iv. подача заявок на участие в электронном аукционе

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАОУ СПО МО «Губернский
профессиональный колледж»
__________________А.И.Лысиков
«___»_______________2014г.
Документация по проведению
аукциона в электронной форме на право заключения
гражданско-правового договора (контракта) на выполнение работ по
капитальному ремонту в здании ГАОУ СПО МО "ГПК" корпус №7
(туалетные комнаты)
город Серпухов
2014 год
2
Оглавление
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................5
1.
Законодательное регулирование. .................................................................................................................. 5
2.
Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки,
специализированная организация. ......................................................................................................................... 5
3.
Информационное обеспечение аукциона. ................................................................................................... 5
4.
Требования к участникам закупки. ............................................................................................................. 5
5.
Отстранение от участия в электронном аукционе. ................................................................................... 7
6.
Затраты на участие в электронном аукционе. ........................................................................................... 7
7.
Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) .............................................................. 7
II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ .......................8
8.
Порядок предоставления документации. .................................................................................................... 8
9.
Запрет на проведение переговоров с участником закупки. ..................................................................... 8
10.
Разъяснение положений документации ....................................................................................................... 8
11.
Внесение изменений в документацию. ......................................................................................................... 9
III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ ............................................................................................................9
12.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. ........................... 9
13.
Требования к предложениям о цене контракта (цене лота). ................................................................. 10
14.
Требования к описанию объекта закупки. ................................................................................................ 11
15.
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. ......................................... 11
IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ11
16.
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе. ...................... 11
17.
Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки. .......... 12
18.
Отзыв заявок на участие в электронном аукционе. ................................................................................ 12
19.
Заявки на участие в электронном аукционе, поданные с опозданием. ............................................... 12
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ ..........................................................................................................13
20.
Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе. ..................................................... 13
VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ...............................................13
21.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. ....................................... 13
-2-
3
22.
Допуск к участию в электронном аукционе. ............................................................................................ 13
23.
Признание электронного аукциона несостоявшимся. ............................................................................ 14
24. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых
частей заявок. ........................................................................................................................................................... 14
VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА .........15
25.
Условия участия. ........................................................................................................................................... 15
26.
Дата и время проведения электронного аукциона. ................................................................................. 15
27.
Проведение электронного аукциона. ......................................................................................................... 15
28.
Признание электронного аукциона несостоявшимся. ............................................................................ 16
VIII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ...............................................16
29.
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. ....................................... 16
30.
Признание заявок, не соответствующими требованиям документации. ............................................ 17
31.
Подведение итогов электронного аукциона. ............................................................................................ 17
32.
Признание электронного аукциона несостоявшимся ............................................................................. 18
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ......................................................................18
33.
Сроки и порядок заключения контракта. ................................................................................................. 18
34.
Обеспечение исполнения контракта. ......................................................................................................... 19
35.
Права и обязанности заказчика. ................................................................................................................. 21
X. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ...................................................................................................................24
XI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА ...............................................................................34
XII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ........................................................................44
36.
Общие требования к выполнению работ. ................................................................................................. 56
37.
Особые требования к выполнению работ. ................................................................................................ 56
38.
Порядок (последовательность, этапы) выполнения и контроля работ. .............................................. 57
39. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства
работ........................................................................................................................................................................... 57
40.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ. ........................ 57
42. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности. ............................................................................................................................................................ 58
43.
Порядок сдачи и приемки результатов работ. ......................................................................................... 58
44.
Требования по передаче Заказчику документов по завершению и сдаче работ. ............................... 58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1............................................................................................59
-3-
4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2............................................................................................59
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3............................................................................................60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4............................................................................................61
ПРИЛОЖЕНИЕ №5.............................................................................................63
-4-
5
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее - электронный
аукцион) (далее - документация) подготовлена в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон), а также
иным законодательством о контрактной системе.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение электронного аукциона на право заключить государственный контракт (далее контракт) регулируется настоящей документацией.
I.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки,
специализированная организация.
2.1. Заказчик, ГАОУ СПО МО «ГПК», указанный в Информационной карте
электронного аукциона, проводит электронный аукцион, объект закупки и условия
контракта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона и в
требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями
настоящей документации.
2.2. Уполномоченный орган, к проведению электронного аукциона, не
привлекается.
2.3. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной
карте электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном
Федеральным законом.
2.4. Специализированная организация, к проведению электронного аукциона, не
привлекается.
3. Информационное обеспечение аукциона.
3.1.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте
Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт, единая информационная
система) через Единую информационную систему управления закупками Московской
области (далее- ЕАСУЗ).
3.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в
порядке, утвержденном Правительством Московской области в следующие сроки:
- не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе, если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота не
превышает три миллиона рублей;
4. Требования к участникам закупки.
4.1.
В настоящем электронном аукционе может принять участие любое
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
-5-
6
получившее аккредитацию на электронной площадке и предоставившее обеспечение
заявки на участие в таком аукционе.
4.2.
Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки, в том числе требованиям, установленным в
Информационной карте электронного аукциона;
2) в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура
ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании данного участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в электронном аукционе;
4)
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5)
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6)
обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма;
7)
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
-6-
7
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества.
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
9) В случае установления Правительством Российской Федерации дополнительных
требований к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, заказчиком могут
быть установлены дополнительные требования.
5. Отстранение от участия в электронном аукционе.
5.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников
закупок требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящей документации.
5.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения
контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что
участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящей
документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.
6. Затраты на участие в электронном аукционе.
6.1.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей
заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением контракта.
6.2.
Заказчик, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо
от характера проведения и результатов электронного аукциона.
7. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
7.1.
Заказчик, вправе отменить определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
7.2.
После размещения на официальном сайте извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик, не вправе открывать доступ к поданным в
форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего
рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.
7.3.
По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 7.1. настоящей документации и до заключения
контракта заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
размещается посредством ЕАСУЗ и на официальном сайте в день принятия этого решения,
а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки
(при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками).
-7-
8
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента
размещения решения о его отмене на официальном сайте.
7.5. Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при
проведении электронного аукциона размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией в ЕАСУЗ и на официальном сайте в день принятия
решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.6.
В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте
извещения об отказе от проведения электронного аукциона оператор электронной торговой
площадки размещает указанную информацию на своем сайте, а также направляет
уведомление об указанном извещении всем участникам такого аукциона, подавшим заявки
на участие в нем по адресам электронной почты, указанным этими участниками при
аккредитации на электронной площадке и в течение одного рабочего дня с этого момента
прекращает блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций
по обеспечению участия в электронных аукционах (далее - блокирование операций по
счету участника закупки) в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
8. Порядок предоставления документации.
8.1.
Одновременно с размещением извещения о проведении электронного
аукциона заказчик обеспечивает размещение на официальном сайте документации об
электронном аукционе.
8.2.
Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на
официальном сайте без взимания платы.
II.
9. Запрет на проведение переговоров с участником закупки.
9.1.
При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика,
членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе заявки,
поданной таким участником, не допускается до выявления победителя электронного
аукциона.
9.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика, с
оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником
электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров
создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или)
условия для разглашения конфиденциальной информации.
9.3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть
признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
10. Разъяснение положений документации
10.1.
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком
аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о
даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется
оператором электронной площадки заказчику, уполномоченному органу.
10.2.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного в пункте 10.1 настоящей документации запроса заказчик размещает в единой
-8-
9
информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе
с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого
поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
11. Внесение изменений в документацию.
11.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе
принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем
за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
11.2.
В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие
в электронном аукционе продлевается и со дня размещения на официальном сайте
изменений, внесенных в документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком аукционе такой срок должен составлять не менее чем пятнадцать дней или, если
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей,
не менее чем семь дней.
