г. Омск «___» _________ 2013 г.

ДОГОВОР
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ № _______________________________
г. Омск
«___» _________ 2013 г.
Открытое Акционерное Общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (ОАО
«Связьтранснефть») в лице директора филиала ОАО «Связьтранснефть» «Прииртышское
производственно-техническое управление связи» («Прииртышское ПТУС») Медведева Федора
Федоровича, действующего на основании доверенности № 518 от 17.12.2012 г., именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРСИСТ-Сервис» (ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис») в лице директора Чежина Владимира
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК»,
с другой стороны (совместно именуемые «СТОРОНЫ») заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по текущему
ремонту оборудования АТС Alcatel, установленного и эксплуатируемого в филиале ОАО
«Связьтранснефть» Прииртышское ПТУС.
1.2. В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к
Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ и услуг.
2. Стоимость Договора
2.1. Стоимость Договора составляет 99 580 (Девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят)
рублей, 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 190 (Пятнадцать тысяч сто девяносто) рублей, 20
копеек, и может корректироваться в ходе действия Договора. Расчет стоимости Договора
приведен в Приложении №3. Перечень и количество ремонтируемых блоков могут меняться в
течение действия Договора, заключения Дополнительного соглашения при этом не требуется.
3. Порядок и условия платежей
3.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании выставляемого
Подрядчиком счета в соответствии с прейскурантом цен на ремонт оборудования АТС Alcatel
(Приложение №1) при условии предоставления Подрядчиком верно оформленных оригиналов
документов, указанных в пункте 9.6 настоящего Договора, и наличия у Заказчика оригинала Акта
сдачи-приемки выполненных работ с отметкой Заказчика о приемке работ.
3.2. Оплата выполненных работ осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в
котором выполнен ремонт.
3.3. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется в рублях РФ.
3.5. Оплату стоимости отправки оборудования в ремонт Подрядчику осуществляет
Заказчик.
3.6. Оплату стоимости отправки оборудования из ремонта Заказчику осуществляет
Подрядчик.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ по ремонту – не более 40 (Сорока) рабочих дней с момента
поступления оборудования от Заказчика.
4.2. В зависимости от сложности ремонта и наличия комплектующих срок выполнения
работ по ремонту может быть увеличен. Об увеличении срока выполнения работ Подрядчик
обязан письменно уведомить Заказчика с объяснением причин увеличения срока и указанием
нового срока выполнения работ.
5. Обязательства Подрядчика
В рамках настоящего Договора, Подрядчик:
5.1. Выполняет все работы и услуги, являющиеся предметом Договора, в соответствии с
рабочей документацией, иными условиями Договора, а также требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от рабочей документации, в том
числе не влияющие на технологию и качество оборудования, Подрядчик обязан согласовать с
представителем Заказчика.
6. Обязательства Заказчика
В рамках настоящего Договора Заказчик:
6.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в сроки, предусмотренные
Статьей 3 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором или
Дополнительными соглашениями к нему.
7. Привлечение Субподрядчиков
7.1. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения
работ привлеченными им Субподрядчиками.
8. Контроль качества выполнения работ
8.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех
видов работ, выполняемых по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской
Федерации.
9. Сдача-приемка
9.1. Неисправное оборудование Заказчик направляет Исполнителю почтой с вложением
заявки на ремонт (Приложение 2). Заявка содержит перечень отправляемого оборудования и
описание неисправности.
9.2. Подрядчик, получив от Заказчика заявку на ремонт (Приложение 2), определяет цену
работ (услуг) согласно прейскуранту цен (Приложение 1), приступает к выполнению работ и, по
согласованию с Заказчиком, может предоставить ему на время ремонта исправное оборудование
из своего подменного фонда.
9.3. Если Стороны не приходят к согласию относительно окончательной стоимости
ремонта, то Подрядчик имеет право отказаться от выполнения ремонта.
