Открытое акционерное общество «Славянка» 129110, г. Москва

Открытое акционерное общество
«Славянка»
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3.
Тел.: 8 (495) 609-50-95 Факс 8(495) 609-50-69
http://www.slav-ex.ru e-mail:[email protected]
ОКПО 61702041 ОГРН 1097746264219
ИНН/КПП 7702707386/770201001
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
на поставку грузопассажирского автомобиля УАЗ 390995
Уважаемые господа!
ОАО «Славянка» (далее по тексту Заказчик) приглашает Вас делать предложение (оферту) согласно
технического задания Приложение №1 к тексту настоящего приглашения.
Предложения претендентов должны оформляться безотзывными офертами, соответствовать всем условиям,
указанным в настоящем приглашении. Предложение должно быть оформлено в соответствии с техническим
заданием по форме «Коммерческое предложение Претендента» (Приложение №2) к тексту настоящего
приглашения.
Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из
них.
Источник финансирования: Собственные средства
При акцепте предпочтение будет отдано следующему Поставщику:
1. предложению, содержащему наилучшие условия;
Претендент, победивший по результатам рассмотрения предложенных оферт, обязуется подписать Договор.
Заявки участников размещения заказов находящиеся на упрощенной системе налогообложения не рассматриваются
и подлежат отклонению.
Требования к участникам:
-соответствие участников торговой процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора;
-непроведение ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
-не приостановление деятельности участника торговой процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
-отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорных обязательств.
Документы, прилагаемые к заявке (отсканированные):
1. коммерческое предложение (Приложение № 2);
2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения торговой процедуры выписку из единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
3. учредительные документы (устав с изменениями и дополнениями);
4. свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц); ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
5. свидетельство о постановке на налоговый учет;
6. бухгалтерская отчетность (форма 1,2) за последние 2 года;
7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения
заказа.
Приложение:
Приложение №1 – техническое задание
Приложение №2 – форма коммерческого предложения
Приложение №3 – проект Договора
Генеральный директор
А.Н. Елькин
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ
грузопассажирского автомобиля УАЗ 390995
1. Требования к качеству и комплектности на поставляемый товар.
1.1. Предоставляемая документация на грузопассажирский автомобиль: руководство по эксплуатации на
русском языке, техническая документация, сервисная книжка.
1.2. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: в соответствии с заводом- изготовителем.
1.3. Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам: температура
от -30С до +40С, влажность до 98. Автономный отопитель, утепление салона и автономный предпусковой
подогреватель (для территориальных филиалов, отмеченных *).
1.4. Требования к обслуживанию товара: в соответствии с инструкциями завода- изготовителя.
1.5. Требования к комплектации товара: аптечка – в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 08 сентября 2009 г. № 697н ", огнетушитель – ОП-2, знак
аварийной остановки.
1.6. Требования к качеству, безопасности товара: товар должен быть новым, не бывшем в употреблении и
изготовлен в 2011-2012 годах.
1.7. Требования к объему гарантий качества товара: гарантия качества на весь товар и оборудование в
соответствии с требованиями производителя, но не менее 12 месяцев с момента передачи изделия в
собственность заказчика.
2. Технические требования.
Цельнометаллический кузов с перегородкой, 7 мест, легкосъёмный столик, грузовой отсек
Экологический класс
Колесная формула
Масса груза, перевозимого в платформе, не более, кг
Число мест для сидения
Масса снаряженного авт., кг
Допустимая полная масса, кг
Максимальная осевая масса, кг:
— на переднюю ось
— на заднюю ось
Габаритные размеры:
-длина, мм
-высота, мм
-ширина, мм
Колесная база, мм
Модель двигателя
Тип
Число цилиндров
Расположение цилиндров
Рабочий объем, см3
Максимальная мощность, кВт
Максимальный крутящий момент Н.м.
Раздаточная коробка
Топливо
Шины:
Шины
3.