11.3.
Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения,
внесенные в данную документацию.
11.4.
Заказчик, не несет ответственности в случае, если участник закупки не
ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим
образом.
Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок, поданных
участниками закупок, не допускаются.
В течение одного дня с даты принятия заказчиком указанного решения изменения,
внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком на официальном
сайте.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
12. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном
аукционе.
12.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
12.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующую информацию:
1)
при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для
выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, а также конкретные показатели используемого товара,
соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в
данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара.
12.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная
пунктом 12.2 настоящей документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение, на объект закупки которого заключается контракт.
III.
-9-
10
12.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям,
установленным подпунктом 1 пункта 4.2 настоящей документации, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям,
установленным подпунктами 2-7 пункта 4.2 настоящей документации;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено настоящей документацией. Представление указанных документов не
требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение
преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, или копии этих
документов, в случае если эти преимущества указаны в информационной карте аукциона;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям,
установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии
этих документов;
7) декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в
случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30
Федерального закона.
12.5.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном
аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в
состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский
язык.
13. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).
13.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии выполнить
работы, являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не
превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
13.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по
- 10 -
11
контракту должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации,
контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта (цену лота),
предлагаемую участником электронного аукциона.
13.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту,
связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не
подлежат оплате заказчиком.
13.4. Цена контракта (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской
Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.
14. Требования к описанию объекта закупки.
14.1.
Описание участниками закупки объекта закупки (предмета аукциона), в том
числе: функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных
характеристик объекта закупки и иных показателей, связанных с определением
соответствия работ потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с
требованиями к предмету контракта, указанными в настоящей документации.
14.2.
При описании цифровых показателей характеристик работ, в том числе
условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не
менее», за исключением случаев, если заказчиком при описании показателей товара
предусмотрены в соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных
значений и указание их допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее».
15. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.
15.1.
При подготовке заявки участниками закупок должны применяться
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных актов.
15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны
допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
15.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в
соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте,
и настоящей инструкцией.
15.4. Первая части заявки должна содержать информацию, предусмотренную
пунктом 12.2 документации.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном
аукционе.
16.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать
заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте
извещения о проведении электронного аукциона до указанных в Извещении и
Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в электронном аукционе.
16.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих
первые и вторые части заявки, предусмотренные пунктами 12.2 и 12.4 настоящей
документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
16.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки,
подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера.
IV.
- 11 -
12
16.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.
17. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной
площадки.
17.1.
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее
участнику аукциона в течение одного часа с момента получения заявки на участие в
электронном аукционе в случае:
1) предоставления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением
требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона, а именно если
представленная заявка на участие в электронном аукционе не подписана усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона;
2) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в электронном аукционе, участника закупок (аукциона), подавшего заявку на
участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в
соответствии с Федеральным законом;
3) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в электронном
аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом
случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе,
поданные на участие в аукционе;
4) получения заявки на участие в электронном аукционе после даты и времени
окончания срока подачи заявок;
5) получения заявки на участие в электронном аукционе от участника закупки с
нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона, а именно если заявка на
участие в электронном аукционе подана менее чем за три месяца до окончания срока
аккредитации участника закупки.
17.2.
Оператор электронной площадки одновременно с возвратом заявки на
участие в электронном аукционе обязан уведомить в форме электронного документа
участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, об основаниях
такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены.
18. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе.
18.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе,
вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания
срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
18.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве
заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету
участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе.
19. Заявки на участие в электронном аукционе, поданные с опозданием.
19.1.
В случае получения заявки на участие в электронном аукционе после даты
или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оператор электронной
площадки в течение одного часа с момента получения такой заявки возвращает эту заявку
подавшему ее участнику.
- 12 -
13
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
20. Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.
20.1.
Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе,
вправе участвовать в электронном аукционе, проводимом на этой электронной площадке.
20.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется
участником закупки только путем внесения денежных средств.
20.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком
аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении
которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее
чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте
электронного аукциона.
20.4.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является
поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по
лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению
участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения
указанной заявки, указанном в Информационной карте электронного аукциона.
20.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по
лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком
аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств
в размере обеспечения указанной заявки.
V.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
21. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
21.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,
содержащие предусмотренные пунктом 12.2 документации информацию, на соответствие
требованиям, установленным настоящей документацией в отношении закупаемых товаров,
работ, услуг.
21.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не
может превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе.
22. Допуск к участию в электронном аукционе.
22.1.
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе комиссией принимается одно из следующих решений:
 о допуске участника закупки на участие, подавшего заявку на участие в
электронном аукционе, к участию в нем и о признании этого участника закупки
участником такого аукциона;
 об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
22.2. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
 непредоставления информации, предусмотренной пунктом 12.2 настоящей
документации или предоставления недостоверной информации;
 несоответствия информации, предусмотренной пунктом 12.2 настоящей
документации, требованиям документации.
22.3.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе комиссия оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в
VI.
- 13 -
14
электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами
комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
22.4.
В течение одного часа с момента поступления оператору электронной
площадки указанного в пункте 22.3 настоящей документации протокола настоящей
документации оператор электронной площадки обязан направить участникам
электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление о решении,
принятом в отношении поданной им заявки.
23. Признание электронного аукциона несостоявшимся.
23.1.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
 подана только одна заявка на участие в электронном аукционе
 не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе;
 на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном
аукционе всех участников аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе;

на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе принято решение о признании только одного участника аукциона,
подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона.
23.2.
В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в
пункте 23.1 настоящей документации, в Протокол рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе вносится информация о признании электронного аукциона
несостоявшимся. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным
органом, специализированной организацией на электронной площадке.
24. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся при
рассмотрении первых частей заявок.
24.1.
В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один
участник закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, признан
участником электронного аукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа
после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 22.3
настоящей документации, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в
таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника,
предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона и
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке.
24.2.
В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на
участие в электронном аукционе комиссия рассматривает эту заявку и эти документы на
предмет соответствие участника электронного аукциона требованиям, предусмотренным
Федеральным законом и документацией по данному аукциону и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в данном
аукционе, подписанный членами комиссии.
24.2.Контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и
поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими
требованиям Федерального закона и документации о таком аукционе, заключается в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона в порядке,
установленном статьей 70 Федерального закона.
24.3. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) осуществляется на условиях, предусмотренных документацией о закупке,
по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше
- 14 -
15
начальной (максимальной) цены контракта, или по начальной (максимальной) цене
контракта при проведении электронного аукциона.
24.4. Участник аукциона, признанный единственным участником электронного
аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
25. Условия участия.
25.1.
В электронном аукционе могут участвовать только участники электронного
аукциона, включенные в реестр участников электронного аукциона, получившие
аккредитацию на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе.
VII.
26. Дата и время проведения электронного аукциона.
26.1.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день,
указанный в извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения
электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
26.2.
Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий
после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе.
27. Проведение электронного аукциона.
27.1.
Электронный
аукцион
проводится
путем
снижения
начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного
аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона.
27.2. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена
до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем
повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:

такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто
миллионов рублей;
 участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или
о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое
содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке;

размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого
аукциона.
27.3. На основании результатов проведения электронного аукциона составляется
Протокол проведения электронного аукциона, который размещается оператором
электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после
окончания электронного аукциона.
27.4. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной
площадке, указанного в пункте 27.3 настоящей документации, протокола вправе направить
оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов такого аукциона.
Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного
запроса обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения.