9.4. Подрядчик оставляет за собой право отбраковывать оборудование, не подлежащее
восстановлению, и предложить Заказчику приобрести оборудование аналогичной или
усовершенствованной версии с письменным уведомлением Заказчика.
9.5. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ по ремонту
оборудования и под свою ответственность вправе привлечь к исполнению работ по данному
Договору других лиц.
9.6. После завершения работ, Подрядчик передает Заказчику восстановленное
оборудование, счет на оплату, оформленный со своей стороны акт выполненных работ и счетфактуру на выполненные работы, оформленный Подрядчиком в сроки, установленные п. 3, ст. 168
и в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.
9.7. Отремонтированное оборудование и документы отправляются Подрядчиком в адрес
Заказчика почтой.
9.8. Заказчик обязан принять работу, оформить со своей стороны акт выполненных работ и
направить его Подрядчику не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней. В случае
претензий по данному Акту выполненных работ, Заказчик в пределах этого срока обязан
представить Подрядчику возражения с перечнем недоделок и указанием сроков их устранения. В
случае нарушения указанного срока, работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний и
подлежат оплате в соответствии со статьей 3.
10. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
10.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных
дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ и услуг;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в
срок.
10.2. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения
дополнительных работ, что влечет за собой изменение стоимости Договора, Подрядчик обязан
предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на
производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.
11. Гарантийный период
11.1. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему
Договору, составляет 6 (Шесть) месяцев от даты утверждения Акта сдачи-приемки выполненных
работ по текущему ремонту.
11.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору оборудование не может эксплуатироваться в соответствии с
требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией, эксплуатация
оборудования была остановлена, то гарантийный период продлевается на срок, равный сроку
остановки.
11.3. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного
срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной
эксплуатации оборудования.
11.4. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан своими силами и за свой счет
выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием
нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
11.5. Гарантии не распространяются в случаях:

нарушения правил эксплуатации, установленных в технических условиях и
эксплуатационной документации;

наличия механических повреждений и перепаек, не предусмотренных
эксплуатационной документацией;

монтажа и эксплуатации оборудования не обученным и не аттестованным
персоналом;

использования не по назначению.
12. Ответственность Сторон и санкции
12.1. Ответственность Подрядчика:
12.1.1. В случае, если Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения работ, Заказчик
имеет право предъявить требование об оплате неустойки в размере 0,1 (Ноль целых, одна десятая)
процента за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от стоимости
ремонта.
12.1.2. В случае пропуска установленных сроков предоставления первичных учетных
документов, указанных в пункте 9.6, Заказчик имеет право предъявить требование об оплате
неустойки в размере 0,1 (Ноль целых, одна десятая) процента за каждый календарный день
просрочки от суммы, указанной в первичном документе, но не более 5 (Пяти) процентов от части
стоимости Договора, указанной в первичном документе.
12.2. Ответственность Заказчика:
12.2.1. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст. 3 Договора, на
срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика
уплату пени в размере 0,1 (Ноль целых, одна десятая) процента от суммы
задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов
от части стоимости Договора, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.
12.3. Предъявление Сторонами неустоек/пени или иных санкций за нарушение условий
Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится
письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате или
возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом,
определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пени или иных санкций за
нарушение условий Договора. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает
Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
12.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с действующим законодательством.
13. Патентные права и условия конфиденциальности
13.1. В рамках настоящего Договора передача информации, составляющей коммерческую
тайну, одной Стороной другой Стороне не предусматривается, и требования по обеспечению
режима конфиденциальности информации Сторонами не предъявляются.
14. Форс-мажорные обстоятельства
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). При возникновении форсмажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным
на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
14.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, подтвердив справкой ТПП, но
не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств.
14.3. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех)
месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков
исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.
15. Урегулирование споров. Арбитраж
15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора
или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка.
При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней, следующих за датой их поступления.