Не ниже Евро 3
4x4
700 (не менее)
7
1905 (не более)
2830 (не более)
1360 (не более)
1470 (не более)
4390 (не более)
2064 (не более)
1940 (не более)
2300 (не более)
ЗМЗ-4091
Бензиновый, 4-тактный, с искровым зажиганием
4
Рядное
2693 (не менее)
82.5 (не менее)
208 при 3000 об/мин
2-ух ступенчатая с отключением полного привода переднего моста
бензин с октановым числом не менее 92
Радиальные R16
Грузополучатели продукции: региональный филиал «Славянка – Запад» ОАО «Славянка».
Наименование территориальных филиалов
"Подольский"
"Псковский"
"Верхневолжский"
"Воронежский"
"Калининградский"
"Калужский"
"Каменский"
"Кубинский"
"Ленинградский"*
Количество единиц
1
3
2
5
3
2
3
2
5
"Московский"
"Нижегородский"
"Новгородско-Вологодский"*
"Ногинский"
"Рязанский"
"Санкт-Петербургский"
"Архангельский"*
"Солнечногорский"
"Тверской"
"Североморский"*
Всего за региональный филиал
«Славянка-Запад» ОАО «Славянка»
4.
3
2
2
2
1
7
5
2
2
6
58
Место доставки поставляемых товаров:
Наименование
филиала
Юридический адрес
ФИО директора филиала
(телефон)
ФИО (тел., эл. адрес) ответственное
лицо
"Подольский"
142102, Подольский р-н, п.
Ерино, в/г 16
Левинский Дмитрий
Николаевичтел. 8-964 503
7760, 89859975643 доб. 101.
Тараканов Антон Александрович тел.
89688250301
"Псковский"
180002, г. Псков ул. Кирсанова
д.9
"Верхневолжский"
152024, г. Иваново, ул. полка
Нормандия-Неман, д. 107
394055, г. Воронеж, ул.
Ворошилова, д.63
"Воронежский"
305021, г. Курск, ул. Карла
Маркса,д.71
392000 Тамбов ул.Октябрьская
д.45
Мишев В.И.
8-960-222-12-33 8(8112) 7485-22
Анисимов Игорь
Александрович
тел:8 964 491 04 33
Циснецкий Владимир
Антонович
8(473)260-66-61
Самойленко Владимир
Михайлович 8-903-877-2805
Карнаухов Геннадий
Борисович тел. 8-909-234-6914
Костянцев В.В. 8-960-222-13-01,
8(8112)74-85-22
Малюков Юрий Владимитович тел:8
964 491 24 30; 8 903 88 62 68
Кушнер Михаил Михайлович
8(920)412-39-71
Медведев Николай Александрович8906-689-2580
Твердохлеб Лев Семенович, тел. 8960-667-40-35
"Калининградский"
236039, г.Калининград,
ул.Б.Хмельницкого,51
Дудин Вадим Евгеньевич
8-906-21-16-600
"Калужский"
248023, г. Калуга, ул. Тульская,
д.47
Бабкин Павел Николаевич 8
(906) 5097711
"Каменский"
188664, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-он, п. Токсово,
ул. Гагарина, д. 1"Б"
Осьмёркин Дмитрий
Михайлович
тел. 8-921-768-88-88
Шабурова Тамара Петровна тел.8-911736-61-58
Родин Анатолий
Иванович тел. 8-921-391-25-76
Мележик Владислав Александрович
тел.8-953-372-15-22
"Кубинский"
143070 Московская обл,
Одинцовский р-н, г. Кубинка.
Ул Армейская . Д 16.
Новиков Роман Викторович
тел. 8 916 677 61 51
Николаев Павел Александрович
тел. 8 906 732 90 16
191167, г. Санкт-Петербург,
ул.Атаманская,д.6
Богданов Игорь
Александрович 8-906-244-0161
185035, РК, г. Петрозаводск,
ул. Антиканейнена,1а
127055, г. Москва,
Институтский пер.,д.7
Туюнен Владимир Вяйнович,
89317021702
Ярош Андрей Сергеевич,
тел: 8-963-634-70-01
105066, г. Москва, ул. ул.
Арбатецкая, дом 2/28
Данков Алексей Геннадьевич
гор. 674-18-29 моб .8-963784-01-97
Меринов Вадим Станиславович гор.