27.5. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола,
указанного в пункте 27.3 настоящей документации, оператор электронной площадки
обязан направить в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на
- 15 -
16
участие в электронном аукционе, поданных его участниками, предложения о цене
контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в
случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников
электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных
такими участниками электронного аукциона, а также документы указанных участников,
предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона и содержащиеся
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его
участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же
срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным
участникам электронного аукциона.
28. Признание электронного аукциона несостоявшимся.
28.1.
В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта,
предусматривающее снижение текущего минимального предложения о цене контракта на
величину в пределах «шага аукциона», данный аукцион признается несостоявшимся.
28.2.
В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор
электронной площадки размещает на электронной площадке Протокол о признании
электронного аукциона несостоявшимся.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
29. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
29.1.
Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном
аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, на
соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией.
29.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным
настоящей документацией. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает
информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в
реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке.
29.3.
Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном
аукционе, направленных до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в
электронном аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией. В
случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников
электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в таком аукционе соответствуют
указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона,
принявшими участие в электронном аукционе.
29.4. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на
участие в электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее
низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 27.2 настоящей
документации, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом
ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.
29.5.
В случае, если в соответствии с пунктом 29.3 настоящей документации не
выявлены пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям,
установленным документацией, из десяти заявок на участие в электронном аукционе,
направленных ранее заказчику/уполномоченному органу по результатам ранжирования, в
течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления
VIII.
- 16 -
17
заказчика/уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить
заказчику, в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в электронном
аукционе его участников для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе,
соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией.
29.6.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной
площадке Протокола проведения электронного аукциона.
30. Признание заявок, не соответствующими требованиям документации.
30.1.
Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:
1)
непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона,
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным
настоящей документацией, наличия в указанных документах недостоверной информации
об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в данном
аукционе;
Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 62
Федерального закона, или несоответствие документов и информации требованиям
настоящей документации, а также наличие в таких документах и информации
недостоверных информации об участнике аукциона определяется на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. При этом заявка на
участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей
требованиям, установленным документацией, на основании получения документов,
предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 61 Федерального закона, не ранее чем за шесть
месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации.
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с
частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона.
31. Подведение итогов электронного аукциона.
31.1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в данном аукционе соответствует требованиям,
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
31.2. В случае, предусмотренном пунктом 27.2 настоящей документации,
победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил
наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком
аукционе.
31.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается
всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются
уполномоченным органом на электронной площадке и на официальном сайте.
31.4.
В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на
официальном сайте указанного в пункте 31.3 настоящей документации протокола
подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет
участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем
рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято
решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
31.5.
Любой участник электронного аукциона, за исключением участников, заявки
на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в
- 17 -
18
соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать
заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору
электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
32. Признание электронного аукциона несостоявшимся
32.1.
В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на
участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части
заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА
33. Сроки и порядок заключения контракта.
33.1.
Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте
Протокола подведения итогов электронного аукциона размещает на официальном сайте
без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены
контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, информации о выполняемых работах и используемом при этом товаре,
указанных в заявке на участие в электронном аукционе такого участника, в проект
контракта, прилагаемый к настоящей документации.
33.2.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте
проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте
проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
33.3.
В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и
более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона
предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37
Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона и настоящей документацией.
33.4.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в
случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с
пунктом 33.2 настоящей документации, размещает на официальном сайте протокол
разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает
в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в
таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
33.5.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного
аукциона на официальном сайте в соответствии с пунктом 33.4 настоящей документации
протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи
вновь размещает доработанный проект контракта.
33.6. В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя такого аукциона заказчик повторно размещает на
официальном сайте проект контракта с указанием в отдельном документе причин, при
условии, что победитель такого аукциона разместил на официальном сайте протокол
разногласий в соответствии с пунктом 33.4 настоящей документации не позднее чем в
течение тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного
в пункте 31.3 настоящей документации.
IX.
- 18 -
19
33.7.
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на официальном
сайте документов, предусмотренных пунктами 33.5, 33.6 настоящей документации,
победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью
указанного лица, или предусмотренный пунктом 33.4 настоящей документации протокол
разногласий.
33.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким
победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, на официальном сайте.
33.9.
С момента размещения на официальном сайте предусмотренного пунктом
33.8 настоящей документации и подписанного заказчиком контракта он считается
заключенным.
33.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты
размещения на официальном сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона.
33.11. В случае, предусмотренном пунктом 27.2 настоящей документации, контракт
заключается только после внесения на счет, на котором учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены
за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения
контракта.
33.12. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении
закупки товара, работы, услуги превышает 100 млн.рулей, поставщик (подрядчика,
исполнителя) предоставляет заказчику информацию о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10%
процентов цены контракта в течение десяти дней с момента заключения им договора с
соисполнителем, субподрядчиком.
33.13. Закупка завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
34. Обеспечение исполнения контракта.
34.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного аукциона
установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только
после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, который включен
в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских
гарантий в целях налогообложения (часть 1 статья 45 Федерального закона, статья 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации), или внесением денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте электронного
аукциона. Банковская гарантия, предоставляемая поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть внесена в реестр
банковских гарантий (часть 8 статьи 45 Федерального закона).
Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте
способов определяется таким участником электронного аукциона самостоятельно. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на
один месяц.
- 19 -
20
34.2. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является
государственным или муниципальным казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является
выдача банковской гарантии. (часть 8 статьи 96 Федерального закона).
34.3.
Размер обеспечения может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по
инициативе поставщика (подрядчика, исполнителя), который вправе предоставить
заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных
обязательств по контракту. Одновременно с этим поставщик (подрядчик, исполнитель)
может изменить и способ обеспечения исполнения контракта (часть 7 статьи 96
Федерального закона).
34.4. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта
составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).
34.5. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,
указанном в пункте 34.4 настоящей документации, или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 34.7
настоящей документации.
34.6. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи
заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны
быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в
течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В
этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать
процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в
соответствии с пунктом 34.5 настоящей документации.
34.7. Победитель аукциона или участник закупки, с которым заключается контракт, в
сроки, установленные пунктом 3 статьи 70 Федерального закона, передает документ об
обеспечении исполнения контракта, подтверждающий предоставление обеспечения
контракта и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющим право
действовать от имени участника аукциона, одновременно с подписанным указанным
лицом проектом контракта.
34.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1)
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона;
- 20 -
21
2)
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
3)
обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4)
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
5)
срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96
Федерального закона;
6)
отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве
обеспечения исполнения контракта;
7)
установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
35. Права и обязанности заказчика.
35.1.
После определения победителя электронного аукциона в течение срока,
предусмотренного для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения
контракта с победителем электронного аукциона, либо при уклонении победителя
электронного аукциона от заключения контракта с участником закупки, с которым
заключается такой контракт, в случае установления факта:
1)
предоставления участником закупки недостоверной информации в
отношении своего соответствия установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2)
проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и наличия
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3)
приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
4)
наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5)
наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе
- 21 -
22
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6)
наличия у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7)
отсутствие у участника закупки исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма;
8)
наличие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества.
9)
предельная отпускная цена лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, предлагаемых
таким участником закупки, не зарегистрирована;
35.2.
В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным в
пункте 35.1 настоящей документации, заказчик не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа,
составляет и размещает на официальном сайте протокол об отказе от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым
заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого
отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в
течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному
победителю.
35.3. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким
участником или таким победителем в установленном Федеральным законом порядке.
- 22 -
23
35.4. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
победителя электронного аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с
участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель
электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого
содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных
победителем электронного аукциона условий.