15.2. При отсутствии возможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров с
применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде.
16. Расторжение Договора
16.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой Стороной, если она
предупредила об этом другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) дней, и не имеет
задолженности по настоящему Договору.
17. Особые условия
17.1. Стороны в течение действия Договора информируют друг друга в одностороннем
порядке об изменении юридического адреса (места нахождения) или банковских реквизитов.
Оформления Дополнительного соглашения при этом не требуется.
17.2. Все другие изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
17.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые
обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами
в форме Дополнительного соглашения к Договору.
17.4. Подрядчик представляет Заказчику в полном объеме информацию обо всех
собственниках организации Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами в срок не
позднее 5 дней с момента внесения соответствующих изменений по форме, указанной в
Приложение № 4.
17.5. В случае непредоставления информации, указанной в пункте 17.4 Договора,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от
общей стоимости Договора.
17.6. Непредоставление Подрядчиком Заказчику информации обо всех собственниках,
включая бенефициаров (в том числе конечных) организации Подрядчика, а также обо всех
изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с
предоставлением подтверждающих документов в установленный срок, является основанием для
расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке.
17.7. Заказчик представляет Подрядчику в полном объеме информацию обо всех
собственниках Заказчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами в срок не позднее 5
дней с момента внесения соответствующих изменений по форме, указанной в Приложение № 4.
17.8. В случае непредставления информации, указанной в пункте 17.7 Договора, Заказчик
уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей
стоимости Договора.
17.9. Непредоставление Заказчиком Подрядчику информации обо всех собственниках,
включая бенефициаров (в том числе конечных), а также обо всех изменениях в цепочке
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с предоставлением
подтверждающих документов в установленный срок, является основанием для расторжения
настоящего договора Подрядчиком в одностороннем порядке.
17.10. После подписания Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
17.11. Права и обязанности Заказчика, в том числе осуществление контроля по исполнению
настоящего Договора Сторонами, передаются на основании соответствующей доверенности
филиалу – Прииртышскому производственно-техническому управлению связи (Прииртышскому
ПТУС) ОАО «Связьтранснефть» в лице директора филиала Медведева Федора Федоровича.
18. Приложения к Договору
18.1. Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Прейскурант цен на ремонт оборудования.
Приложение 2. Образец формы заявки на ремонт.
Приложение 3. Расчет стоимости Договора.
Приложение 4. Форма представления сведений о цепочке собственников
19. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
19.1. Договор вступает в силу с 01.01.2014 г. и действует до 31.12.2014 г.
19.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика,
имеющих одинаковую юридическую силу.
20. Реквизиты Сторон
Заказчик:
ОАО «Связьтранснефть»: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12
Уполномоченный представитель: Филиал ОАО «Связьтранснефть» - «Прииртышское ПТУС»
Почтовый адрес: 644043, Россия, г. Омск-43, ул. Красный путь, д.101
ОГРН 1027739420961, Код по ОКВЭД 64.20
ИНН 7723011906,
КПП 550102001
Тел.: (3812) 691-711, факс: (3812) 691-709
Плательщик: ОАО “Связьтранснефть“
ИНН/КПП: 7723011906/997750001
Банк: ОАО Банк ВТБ г. Москва
БИК: 044525187
Р/сч: 40702810600060001166
Кор/счет: 30101810700000000187
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИСТ-Сервис»
(ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис»).
614007, Россия, г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 24а, 5 этаж Тел./факс 342-210-40-00/342-210-40-01.
ИНН 5904160790,
КПП 590401001
Р/с 40702810202720178901 в Нижегородском филиале ОАО «НОМОС-БАНК» г. Пермь,
к/сч. 30101810300000000881
БИК 042282881.
Заказчик:
Директор филиала ОАО «Связьтранснефть»
Прииртышское ПТУС
____________________ Ф.Ф. Медведев
“____” ___________ 20__г.
м.п.