674-10-30
603022, г.Нижний Новгород,
ул. Кулибина,д.4
Кожанов Дмитрий
Викторович
тел рабочий секретаря
8(831)4337363
Акимов Игорь
Владимирович8(831)4338392;сот
89108774575
"Ленинградский"
"Московский"
"Нижегородский"
Жило Сергей Владимирович
8-911-854-30-87, 8-963-296-30-94
Кулагин Валерий Анатольевич
(961) 0069245
8
Мольков Дмитрий
Гельевич(гл.специалист по
транспорту) 8-965-092-12-17;
диспетчер 8-906-244-01-35
Рассолов Вадим Генеевич,
89052993335
Бондаренко Анатолий Николаевич,
тел: 8-926-690-32-00
"НовгородскоВологодский"
РЭР-2 , 173001
г.Великий
Новгород ул. Новолучанская
дом 16
Ситников Дмитрий
Владиславович
8 816 2 94 81 05
Сребренников Антон Вячеславович 8
902 283 00 43
"Ногинский"
142400,г.Ногинск,ул.Патриарш
ая,д.4
Снегов Сергей Васильевич
т.8-903-578-67-67
Тарнаруцкий Александр Иванович
т.8-903-148-71-73
"Рязанский"
390000 г.Рязань, Первомайский
проспект,д.28
Куликов Александр Юрьевич
89605713232
Торопов Анатолий Леонидович
89106201533
"СанктПетербургский"
191123, г. Санкт-Петербург,
наб. Робеспьера, д.10А
Боженков Владимир
Геннадьевич,
8-963-316-2908, 8-812-326-6871
Панков Виталий Алексеевич, 8-906244-0134; 8-911-944-7732, механик Баженов Александр Николаевич, тел.
8-911-263-9336
Уткин Анатолий Кузмич
89626615595
Маевский Александр Янович
89217203594
Механик-Станев Виктор
Ильич, тел:89129585706
Назаров Владислав
Александрович 8-964-507-4429
Городсков Андрей
Владимирович
8-906-549-55-11
Соломинов Алексей Евгеньевич,
тел:89121751101
"Архангельский"
"Солнечногорский"
163001, Архангельская обл.,
г.Архангельск пр.
Сов.косманавтов д.181 , корп. 1
169900, Республика Коми, г.
Воркута, Пирогова, д.8 Г
141507,Московская
обл.,г.Солнечногорск7,ул.Подмосковная11
"Тверской"
170003, Тверская область, г.
Тверь, ул. Веселова, д. 27
"Североморский"
183034, г.Мурманск ул.
Ивченко, д.8
5.
6.
7.
Бревнова Елена Михайловна,
т. 8-964-68-48-218,
Зарянский Александр Владимирович
8-926-629-73-83
Киракозов Сардион Павлович 8-906550-78-55
Алексеев Александр Павлович,
т. 8-911-328-88-38
Сроки и условия поставки товаров: с 01 февраля 2012 года по 01 мая 2012 года.
Цена договора включает: все расходы, связанные с выполнением работ по договору поставки, транспортные
расходы до территориальных филиалов, командировочные расходы, инфляционные ожидания и финансовые
риски.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: Заказчик вправе в течение 10 рабочих дней произвести
предоплату в размере до 30 % от суммы договора. Оставшаяся часть оплачивается в течение 10 рабочих дней
после подписания накладной, Акта приемки-передачи продукции при предоставлении счета, счета-фактуры.
Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения поставщиком обязательств по договору.
Приложение №2
На бланке организации
Дата, исх. Номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА
Наименование организации и организационно-правовая форма: _____________________,
расположенный по адресу: ____________________________________________________,
телефон: _________________, факс: _______________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Уважаемые господа!
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку продукции в соответствии с условиями
настоящей закупки, по ценам, указанным в настоящем коммерческом предложении.
№
п/п
Наименование поставляемой
продукции
Кол-во
Цена за ед.
(руб.)
включая
НДС 18%
Стоимость
руб., включая
НДС 18%
1
ИТОГО
Общая стоимость продукции составляет __________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% __________ (_________) рублей ____ копеек.
Условия оплаты: ______________________________________________
Сроки поставки продукции: ____________________________________
Место поставки: _______________________________________________
Стоимость продукции включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.
Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения поставить продукцию в полном
объеме и в сроки, указанные в настоящем коммерческом предложении.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не проводится процедура
банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
А также подтверждаем, что у ___________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
договор с ОАО «Славянка» на поставку продукции в соответствии с требованиями запроса котировок и условиями
наших предложений, в срок 3 календарных дней со дня решения подписать Договор.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________ (контактная информация
уполномоченного лица).
(должность)
(подпись, печать)
(ФИО подписавшего)
Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва
"___" _____________ 2011 г.
ОАО «Славянка», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Елькина А.Н.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице ________________________., действующего на основании __________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, на основании
результатов размещения заказа (Протокол № ___________ от _______2011г.) заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и передаче Заказчику Продукции по адресам,
указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, цена единицы Продукции указаны в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить эту Продукцию в установленном настоящим Договоре
порядке, форме и размере.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ___________(____________) рубля ____ копейки, в
том числе НДС – 18% _______________ (______________________) рубль ___________ копейки.
2.2. Стоимость Продукции указана в Спецификации и включает расходы на страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы, отгрузку,
доставку до мест назначения (территориальные филиалы ОАО «Славянка»).
Цена является твердой, и не будет изменяться в процессе исполнения Договора.
2.3. Заказчик вправе в течение 10 рабочих дней произвести предоплату в размере до 30 % от суммы
договора. Оставшаяся часть оплачивается в течение 10 рабочих дней после подписания накладной, Акта приемкипередачи продукции при предоставлении счета, счета-фактуры. Отсутствие авансирования не является основанием
для невыполнения поставщиком обязательств по договору.
3. Условия поставки Продукции.
3.1.Продукция в срок до 3 рабочих дней должна быть осмотрена Заказчиком, проверено ее количество и
качество. О выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчик обязан незамедлительно уведомить
Поставщика в течение 10 рабочих дней.
3.2. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику после принятия и
подписания накладной ТОРГ-12 уполномоченными представителями Заказчика.
3.3.Срок (период) поставки Продукции - с 01 февраля 2012 года по 01 мая 2012 года.
3.4. Продавец представляет Покупателю следующие документы:
- Паспорт Самоходной Машины на машину коммунальную;
- накладная ТОРГ-12;
- счет-фактура;
- акт приема-передачи;
- сертификат соответствия;
- заводской паспорт на специальную технику.
4. Порядок приемки Продукции по количеству и качеству.
4.1.Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам, действующему
сертификату изготовителя, ТУ.
4.2.Поставщик передает Продукцию, соответствующую требованиям настоящего Договора по количеству и
качеству, а также законодательству Российской Федерации на складе Заказчика в присутствии уполномоченного
представителя Заказчика. Поставщик несет весь риск утраты или повреждения Продукции до момента фактической
передачи Продукции Заказчику.
4.3.Поставляемая
Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия качества, иными
документами, обязательными для данного вида Продукции, подтверждающими качество товара, оформленными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, поставляемая Продукция должна сопровождаться накладной и счетом-фактурой, подписанной
руководителем и главным бухгалтером Поставщика и заверенной печатью, другими документами, необходимыми
для проведения приемки Продукции по количеству и качеству.
4.4.При поставке Продукции без сопроводительных документов согласно п.4.3. настоящего Договора
Заказчик вправе отложить приемку Продукции по количеству и качеству до их представления.
4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции, обязан поставить недопоставленное количество
Продукции в течение 10 дней.
4.6. На поставляемую Продукцию Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными
документами на данный вид Продукции.
В случае обнаружения в ходе приемки Продукции несоответствия ее условиям Договора, Заказчик обязан
приостановить приемку Продукции, принять её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить
Поставщика о вызове представителя Поставщика, который обязан в течение трех дней с момента получения
уведомления прибыть для участия в дальнейшей приемке Продукции.
4.7.