35.5.
При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки,
с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена
единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от
деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается
контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
35.6. Изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по
соглашению сторон (заказчика и поставщика):
 по снижению цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных
условий контракта.
 при уменьшении или увеличении (не более чем на 10 процентов от общего объема
контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При
увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение
цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при
уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть
снижена.
35.7.
При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
контракте.
- 23 -
24
X.
№
пункта
1.
2.
3.
4.
5.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Наименование
Наименование
Государственное
автономное
образовательное
заказчика, контактная учреждение среднего профессионального образования
информация
Московской области «Губернский профессиональный
колледж»
Юридический адрес:
142253, Московская область, Серпуховский район,
пос. Большевик, ул. Ленина, д.52.
Почтовый адрес:
142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова,
д.5
Контактное лицо:
Суконкин Валерий Владимирович
Номер контактного телефона:
(4967) 75-38-65, факс: (4967) 39-63-46
Адрес электронной почты:
396346t@mail.ru
Используемый способ Аукцион в электронной форме
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Идентификационный Заполняется с 1 января 2016 года
код закупки
Официальный сайт,
www.zakupki.gov.ru
на котором
размещена
документация об
электронном
аукционе.
Сайт электронной
торговой площадки
www.rts-tender.ru,
Наименование и
описание объекта
закупки и условий
контракта
Объем, место и сроки
завершения
выполнения работ
6.
Информация
Туалетные комнаты, корпуса №7 ГАОУ СПО МО
«ГПК»
Выполнение работ по капитальному ремонту, согласно
сметной документации и технического задания.
Работы производятся по адресу: 142214, М.О. г.
Серпухов, ул. Горького д.32.
Весь объем работ должен быть выполнен в течение 14
дней, с момента подписания контракта, но не позднее
31.12.2014г. Объем работ указан в локальной смете №1
Информация о
Российский рубль
валюте, используемой
для формирования
цены контракта и
- 24 -
25
№
пункта
7.
Наименование
расчетов с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Начальная
(максимальная) цена
контракта
Информация
506 597,21 (пятьсот шесть тысяч пятьсот
девяносто семь рублей 21 копейка).
Начальная (максимальная) цена контракта включает в
себя все расходы, в том числе расходы на материалы,
транспортные
услуги,
страхование,
услуги
субподрядных организаций, а также расходы на уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей.
Общая
начальная
(максимальная) цена
запасных частей к
технике,
оборудованию
Не установлена
Начальная
(максимальная) цена
единицы
товара, Совпадает с начальной максимальной ценой контракта
работы или услуги
8.
Источник
финансирования
Бюджет Московской области.
КБК: 014-0704-0340059-622--225
9.
10.
11.
Обоснование
начальной
(максимальной) цены
контракта
Начальная (максимальная) цена определена
проектно-сметным
методом
–
(приложение)
Документации
«Обоснование
начальной
(максимальной) цены контракта» (Локальный сметный
расчет). Расчеты произведены и согласованы ГАУ
«Мособлэкспертиза».
Форма, сроки и
В соответствии с проектом государственного
порядок оплаты работ контракта
Требования к
участникам закупки,
установленные
Федеральным
законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
1.
Соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работы, являющихся объектом закупки, а именно:
Выполнение работ по капитальному ремонту в
здании ГАОУ СПО МО «ГПК» корпус 7 (туалетные
комнаты).
2. Непроведение ликвидации участника закупки юридического
лица
и
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании участника закупки юридического
лица
или
индивидуального
- 25 -
26
№
пункта
Наименование
государственных и
муниципальных
нужд», а также
заказчиком
Информация
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника закупки
в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи заявки на участие в закупке.
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам,
сборам,
задолженности
по
иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
5. Отсутствие у участника закупки - физического лица
либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
6. Обладание участником закупки исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на
- 26 -
27
№
пункта
12.
Наименование
Дополнительные
требования к
участникам закупки,
установленные в
соответствии с ч. 2 ст.
31 Федерального
закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О
контрактной системе
Информация
создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной
службы
заказчика,
контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия
либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том
числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками),
полнородными
и
неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями для целей настоящего пункта
понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитале хозяйственного общества.
8.
Отсутствие
в
реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника
закупки – юридического лица.
Дополнительные требования к участникам закупки не
установлены.
- 27 -
28
№
пункта
13.
14.
15.
16.
Наименование
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», а также
заказчиком
Преимущества,
предоставляемые при
участии в
электронном
аукционе учреждений
и предприятий
уголовно
исполнительной
системы, организаций
инвалидов
Процент
предоставляемых
преимуществ
Ограничение участия
в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Требование к
участнику конкурса,
не являющемуся
субъектом малого
предпринимательства
или социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из
числа субъектов
малого
предпринимательства
, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Дата начала и
окончания срока
предоставления
участникам аукциона
Информация
Не предоставляются
Не установлены
Не установлено
Объем привлечения (%) – не установлен
Дата начала предоставления разъяснений положений
документации об электронном аукционе:
15.11. .2014 г.;
Дата
окончания
предоставления
разъяснений
- 28 -
29
№
пункта
Наименование
Информация
разъяснений
положений
документации об
электронном
аукционе
Дата и время
окончания срока
подачи заявок на
участие в
электронном
аукционе
Дата окончания срока
рассмотрения заявок
на участие в аукционе
в электронной форме
положений документации: 20 .11.2014 г.
19.
Дата проведения
электронного
аукциона
«27» ноября 2014 года
Время начала проведения открытого аукциона в
электронной форме устанавливается оператором
электронной площадки.
20.
Документы, входящие Заявка на участие в аукционе в электронной форме
в состав заявки на
состоит из двух частей.
участие в
1. Первая часть заявки на участие в электронном
электронном
аукционе
должна
содержать
следующую
аукционе
информацию:
а) согласие, полный перечень и объем
выполняемых работ, а также конкретные показатели
используемого при работах товара, соответствующие
значениям, установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара при условии
отсутствия в данной документации указания на
товарный знак, знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии),
полезные
модели
(при
наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование
места происхождения товара или наименование
производителя товара.
2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в
электронной форме должна содержать следующие
документы и информацию:
2.1. наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
17.
18.
«22» ноября 2014 года в 08 ч. 00 мин.
(время московское).
«24» ноября 2014 года.
.
- 29 -
30
№
пункта
Наименование
Информация
наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика
участника аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика
участника
аукциона
(для
иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа,
лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа участника аукциона;
2.2. документы, подтверждающие соответствие
участника аукциона требованиям, установленным
подпунктом 1 пункта 11 настоящей Информационной
карты или копии этих документов, а также декларация
о соответствии участника аукциона требованиям,
установленным подпунктами 2 - 7 пункта 11
настоящей Информационной карты;
2.3.
копии
документов,
подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено
настоящей документацией. Представление указанных
документов не требуется, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром;
2.4. решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и
для участника аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
21.
22.
Обеспечение заявок
на участие в
электронном
аукционе
Размер обеспечения
заявок на участие в
электронном
аукционе
Требуется
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе
предусмотрена в следующем размере:
1(один)% от начальной (максимальной) цены
контракта, что составляет: 5 065,97 руб., НДС не
- 30 -
31
№
пункта
Наименование
Информация
облагается.
Порядок внесения:
Обеспечение заявки на участие в электронном
аукционе предоставляется участником закупки путем
внесения денежных средств.
23.
Размер, условия
обеспечения
исполнения
контракта. Порядок
предоставления и
требования к такому
обеспечению.
Сумма
обеспечения
исполнения
контракта
предусмотрена в следующем размере:
30(тридцать) % от начальной (максимальной) цены
контракта, что составляет: 151979,16руб.,
НДС не облагается.