Подрядчик:
Директор ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис»
_________________ В.А. Чежин
“____” ___________ 20__ г.
м.п.
Приложение № 1
к Договору № _________ от «____»__________2013 г.
Прейскурант цен
на ремонт оборудования АТС Alcatel в случае возникновения неисправности
№
Наименование Оборудования
Стоимость
ремонта, (без НДС),
руб.
Вид работ
1
Платы А4400
Чистка, пропайка платы.
2
Платы А4400
Устранение
мелкого
повреждения платы.
3
Платы А4400
Флеширование.
4
Платы А4400
Ремонт схемы управления
10 678
5
Платы А4400
Ремонт системы питания
8 650
6
Плата Z24, Z24/2, Z32
Ремонт защиты абонентского комплекта
2 918
7
Плата Z24, Z24/2, Z32
Ремонт индивидуальных цепей абонентского
комплекта
5 552
8
Плата Z24, Z24/2, Z32
Ремонт системы питания и вызывных цепей
абонентского комплекта.
8 650
9
Плата Z24, Z24/2, Z32
Ремонт генератора вызова.
5 340
10
Плата UA 32, UA 16
Ремонт защиты абонентского комплекта.
2 918
11
Плата UA 32, UA 16
Ремонт индивидуальных цепей абонентского
комплекта.
5 552
12
Плата UA 32, UA 16
Ремонт система
комплектов.
8 650
13
Плата NDDI
Частичный ремонт комплекта
3 559
14
Плата NDDI
Полный ремонт комплекта
6 407
15
Плата CPU
Замена программного обеспечения.
4 272
16
Платы А4300
Ремонт системы питания
8 650
17
Платы А4300
Ремонт схемы управления
10 678
18
Платы А4300
Ремонт интерфейса
10 678
19
Плата ALE16(М35225)
Ремонт защиты абонентского комплекта
2 918
20
Плата ALE16(М35225)
Ремонт индивидуальных цепей абонентского
комплекта
3 809
21
Плата ALE16(М35225)
Ремонт системы питания и вызывных цепей
абонентских комплектов.
5 623
22
ТА Alcatel 4004, 4010
Ремонт трубки
356
23
ТА 4020, 4035
Ремонт трубки
712
24
ТА 4020, 4035, 4004, 4010
Ремонт номеронабирателя
712
25
ТА 4020, 4035, 4004, 4010
Ремонт импульсного блока питания
1 423
26
ТА 4020, 4035, 4004, 4010
Ремонт дисплея
1 423
27
Аналоговые ТА
Ремонт трубки
178
28
Аналоговые ТА
Ремонт номеронабирателя
356
29
Аналоговые ТА
Ремонт дисплея
356
30
Импульсные блоки питания
Ремонт сos преобразователя
5 340
механического
712
712
питания
абонентских
8 543
№
Наименование Оборудования
Вид работ
Стоимость
ремонта, (без НДС),
руб.
31
Импульсные блоки питания
Ремонт первичных цепей
6 478
32
Импульсные блоки питания
Ремонт вторичных цепей
5 340
33
Ремонт, требующий замены механических
частей оборудования или до 5 дискретных
элементов устройства
1 068
34
Ремонт, требующий замены от 5 до 10
дискретных
элементов
устройства,
восстановление
механических
частей
устройства
1 780
35
Ремонт, требующий замены микросхем
высокой степени интеграции, замена
программного обеспечения устройства без
восстановления
пользовательской
конфигурации, ремонт нескольких узлов
устройства
3 559
36
Тестирование оборудования (руб. в час)
Заказчик:
Подрядчик:
директор филиала ОАО «Связьтранснефть»директор
Прииртышское ПТУС
ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис»
____________________ Ф.Ф. Медведев
“____” ___________ 2013 г.
м.п.
_________________ В.А. Чежин
“____” ___________ 2013 г.
м.п.
534
Приложение № 2
к Договору № _________ от «____»__________2013 г.
