3 % (Ноль целых три
десятых процента) от стоимости неоплаченной части соответствующей партии Продукции за
каждый день просрочки, но не более 20% (Двадцать процентов) от общей стоимости
неоплаченной Продукции.
8 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
Договора или в связи с ним, регулируются ими с применением обязательного досудебного
претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них
направляется Стороной, к которой они предъявлены, в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты их поступления.
8.2
При невозможности разрешить спор в претензионном порядке, споры передаются на
рассмотрение в постоянно действующий Третейский суд при ОАО «АК «Транснефть». Стороны,
передавая спор на рассмотрение в Третейский суд при ОАО «АК «Транснефть», добровольно
и полностью принимают условия и порядок рассмотрения экономических споров, которые
определены в Положении о Третейском суде при ОАО «АК «Транснефть». Решения
Третейского суда при ОАО «АК «Транснефть» являются окончательными».
9
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1
Условия настоящего Договора, Приложений к нему, конфиденциальны, не подлежат
разглашению и передаче третьим лицам. Если иное не будет установлено соглашением
Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в
процессе исполнения настоящего Договора, сведения, за исключением тех, которые без
участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в
официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от
третьих лиц.
9.2
Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных
сведений по их законному требованию.
9.3
Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной
форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его
прекращения в течение последующих 3 (трех) лет.
9.4
Условия и порядок передачи, охраны и неразглашения конфиденциальных сведений
регулируются положениями Соглашения о неразглашении информации (Приложение № 4 к
настоящему Договору).
10
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
10.2 При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.1 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления в течение 3 (трех) рабочих дней известить о них в
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением
возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться
справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.
10.3 Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, указанное в
пункте 10.2. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные
последней убытки.
10.4 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 10.1. настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
11
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1 Настоящий Договор вступает в силу с ____________ по ____________, а в части
расчетов - до полного их исполнения, в сроки предусмотренные данным Договором.
11.2 Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными
на то представителями Сторон. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон, по заявлению одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, настоящим Договором.
11.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по заявлению
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, настоящим Договором.
11.4 Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, вплоть до его
расторжения в одностороннем порядке, в случае несоблюдения другой Стороной
требований, указанных в п.4.6 Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с
момента получения соответствующей Стороной письменного уведомления о расторжении
настоящего Договора.
11.5 Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.4. или в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 После заключения настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
соглашения, переписка, протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся
настоящего Договора, теряют юридическую силу.
12.2 Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной
форме. Факсимильные сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом,
если у отправителя имеется отчет о доставке сообщения с отметкой факсимильного аппарата
и данное сообщение одновременно с этим направлено адресату заказным письмом или
доставлено нарочным по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под
расписку соответствующими должностными лицами.
12.3 Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и/или платежные реквизиты
или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать
об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу этих
изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты принятия соответствующего решения об этом)
12.4 В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств, срок действия настоящего
Договора продлевается соразмерно сроку исполнения обязательств Сторонами в полном
объеме, включая обязательства по уплате неустоек, возмещению убытков и упущенной
выгоды.
12.5 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.6 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
12.6.1. Приложение № 1 – Техническое задание на 9 л.;
12.6.2. Приложение № 2 – Расчет цены на 1 л.
12.6.3 Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки работ (форма) на 1 л.;
12.6.4. Приложение № 4 – Соглашение о неразглашении информации на 4 л.;
12.6.5. Приложение № 5 - Форма предоставления сведений о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные
органы контрагента на 1 л.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
___________________________________
Адрес местонахождения:
______________
Адрес для направления
корреспонденции:
___________________
Банковские реквизиты:
ИНН __________, КПП _________
ОГРН __________
ОКВЭД _________
Р/с № ____________________
в _____________________________
К/с № ____________________
БИК _________
Исполнитель
___________________________________
Адрес местонахождения:
______________
Адрес для направления
корреспонденции:
___________________
Банковские реквизиты:
ИНН __________, КПП _________
ОГРН __________
ОКВЭД _________
Р/с № ____________________
в _____________________________
К/с № ____________________
БИК _________
(Должность лица, подписывающего
договор)
(Должность лица, подписывающего
договор)
____________/______________________ ___________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 1
к Договору на выполнение работ
№ ___________________
от ___.___.20__г.
_______
(Должность лица, подписывающего
договор)
(Должность лица, подписывающего
договор)
_____________/_____________________
(подпись (расшифровка подписи)
_____________/_____________________
(подпись (расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Договору на выполнение работ
№ ___________________
от ___.___.20__г.
РАСЧЕТ ЦЕНЫ/СМЕТА
№
п/п
Статьи затрат
1
Оплата работ, выполняемых соисполнителями
2
Спецоборудование
3
Материалы и комплектующие
4
Оплата труда
5
Единый социальный налог по установленным
законодательством РФ нормам
6
Амортизация основных средств
7
Командировки и служебные разъезды
8
Прочие расходы
9
Накладные расходы
10
ИТОГО прямых расходов
11
Уровень рентабельности (1,5%)
12
Договорная цена
13
НДС 18%
14
Всего стоимость договора
Этапы выполнения работ
1
2
производство
транспортировка
Сумма затрат,
руб.