В случае, если предложенная в заявке участника
закупки цена снижена на двадцать пять и более
процентов по отношению к начальной (максимальной)
цене контракта, участник закупки, с которым
заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в документации об электронном
аукционе, но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса).
Если начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и
участником закупки, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на двадцать пять
и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены контракта, участник закупки, с которым
заключается контракт, взамен предоставления
обеспечения исполнения контракта, превышающего в
полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта,
вправе
представить
информацию,
подтверждающую добросовестность такого участника
на дату подачи заявки.
Обеспечение исполнения контракта может быть
представлено в виде:
1. Безотзывной банковской гарантии выданной банком
и соответствующей требованиям ст.45 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее чем на
1(один) месяц.
Банковская гарантия должна включать условие о праве
заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем
пять рабочих дней не исполнено требование заказчика
об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
- 31 -
32
№
пункта
24.
25.
26.
Наименование
Информация
направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
2. Внесение денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику.
Способ
обеспечения
исполнения
контракта
определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта.
В случае непредставления участником закупки, с
которым
заключается
контракт,
обеспечения
исполнения контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается
уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель)
вправе
предоставить
заказчику
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на
размер выполненных обязательств, предусмотренных
контрактом,
взамен
ранее
предоставленного
обеспечения исполнения контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
В случае, если участником закупки, с которым
заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения об
обеспечении исполнения контракта к такому
участнику не применяются.
ОАО "Промсвязьбанк"
р/сч 40603810800000000001
кор/сч 30101810400000000555
БИК 044525555
Назначение
платежа:
Внесение
обеспечения
исполнения контракта №_______ от _____,
Реквизиты счета для
перечисления
денежных средств в
качестве обеспечения
исполнения
контракта, реквизиты
для оформления
банковской гарантии
в качестве
обеспечения
исполнения контракта
Банковское
Не предусмотрено
сопровождение
контракта
Возможность
Предусмотрена, с соответствии
Заказчика изменить
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
условия контракта
системе в сфере закупок товаров,
обеспечения государственных и
нужд».
- 32 -
с Федеральным
«О контрактной
работ, услуг для
муниципальных
33
№
пункта
27.
28.
29.
Наименование
Информация
Информация о
контрактной службе,
контрактном
управляющем,
ответственных за
заключение контракта
Срок подписания
контракта
победителем
аукциона или иным
его участником, с
которым заключается
контракт.
Условия признания
победителя аукциона
или данного
участника
уклонившимися от
заключения
контракта.
Ф.И.О. Суконкин Валерий Владимирович
Тел. +7 916 326 46 21
Возможность
одностороннего
отказа от исполнения
контракта
Допускается в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Контракт заключается не ранее чем через десять дней с
даты размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов электронного аукциона.
- 33 -
34
XI.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по капитальному ремонту в здании ГАОУ СПО МО «ГПК» корпус №7
(туалетные комнаты)
Московская область
г. _____________________
«___» _________ 20___ г.
_________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________, действующего(ей) на основании ___________________,
с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное
наименование,
организационно-правовая
форма,
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных
предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических
лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства), именуемый
в дальнейшем
«Подрядчик (Исполнитель)», в лице ___________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации Московской области на основании
результатов осуществления закупки Московской области _____________ (путем
проведения конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса,
аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
протокол
_____________№ _______ от _________ г., заключили настоящий государственный
(муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор)
(далее – Контракт) о
нижеследующем:
1.
Предмет Контракта
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнить работы (оказать услуги) по
капитальному ремонту туалетных комнат корпуса №7, в соответствии с Техническим
заданием (приложение № 1 к Контракту) в объеме, установленном в Сметной документации
(приложение № 2 к Контракту) (далее – Сметная документация) (далее – работы (услуги), а
Заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.
Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.
Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек,
в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена
Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом
№ 44-ФЗ.
- 34 -
35
2.2.
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3.
Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика (Исполнителя),
связанных с выполнением работ (оказанием услуг) и всех расходов на перевозку,
страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости
сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые
необходимо выплатить при исполнении Контракта.
2.4.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий
контракта.
2.5. Заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные
(оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта
на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в разделе 14
Контракта, за счет средств бюджета Московской области на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта
сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения № 3 к настоящему
Контракту, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Подрядчиком
(Исполнителем) счета на оплату Цены Контракта.
2.6.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика.
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику
как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны
согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта
и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.
2.8.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
(Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик
производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком (Исполнителем)
соответствующего размера неустойки.
3.
Сроки выполнения работ (оказания услуг)
3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в
соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг)
(приложение № 2 к Контракту) (далее – Календарный план).
3.2. Срок исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по
настоящему Контракту с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. (включительно).
3.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы (оказать
услуги) и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4.
Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
4.1. В течение 3(трех) рабочих дней после завершения выполнения работ
(оказания услуг), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) представляет
Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ (услуг),
подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
4.2. В течение 2 (двух) дней после получения от Подрядчика (Исполнителя)
документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями
установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением
экспертного заключения. Срок проведения экспертизы результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта и оформления экспертного
заключения составляет не более 10 дней.
- 35 -
36
4.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о
предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно
результатов работ (оказанных услуг), относящиеся к условиям исполнения контракта и
отдельным этапам исполнения контракта Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех)
рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации
запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ
(оказанных услуг).
4.2.2. Не позднее 2 (двух) дней после оформления заключения по итогам экспертизы,
Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ
(оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества
требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет
Подрядчику (Исполнителю) подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта
сдачи-приемки работ (услуг).
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ (оказанных
услуг) на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения
недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в
срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить
указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком
(Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим
Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика (запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов работ (оказанных услуг), или) мотивированного отказа от
принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или экспертного заключения
(акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их
устранения Подрядчик (Исполнитель)
(в течение 3 (трех) рабочих дней обязан
предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ
(оказанных услуг) или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе,
экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и
необходимых
доработок,
устранить
полученные
от
Заказчика
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной
документации, отчет
об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный
подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух)
экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные
недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке
и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг), Заказчик
принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра
Акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику
(Исполнителю) в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) Акт
сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Заказчику
счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику
(Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).
5.
5.1.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
- 36 -
37
5.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим
образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем)
обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги)
в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе
выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания
услуг).
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части объема
и стоимости этих работ (услуг).
5.2.
Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю)
о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух)
рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные
работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ
(оказанных услуг) Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ (услуг) вызвать
полномочных представителей Подрядчика (Исполнителя) для представления разъяснений в
отношении выполненных работ (оказанных услуг).
5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
5.3.
Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком
(Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте
4.2 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту
других лиц – субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями,
навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию)
работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик
(Исполнитель) несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены
Контракта и (или) объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень работ
(услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость
Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим
Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
- 37 -
38
5.4.
Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и
представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего
Контракта.
5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при
сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а
также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях,
Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его
соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в
течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть
переданы Подрядчиком (Исполнителем) Заказчику по его требованию.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в
срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом
Подрядчика (Исполнителя) будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.6. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
5.4.7. Разработать проект производства работ (оказания услуг); согласовывать
проекты производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций; контролировать
сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств.
5.4.8. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при
проведении работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть за свой счет.
6.
Гарантии
6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ (оказания
услуг) в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы
(оказываемые услуги) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то
Подрядчик (Исполнитель) (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с
перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом
случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7.
Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены
Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.