Образец формы Заявка на ремонт
Заявка на ремонт №_____.
Передано в ремонт от __________________________________________________________________
наименование организации,адрес
______________________________________________________________________________________
Договор № _____________.
Исполнитель: ООО "ИНТЕРСИСТ-Сервис",г.Пермь,614007, ул.Тимирязева,24, 5этаж, тел.104-000
№
Наименование, тип
оборудования
Серийный номер
Инвентарный
номер
Подробная
характеристика
неисправности
Колво
1.
2.
3.
Тип рекламации:
Текущий ремонт
Ремонт по гарантии
Заказчик согласен на демонтаж выгоревших элементов в целях тестирования неисправностей.
Оборудование сдал:___________________________________________________________________
ФИО, контактный телефон представителя организации
___________________
Подпись
____ ______________ 20 г.
м.п.
Оборудование принял:_________________________________________________________________
ФИО, должность,контактный телефон
___________________
Подпись
____ ______________ 20 г.
м.п.
Заказчик:
Подрядчик:
директор филиала ОАО «Связьтранснефть»директор
Прииртышское ПТУС
ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис»
____________________ Ф.Ф. Медведев
“____” ___________ 2013 г.
м.п.
_________________ В.А. Чежин
“____” ___________ 2013 г.
м.п.
Приложение № 3
к Договору № _________ от «____»__________2013 г.
Расчет стоимости Договора
на ремонт оборудования АТС Alcatel
Наименование оборудования
Ремонт схем управления плат PCM
Alcatel4400
Ремонт
индивидуальных
цепей
абонентского комплекта абон. платы
Z24
Ремонт системы питания абонентского
комплекта платы UA 32 Alcatel4400
Ремонт
индивидуальных
цепей
абонентского комплекта платы ALE 16
Alcatel4300
Ремонт системы питания вызывных
цепей абонентских комплектов платы
ALE16 Alcatel4300
Итого, руб.
НДС
Итого с НДС
Колво
Цена ремонта ед. оборудования с
учетом диагностики в соответствии
с тарифами, руб. (без НДС)
Сумма, руб.
(без НДС)
2
10 678
21 356
3
5 552
16 656
1
8 650
8 650
4
3 809
15 236
4
5 623
22 492
84 390
15 190,20
99 580,20
Заказчик:
Подрядчик:
директор филиала ОАО «Связьтранснефть»директор
Прииртышское ПТУС
ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис»
____________________ Ф.Ф. Медведев
“____” ___________ 2013 г.
м.п.
_________________ В.А.Чежин
“____” ___________ 2013 г.
м.п.
Приложение № 4
к Договору № ____________________ от «___» _______ 2013
Форма предоставления сведений о цепочке собственников (название организации), включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы (название организации)1
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в
настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Покупателю, а также последним в
органы государственной власти.
Информация о
подтверждающ
их документах
Руководитель/
участник/
акционер/
собственник/
бенефициар
Серия, №
документа,
удостоверяющ
его личность
(для
физических
лиц)
Адрес
регистрации
ОГРН
№
п/п
Наименование/
Ф.И.О.
Информация о цепочке собственников (название организации), включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц)
ИНН
Иные
существенные
условия
Срок действия
Цена (млн.
руб.)
№ и дата
Серия, №
документа,
удостоверяющ
-его личность
руководителя
Ф.И.О.
руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
Предмет
договора
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия, и иные существенные условия
договора)
Наименование контрагента (ИНН, вид
деятельности)
Сведения о
составе
исполнительных
органов
Директор
____________________________
(М.П.)
Заказчик:
Подрядчик:
Директор филиала ОАО «Связьтранснефть»
Директор ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис»
Прииртышское ПТУС
____________________ Ф.Ф. Медведев
“____” ___________ 20__г.
м.п.
1
_________________ В.А. Чежин
“____” ___________ 20__ г.
м.п.
Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены
соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.