-
-
-
-
-
-
(Должность лица, подписывающего
договор)
(Должность лица, подписывающего
договор)
_____________/_____________________
(подпись (расшифровка подписи)
_____________/_____________________
(подпись (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Договору на выполнение работ
№ ___________________
от ___.___.20__г.
АКТ № ___________ от “___”___________________20___г. (ФОРМА)
сдачи-приемки работ
в соответствии с Договором № _________ от ______.____.20_____ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Подрядчик _____________________________ (должность И.О. Фамилия), с одной
стороны и Заказчик _______________(должность И.О. Фамилия), с другой стороны, составили настоящий Акт в
том, что оказанные работы удовлетворяют условиям Договора №_____________от ________20____
Краткое описание
работ:
Цена выполненных работ составляет:
в том числе НДС 18%
Общая сумма аванса, выплаченная за выполнение вышеуказанных работ, составила:
в том числе НДС 18%
В погашение ранее выплаченного аванса засчитывается:
Сумма к перечислению по настоящему Акту:
в том числе НДС 18%
(Должность лица, подписывающего
договор)
(Должность лица, подписывающего
договор)
_____________/_____________________
(подпись (расшифровка подписи)
_____________/_____________________
(подпись (расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Договору на выполнение работ
№ ___________________
от ___.___.20__г.
СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «НИИ Транснефть» (ООО «НИИ Транснефть»), в
лице ______________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем
«Раскрывающая сторона», с одной стороны, и ______________, в лице _____________________,
действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», с
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
1.1 В настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается любая
информация, представленная Раскрывающей стороной по настоящему Договору Принимающей
стороне, в письменном, устном, электронном или любом другом виде и относящаяся к предмету
заключенного между сторонами Договора, хозяйственно-коммерческой деятельности или
техническим возможностям Раскрывающей стороны, а также к персональным данным
работников, изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и
материалам, включая, но, не ограничиваясь, заметки, документацию и переписку, если
Раскрывающая сторона прямо укажет на неё письменно или путем проставления на
материальном носителе соответствующего ограничительного грифа конфиденциальности, кроме
информации, которая в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми
актами Российской Федерации не может быть отнесена к конфиденциальной информации.
1.2 Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению без
письменного согласия Раскрывающей стороны.
Статья 2
2.1 Стороны обязуются обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации в
секрете и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда
обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или полноправным судебным
решением.
Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в
пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда обязанность по ее раскрытию
прямо установлена законом, и при условии, что Принимающая сторона уведомит Раскрывающую
сторону о поступившем запросе, который должен быть оформлен в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Уведомление о запросе должно быть представлено Раскрывающей стороне в письменном
виде и содержать указание на положение закона, в силу которого Принимающая сторона обязана
представить информацию, а также необходимые характеристики затребованной информации.
2.2 Конфиденциальная информация, подлежащая раскрытию Принимающей стороне в
соответствии и на условиях, определенных в настоящем Соглашении, может быть раскрыта
сотрудникам организации Принимающей стороны, только если такими сотрудниками приняты на
себя обязательства сохранять в тайне ставшей известной им Конфиденциальную информацию.
2.3 Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна
принимать меры предосторожности определенные настоящим Соглашением, обычно
используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. Однако,
если в организации Принимающей стороны используются меры защиты информации,
обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для сложившихся
условий делового оборота, то, соответственно, Принимающая сторона обязана использовать в
отношении защиты Конфиденциальной информации обычно используемые ей меры защиты.
2.4 При условии выполнения требований пункте 2.3. настоящей статьи Соглашения
Принимающая сторона не должна нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной
информации в следующих случаях:
если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии
предварительного согласия Раскрывающей стороны, оформленного в письменном виде.
если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом
государственного (включая местного) органа власти или суда с учетом положений пункте 2.1
настоящего Соглашения.
2.4.1 Принимающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне
о допущенном Принимающей стороной, либо ставшем ей известном факте разглашения или
угрозы разглашения, незаконном использовании конфиденциальной информации третьим лицам.
2.5 Принимающая сторона безусловно и окончательно гарантирует, что, она, в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, будет:
а) раскрывать любым физическим и юридическим лицам Конфиденциальную информацию
только на условиях, определенных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Соглашения.
б) снимать с любых материальных носителей, на которых хранится представленная ей
Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено
необходимостью надлежащего исполнения своих договорных обязательств перед другой
Стороной.
2.6 Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация,
представленные Принимающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также
любые снятые с них копии являются собственностью Раскрывающей стороны, и подлежат
возврату и/или уничтожению Принимающей стороной в соответствии с указаниями
Раскрывающей стороны. Если Конфиденциальная информация копируется на принадлежащие
Принимающей стороне материальные носители, то Раскрывающая сторона имеет право дать
Принимающей стороне указание об удалении с этих материальных носителей Конфиденциальной
информации, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них
Конфиденциальной информации невозможно.
Статья 3
3.1 Стороны несут ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие к
разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.