При неявке представителя Поставщика в течение трех дней с момента получения уведомления о
прибытии для участия в дальнейшей приемке Продукции, приемка Продукции производится Заказчиком в
одностороннем порядке с оформлением соответствующего акта.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантия на базовый автомобиль устанавливается согласно условий изложенных в сервисной книжке
автомобилей УАЗ, гарантийное обслуживание осуществляют АСС ОАО «УАЗ». Гарантия на дополнительное
оборудование устанавливается согласно паспорта или сервисной книжки предприятия-изготовителя или
организации Поставщика.
5.2. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему договору,
имеет свободное обращение в Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных
платежей или иных сборов за настоящую продукцию.
5.3. Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству, комплектности и качеству в соответствии с
инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству (№ П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (№ П-7 от 25.04.1966 г.). Вызов представителя Поставщика для участия в
приемке продукции обязателен.
5.4. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе
предъявить претензию в адрес Поставщика:
- по недостаче, некомплектности, порче и бою - в 10-дневный срок с момента получения продукции;
- по качеству - в пределах срока гарантийного обслуживания продукции.
5.5. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение 30 дней,
включая дату получения.
5.6. Поставщик обязан в течение 30 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественную
продукцию на продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку, произвести доукомплектование за свой счет.
5.7. Допоставка, доукомплектование и (или) замена продукции по претензии Заказчика производится на
склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Замена некачественной Продукции и Продукции, поступившей в ненадлежащей упаковке, должна
производиться Поставщиком в десятидневный срок с момента заявления претензии (рекламации) Заказчиком.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неоплаченной суммы, но не более 10% от суммы платежа.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 10 % (десять) от стоимости неисполненных обязательств,
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. При поставке Продукции ненадлежащего качества Поставщик производит замену этой Продукции
своими силами и за свой счет.
6.6. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком Продукции Заказчик обнаружит Продукцию, не
соответствующий требованиям пунктов 4.1 Договора по качеству, то такая Продукция считается не поставленной, а
Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
6.7. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком Продукции Заказчик обнаружит Продукцию, не
соответствующий требованиям пункта 1.2. Договора по комплектности, то такая Продукция считается не
поставленной, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
6.8. При невыполнении Поставщиком обязательств, установленных пунктами 1.1, 1.2, 4.1 Договора, в том
числе при просрочке исполнения обязательства Поставщиком Заказчик имеет право расторгнуть Договор в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. В этом случае Заказчик имеет право взыскать с
Поставщика сумму понесенного убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью аналогичного
количества Продукции, закупаемой по новому Договору, и стоимостью недопоставленной Продукции по Договору.
6.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от поставки Продукции, поставка которой просрочена, а
также от восполнения недопоставленного количества Продукции.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие выполнить
обязательства по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в
силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.
7.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить
свои обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения обязанностей
до прекращения действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форсмажорных обстоятельств, по возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием
создавшихся условий.
7.3. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет
право заявить о расторжении Договора, известив об этом другую Сторону.
8. Срок действия Договора.
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 мая 2012 года, а в
части финансовых взаиморасчетов до полного их завершения.
9. Расторжение Договора.
9.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
9.1.1. По требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой
стороной.
9.1.2. В результате форс-мажорных обстоятельств, с соблюдением требований настоящего Договора.
9.1.3. По соглашению сторон.
9.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон (п.9.1.3. Договора), Договор прекращает
свое действие по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего
Договора.
10. Особые условия
10.1. Все изменения и Дополнения Договора считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны сторонами.
10.2. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является
правопреемником Поставщика впоследствии его реорганизации в форме преобразования, слияния или
присоединения.
10.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, и возникшие Договоренности в обязательном
порядке фиксируются в письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Направление Претензии обязательно. Срок рассмотрения
Претензии 10 календарных дней.
10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один экземпляр Поставщику и один экземпляр Заказчику.
10.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложение:
Приложение № 1- Спецификация поставляемой Продукции
11. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
ОАО «Славянка»
Местонахождение:
129110, г.Москва, Суворовская пл., д.2, стр. 3
ИНН/ КПП 7702707386/ 770201001
Р/с 40702810000000005681
в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
К/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Телефон: (495) 609-50-95
Генеральный директор
Генеральный Директор
______________________/Елькин А.Н./
_______________/ __________/