- 38 -
39
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате
Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту,
начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также
в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику (Исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
(Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (Исполнителем) и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком
(Исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о
приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных
этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  ДП ,
где:
C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=
ДП
 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
- 39 -
40
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком (Исполнителем)
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 10
процентов цены Контракта.
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству
Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в
пункте 4.1 Контракта, несет Подрядчик (Исполнитель).
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
завышения (невыполнения, неоказания) объема работ (услуг) и/или их стоимости
Подрядчик (Исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных
средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.
7.7. В случае неисполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств,
предусмотренных пп. 5.4.8. настоящего Контракта, Заказчик направляет Поставщику
(Исполнителю) требование об уплате штрафа. Размер штрафа является фиксированным и
составляет 1% от Цены Контракта, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.
8.
Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
8.4. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой
из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем
выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг).
9.
Обеспечение исполнения Контракта
9.1.
Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение
исполнения Контракта на сумму 151 979,16 рублей, определенную в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 30 процентов от начальной (максимальной)
цены Контракта, в форме __________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком
или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита). Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве
обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком
- 40 -
41
(Исполнителем) какого-либо из своих обязательств по Контракту.
9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по Контракту,
соответствующий Подрядчик (Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских
дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе
Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком
(Исполнителем) предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям
законодательства Российской Федерации.
9.3. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной
формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему
Контракту.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе,
на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения
обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных
Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по
Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику (Исполнителю)
при условии надлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) всех своих
обязательств по настоящему Контракту в течение 5(пяти) банковских дней со дня
получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика
(Исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
Подрядчиком (Исполнителем) в этом письменном требовании, в случае внесения денежных
средств в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.6.
Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
10.
Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
- 41 -
42
продолжительности действия.
10.4.
Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться
более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11.
Порядок урегулирования споров
11.1.
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а
также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде.
По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без
ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.4.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде
Московской области.
12.
Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до « 31» декабря 2014 г.
12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от
исполнения принятых на себя обязательств.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением
Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов.
Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном
реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
13.
Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу
Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В
- 42 -
43
случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2.
Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70
Федерального закона. Дополнительно Стороны оформили Контракт в письменном виде в 2
(двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую
силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1
«Техническое задание», приложение № 2 «Сметная документация», приложение № 3
«Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)», приложение № 4 «Форма
Акта сдачи-приемки работ (услуг)».
13.5.
Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) является основанием для
регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
14.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Реквизиты:
ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Реквизиты:
Заказчик:
Подрядчик (Исполнитель):
______________ (________________)
_____________ (________________)
М.П.
М.П.
- 43 -
44
XII.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ
№ Наименование
Кол-во
Ед. изм.
п/п работ и затрат
единиц
1
2
3
4
Раздел 1: Общестроительные работы
1
Разборка
покрытий стен
из
100 м2
керамических
поверхнос
глазурованных ти
плиток
облицовки 0,5955
2
Очистка
вручную
100 м2
поверхности
расчищен
стен от краски ной
поверхнос
ти
0,5874
3
Разборка
покрытий
полов: из
керамических
100 м2
плиток
покрытия 0,2149
4
Демонтаж
дверей
одностворчаты
х (полотно
800мм)
100 м2
0,08
5
Разборка
кирпичных
перегородок
м3
0,675
6
Штукатурка
поверхностей
внутри здания
цементно-извес
тковым или
цементным
100 м2
раствором по
оштукат
камню и
уриваемо
бетону
й
улучшенная
поверхнос
стен
ти
1,183
7
Покрытие
поверхности
грунтовкой
глубокого
100 м2
проникновения покрытия 1,183
- 44 -
Технические характеристики материалов
5
Не применяются
Не применяются
Не применяются
Не применяются
Не применяются
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT
17 или эквивалент предназначена для
подготовки поверхности перед устройством
керамических облицовок, укладкой
выравнивающих масс для пола, креплением
45
за 2 раза стен
8
Облицовка
стен на клее из
сухих смесей с
карнизными ,
плинтусными и
угловыми
плитками в
общественных
зданиях по
кирпичу и
бетону
100 м2
поверхнос
ти
облицовки 1,183
9
10
11
Устройство
стяжек
цементных
толщиной 20
мм
Устройство
стяжек на
каждые 5 мм
изменения
толщины
стяжки
добавлять или
исключать к
расценке
11-01-011-01
(до 50 мм)
Армирование
подстилающих
слоев и
набетонок
100 м2
стяжки
теплоизоляционных плит, покраской и т.д. с
целью укрепления и снижения впитывающей
способности основания.
Технические характеристики:
водная дисперсия полимеров
Цвет:светло-желтый
Плотность:ок. 1,0 кг/дм²
Температура применения:от +5 до +35°С
Время высыхания:4 - 6 часов (в зависимости от
условий высыхания)
Вязкость:10,5 ± 1,0 с
Коэффициент сопротивления диффузии
водяных паров, µ Н2О:ок. 100
Расход
0,1 – 0,2 л/м² (в зависимости от впитывающей
способности основания)
Плитка стеновая керамическая белая. Гранит
керамический многоцветный неполированный,
размером 300х300х8 мм предназначен для
облицовки
промышленных и общественных помещений.
Однородная структура рисунка плитки
позволяет создать монолитную поверхность.
Данная плитка пригодна к применению на
участках с самой высокой
проходимостью. Износоустойчивость:190 мм3
Водопоглощение:≤ 0,07%
Морозоустойчивость: более 200 циклов без
повреждений
Твердость по шкале Мооса: 7
Мойкость: 5
цементно-песчаный раствор 1:3:0,55 (цемент :
песок : вода) с пределом прочности на сжатие
не менее 150 кгс/см
0,2149
Цементно-песчаный раствор 1:3:0,55 (цемент :
песок : вода) с пределом прочности на сжатие
не менее 150 кгс/см
100 м2
стяжки
1т
0,2149
0,043
- 45 -
Сетка армированная изготавливается из
арматурной проволоки, которая расположена в
двух взаимно перпендикулярных направлениях
и соединена в местах пересечения с помощью
точечной сварки. При изготовлении
46
12
Покрытие
поверхности
грунтовкой
глубокого
проникновения
за 2 раза полов
100 м2
покрытия 0,2149
13
Устройство
покрытий из
плит
керамогранитн
ых размером
30х30 см
100 м2
покрытия 0,2149
14
15
Установка
дверей
одностворчаты
х (полотно
800мм)
Устройство
потолков
100 М2
ПРОЕМО
В
100м2
поверхнос
0,08
0,2149
- 46 -
используется только высококлассная,
нержавеющая сталь
Быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не
содержащая растворителей, готовая
к употреблению грунтовка. Продукт
выпускается с постоянным внутренним и
независимым (сертификация ГОСТ Р)
контролем.
Используется для предварительной обработки
основания, в целях улучшения адгезии
(сцепления покрытия с основанием) и
укрепления поверхности при укладке
керамической плитки, окраске, приклеивании
обоев и шпаклевании.
Благодаря хорошей проникающей способности
пригодна для очень гигроскопичных оснований
(гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы,
наливные полы и др. хорошо впитывающие
влагу поверхности).
Используется как для внутренних, так и
наружных работ.
Технические характеристики
Расход, г/м² около 70-100
Упаковка
Ведро, 2,5 кг Ведро, 5 кг Ведро,
10 кг
Срок хранения
1 год
Гранит керамический многоцветный
неполированный, размером 300х300х9.
Толщина от 8 до 30 мм. Истираемость 120-200
мм. Поверхностная твердость шкале Мооса не
менее 5. Разрушающая нагрузка – 2000 N,
Предел прочности при изгибе
от 45 до55 Мпа Водопоглощение не более
0,05%.