В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам (кроме
Раскрывающей Стороны) Принимающей стороной без получения письменного разрешения на
такое разглашение Раскрывающая сторона имеет право обращаться с требованием по своему
усмотрению о компенсации реального ущерба в результате такого разглашения.
3.2 Обязанность по выявлению доказательств факта разглашения и определения размера
реального ущерба возлагается на Раскрывающую сторону.
Статья 4
4.1 Кроме случаев, когда это ясно выражено в настоящем Соглашении, предоставление
Конфиденциальной информации, упомянутой выше, или в соответствии с условиями настоящего
соглашения, не означает и не предполагает предоставление каких-либо прав и лицензий.
Статья 5
5.1 Все материальные носители информации, предоставляемые Раскрывающей стороной,
остаются собственностью Раскрывающей стороны.
Принимающая сторона должна возвратить Конфиденциальную информацию, включая все
копии, раскрывающей стороне и должна прекратить ее дальнейшее использование на основании
письменного требования Раскрывающей стороны.
Статья 6
6.1 По обоснованной письменной просьбе принимающей стороны и в случае если это не
противоречит законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации,
Раскрывающая сторона может оказать содействие в получении Принимающей стороной
необходимых лицензий, разрешений и согласований, требуемых в соответствии с действующим
законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.
Статья 7
7.1 Настоящий документ представляет собой целое Соглашение, заключенной между
Сторонами в отношении обмена Конфиденциальной информацией и защиты Конфиденциальной
информации.
7.2 Поправки и изменения в настоящее Соглашения могут быть внесены только на
основании письменного соглашения, подписанного должным образом назначенными
представителями сторон.
Статья 8
8.1 Стороны обязуются добросовестно мирным путем разрешать все претензии, споры,
противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с
неисполнением, нарушением данного Соглашения, однако, если Стороны окажутся не в состоянии
достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию
в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Статья 9
9.1 Передача конфиденциальной корреспонденции на бумажных и машинных носителях
(дискетах, компакт-дисках и т.п. носителях) осуществляется любым из следующих способов:
9.1.1 Пересылка заказной почтой в порядке, установленном у Раскрывающей и
Принимающей Сторонах соответственно.
9.1.2 Через курьеров (нарочных) Сторон.
9.2 Пересылка между Сторонами корреспонденции (информации) в электронном виде
(кроме информации, содержащих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений),
может осуществляться средствами электронной почты, по взаимному согласованию сторон.
9.3 Пересылка между Принимающей стороной и третьими лицами информации,
касающейся предмета Договора, в электронном виде может осуществляться при письменном
согласовании с Раскрывающей стороной.
9.4 Пересылка корреспонденции с Конфиденциальной информацией с использованием
средств электронной почты и/или факсимильной связи допускается только по защищенным
криптографическими средствами каналам связи или в рамках защищенной корпоративной
компьютерной сети Раскрывающей стороны.
9.5 Каждая Сторона примет все доступные ей меры по предотвращению заражения
компьютерными вирусами информации, передаваемой на машинных носителях (дискетах,
компакт-дисках и т.п. носителях), в отправляемых в электронном виде документах и рабочих
материалах, в сообщениях электронной почты (в т.ч. во вложенных файлах).
9.6 В случае, когда подлежащие передаче документы на бумажных и машинных носителях
содержат коммерческую тайну, обязательно проставление на них соответствующего
ограничительного грифа с указанием обладателя информации и его местонахождения (адреса).
Статья 10
10 В рамках настоящего соглашения не является разглашением предоставление
информации ОАО «АК «Транснефть» (Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка,
д. 57, ОГРН 1027700049486.
Статья 11
11 Настоящее Соглашение о неразглашении Конфиденциальной информации не
предусматривает какое-либо предоставление прав интеллектуальной собственности, включая
авторские права, товарные знаки, а также право на изготовление, заказа на изготовление,
использование или продажу Конфиденциальной информации.
Статья 12
12 Изменения в настоящее Соглашения могут быть внесены только на основании
письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
(Должность лица, подписывающего
договор)
(Должность лица, подписывающего
договор)
_____________/_____________________
(подпись (расшифровка подписи)
_____________/_____________________
(подпись (расшифровка подписи)
Приложение № 5
к Договору на выполнение работ
№ ___________________
от ___.___.20__г.
Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента
______________________
(должность руководителя контрагента)
______________________
(Ф.И.О.)
___________________
(подпись)
(М.П.)
Адрес
регистрации
Серия, №
документа,
удостоверяющ
его личность
(для
физических
лиц)
Руководитель/
участник/
акционер/
собственник/
бенефициар
Информация о
подтверждающ
их документах
Наименование
/ Ф.И.О.
Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников, выгодоприобретателей – физических лиц)
ОГРН
№
п/п
ИНН
Иные
существенные
условия
Срок действия
Цена (млн.
руб.)
Предмет
договора
№ и дата
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия, и иные существенные
условия договора)
Серия, №
документа,
удостоверяющего личность
руководителя
Ф.И.О.
руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
Наименование контрагента (ИНН, вид
деятельности)
Сведен
ия о
составе
исполн
ительных
органов