Блоки дверные внутренние с рамочными
полотнами однопольные, фанерованные
шпоном дуба ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН
24-10, площадь 2,35 м2. Двери: основа полотна
из специально подготовленной экологически
чистой плиты ДСП, в которой нет
формальдегидных смол. Полотно из ДСП
окантованное натуральным деревом толщиной
28 мм и оклеиное натуральным шпоном
толщиной 0,8 мм. Снаружи дверь покрыта
двумя слоями водоотталкивающего
поли-уретанового лака. В комплект двери
входит: полотно, коробка, уплотнитель,
наличники на обе стороны.
47
реечных
алюминиевых
Реечный
потолок в
комплекте
16
16.1
Установка в
жилых и
общественных
зданиях
оконных
блоков из ПВХ
профилей
поворотных
(откидных,
поворотно-отк
идных) с
площадью
проема более 2
м2
двухстворчаты
х
Лента
бутиловая
ти
облицовки
Реечный подвесной потолок состоит из
следующих деталей:
 Основная панель (рейка)
 Щелевой профиль (используется при
необходимости)
 Траверс (шина для закрепления рейки)
 Угловой профиль (по периметру
помещения)
 Регулируемый подвес (для закрепления
стрингера к основному потолку)
Технические характеристики реечных
потолков
Изготавливаются панели (рейки) и щелевой
профиль, как правило, из тонкого
алюминиевого листа толщиной 0,30 - 0,50 мм, в
виде сплошных или перфорированных полос с
загнутыми краями. Толщина металла является
важным параметром при монтаже (рейка
должна держать"форму" и не
деформироваться). Выпускаются панели
длиной до 6,00 м. Стандартная длина рейки 3,00 или 4,00 м. Траверс изготавливается из
оцинкованой стали в виде П-образного
профиля со специальной перфорацией для
крепления реек.
Стандартная длина траверса - 4,00 м.
Оконные блоки ПВХ профиль Deceuninck со
следующими характеристиками: системная
глубина 71 мм / уплотнения по притворам,
двухкамерные с тройным остеклением,
толщиной стеклопакета 32 мм. Профиль
белого цвета " количество контуров утепления двух; -коэффициент по сопротивлению
теплопередаче (0,56-0,8 м2хС/Вт)- металл для
армирования оцинкованный толщиной 1,5 мм;
100 м2
0,0434
Уплотнительная бутиловая лента, липкая с
обеих сторон, не содержит растворителей и
пластификаторов,черного цвета, армирована
нитью.
Пароизоляционная лента предназначена для
склеивания оконных стекол в стеклопакетах в
процессе первичной герметизации. В качестве
герметика для стеклопакетов первого
- 47 -
48
16.2
Лента
бутиловая
диффузионная
16.3
Герметик
герметизирующего слоя используют бутил,
бутиловый шнур или бутиловую ленту,
которые обеспечивают беспроблемное
позиционирование дистанционной рамки на
стекле и являются преградой на пути водяных
паров.
Техническая характеристика
Основа самоклеющийся бутил-каучук,
армированный хлопчатобумажной сеткой
Лайнер cиликонизированная бумага
коричневого цвета
Толщина основы μ
(мкм) не менее 600
Клейкость Н/см2 19,2
Растяжение до разрыва % не менее 58
Удельный вес 1,35
Не летучий состав % 99,60
Температура нанесения оС от +10 оС до +80 оС
Температура постоянного
действия оС от -30 оС до +120 оС
Устойчивость к УФ Очень хорошая
Устойчивость к озону Очень хорошая
Водоизоляционная, паропроницаемая лента
«Герметекс ЛМ диф» или эквивалент
мембранного типа из нетканого материала
высокой прочности. С одной стороны или
обеих сторон ленты имеют открытый
бутиловый или клеевой слои, защищенные
антиадгезионной бумагой. Лента
предназначена для изоляции стыка (под
отливом, а так же любых других строительных
швов и стыков) от влияния погодных факторов,
но в то же время является паропроницаемой.
Широкий спектр типоразмеров лент позволяет
подобрать материал для защиты швов
практически любого размера. Лента
поставляется в рулонах. Применение
водоизоляционных, паропроницаемых лент
обеспечивает надежную защиту монтажной
пены от увлажнения снаружи помещения и
способствует выводу влаги из пены.
Технические характеристики ленты
Коэффициент паропроницаемости не менее
0,15 мг/(м.ч. Па);
Прочность сцепления при отслаивании не
менее 0,32 кгс/см2
Водопроницаемость, 600 Па в течении 72ч
Отсутствуют признаки проникновения воды
Минимальная температура монтажа - 15°С
Температура эксплуатации от - 60°С до + 90°С
Условный срок службы не менее 10 лет
Герметик пенополиуретановый (пена
- 48 -
49
пенополиурета
новый (пена
монтажная)
монтажная) типа Makrofleks, Soudal или
эквивалент в баллонах Герметик
пенополиуретановый (пена монтажная) в
баллонах Технические данные:
Основа Полиуретан
Механизм отверждения Влажностная
полимеризация
Образование поверхностной пленки Ок. 8
минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
Время отверждения Сухая на ощупь через
20-25 минут при 20 °C
Скорость отверждения 30 мм за 1 час (при 20°C
и отн. влажности 65%)
Ячеистая структура Ок. 80% изолированных
ячеек
Плотность Ок. 27 кг/м3 (полностью
отвержденная)
Термостойкость От – 40 °C до +90 °C (
полностью отвержденная)
Огнестойкость B3 (в соответствии с DIN 4102
часть 2)
Изоляционный фактор 33 мВт/м•К
Сопротивление растяжению 0,197 MПа
Сопротивление сжатию 0,083 MПа
Изменение линейных размеров -0,4/+1,1 (%)
(после 20часов при темп 40 °C и 95%
влажности)
Влагопоглощение 0,9 об.% (DIN 53429)
Водопроницаемость 70 г/см²/24часа (DIN
53429)
Описание продукта:
Монтажная полиуретановая пена с
газом-вытеснителем, не содержащим CFC
–однокомпонентная, саморасширяющаяся,
готовая к применению, с насадкой для
использования с пистолетом.
Характеристики:
•Превосходная адгезия к большинству
субстратов (кроме тефлона, полиэтилена
иполипропилена).
•Высокие тепло- и звукоизоляционные
свойства.
•Очень хорошая заполняющая способность.
•Отличные монтажные свойства.
•Превосходная стабильность
(отсутствуетусадка и эффект двойного
расширения).
•Очень точная дозировка благодаря
использованию пистолета.
коэффициент теплопроводности от 0,019 до
0,035 Вт/(м К).
прочность при растяжении не менее 5 H/см2
- 49 -
50
16.4
Лента ПСУЛ
16.5
Дюбели
монтажные
10х130
(10х132,
10х150) мм
Клинья
пластиковые
монтажные
16.6
прочность при сжатии 5 H/см2
Упаковка: аэрозольный баллон не менее 500 мл
не более 1000 мл
Технические характеристики
GEROTAPE или эквивалент
Плотность от 80 кг/м3 - 120 кг/м3
Износостойкость от – 40 до + 100 С,
кратковременно - до+130о С
Химическая стойкость. Продукт устойчив к
воздействию большинства слабых кислот,
чистящих и моющих
средств, а также слабых растворителей и
спирта. Совместима с силиконом и
поликарбонатом. Лента превосходно клеится к
поверхностям из бетона, камня,
дерева, металла, пластика, стекла, сохраняя
прочность примыкания в любое время года.
Хорошая устойчивость к солнечному свету,
озону, бактериям, грибку и силикону. Лента
имеет самоклеющийся слой очень сильной
прилипаемости. Очень хорошие звуко- и
теплоизолирующие свойства.
Механическая стойкость
При корректном выборе параметров
(прибл. 33 % сжатия) лента должна обладать
отличной устойчивостью к атмосферным
воздействиям
Класс пожароопасности - трудно
воспламеняющийся
Совместимость с др. строит. Материалами
отличная
Время полного расширения при +20С от 50
минут до 80 минут
Время полного расширения при 0С от 180
минут до 220 минут
Описание продуктапредставляет собой полиуретановую пену,
пропитанную модифицированной акрилатовой
эмульсией, c сильным клеящим слоем с одной
стороны.
Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150)
мм
Клинья пластиковые монтажные. Монтажные
клинья используются для расклинивания и
юстировки строительных элементов и систем,
монтажа окон и дверей в проеме, выравнивания
окон и дверей относительно четверти проема,
откосных работ, установки ламинированного
пола, паркета, выравнивания кровли, установки
- 50 -
51
16.7
Лента
бутиловая
17
Установка
подоконных
досок из ПВХ в
каменных
стенах
толщиной
более 0,51 м
100 м.п.
0,0235
- 51 -
лаг и лестниц.
Максимальная нагрузка на одну опорную
колодку не менее 1.700 кг при 100%
пересечении
Уплотнительная бутиловая лента, липкая с
обеих сторон, не содержит растворителей и
пластификаторов,
черного цвета, армирована нитью.
Пароизоляционная лента предназначена для
склеивания оконных стекол в стеклопакетах в
процессе
первичной герметизации. В качестве герметика
для стеклопакетов первого герметизирующего
слоя используют бутил, бутиловый шнур или
бутиловую ленту, которые обеспечивают
беспроблемное позиционирование
дистанционной рамки на стекле и являются
преградой на пути водяных паров.
Техническая характеристика
Основа самоклеющийся бутил-каучук,
армированный хлопчатобумажной
сеткой
Лайнер cиликонизированная бумага
коричневого цвета
Толщина основы μ
(мкм) не менее 600
Клейкость Н/см2 19,2
Растяжение до разрыва % не менее 58
Удельный вес 1,35
Не летучий состав % 99,60
Температура нанесения оС от +10 оС до +80 оС
Температура постоянного
действия оС от -30 оС до +120 оС
Устойчивость к УФ Очень хорошая
Устойчивость к озону Очень хорошая
Доски подоконные ПВХ
Доски подоконные ПВХ со следующими
характеристиками: пластик, из которого
состоят изделия, абсолютно влагостоек, не
подвержен образованию грибковой плесени,
гниению. У подоконника из пластика отличная
стойкость к истиранию, механическим
повреждениям, негорючесть
(самозатухаемость), устойчивость к перепадам
температур. Простота эксплуатации,
влагонепроницаемость, стойкость к бытовой
химии, к распространенным
дезинфицирующим веществам полезны для
помещений с повышенными гигиеническими
требованиями. Высокие термоизоляционные
свойства подоконной доски препятствуют
проникновению в помещение холода от нижней
52
части окна. Температурный диапазон
эксплуатации от -30 до +60 градусов Цельсия
18
18.1
Устройство
отливов
Водоотлив
оконный
100м2
покрытия 0,00587
ПМ
2,35
19
Установка
100м2
перегородок
проёмов
0,059
Раздел 2: Электромонтажные работы.
20
Прокладка
кабелей ВВГнг
3*2,5, 3*1,5,
5х4 мм в гофре 100 м
0,4245
20.1 Кабель силовой
с медными
жилами с
поливинилхлор
идной
изоляцией и
оболочкой, не
распространяю
щий горение, с
низким дымо- и
газовыделение
м марки
ВВГнг-LS, с
числом жил - 3
и сечением 1,5
мм2
1000 м
0,03215
20.2 Кабель силовой
с медными
жилами с
поливинилхлор
идной
изоляцией и
оболочкой, не
распространяю
щий горение, с
низким дымо- и
газовыделение
м марки
ВВГнг-LS, с
числом жил - 3
и сечением 2,5
мм2
1000 м
0,0103
21
Выключатель:
одноклавишны
й утопленного
типа при
скрытой
проводке
100 шт.
0,05
- 52 -
Водоотлив из оцинкованной стали с
полимерным покрытием толщиной листа не
менее 0,55 мм, диаметр 250 мм
Плиты МДФ мебельные толщина 18 мм
Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,
не распространяющий горение, с низким дымои газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом
жил - 3 и сечением 1,5 мм2
Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,
не распространяющий горение, с низким дымои газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом
жил - 3 и сечением 2,5 мм2
Выключатель одноклавишный утопленного
типа для скрытой проводки серии «Прима»,
марка С16-057, цвет белый. Выключатель
служит для управления электрическими
светильниками, электронагревательными и
другими приборами. Корпус выключателя
53
22
22.1
23
Светильник
потолочный
или настенный
с креплением
винтами или
болтами для
помещений: с
нормальными
условиями
среды,
одноламповый
Светильник
встраиваемые
для реечного
потолка
Выключатель:
одноклавишны
изготовлен из высокопрочного АБС-пластика.
Корпус механизма произведен из специального
высокопрочного термопластика. Выключатель
должен работать от напряжения в сети 220-250
В с номинальным током не более 10 А. Клеммы
с автоматическим зажимом должны позволять
быстро и удобно присоединять как жесткие, так
и гибкие провода с сечением до 2,0 мм2.
Степень защиты: IP20
Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями среды,
одноламповый
100 шт.
0,16
шт.
16
шт.
8
Светильник встраиваемые для реечного
потолка с зеркальным отражателем из
анодированного алюминия и решёткой из
алюминиевой рейки типа FL\R 1*36
Цельнометаллический сварной корпус из
листовой стали, покрытый белой порошковой
краской. В корпусе установлена
пускорегулирующая аппаратура.
Оптическая часть:
Зеркальный отражатель из анодированного
алюминия и решетка из алюминиевой рейки
(реечный потолок «итальянского» дизайна).
Установка:
Встраиваются в реечные потолки.
светильники, предназначенные для установки
непосредственно на поверхности из
нормально-воспламеняемых материалов
Технические характеристики:
- номинальное напряжение: 220В
- класс защиты I от поражения электрическим
током
- степень защиты светильника IP20
- трубчатая люминесцентная лампа ф26мм (T8
G13)
- ES1 - комплектации модели блоком
аварийного питания
- комплектация с Э/м ПРА (электромагнитный
пускорегулирующий аппарат) или с ЭПРА
(электронный пускорегулирующий аппарат)
- климатическое исполнение УХЛ4
Выключатель одноклавишный утопленного
типа для скрытой проводки серии «Прима»,
- 53 -
54
й утопленного
типа при
скрытой
проводке
24
марка С16-057, цвет белый. Выключатель
служит для управления электрическими
светильниками, электронагревательными и
другими приборами. Корпус выключателя
изготовлен из высокопрочного АБС-пластика.
Корпус механизма произведен из специального
высокопрочного термопластика. Выключатель
должен работать от напряжения в сети 220-250
В с номинальным током не более 10 А. Клеммы
с автоматическим зажимом должны позволять
быстро и удобно присоединять как жесткие, так
и гибкие провода с сечением до 2,0 мм2.
Степень защиты: IP20
Розетка штепсельная с заземляющим
контактом
Технические характеристики
Напряжение 220..250 В
Частота тока 50 Гц
Номинальный ток 16 А
Степень защиты IP 20
Климатическое исполнениеУХЛ 4
Сечение проводниковот 1,5 до 2,5 мм²
Максимальный диаметр подводимого к
выключателю кабеля
16 мм
Установочные размеры38±0,6 мм
Вес от 60 до 65 гр
Габаритные размеры 65х65х29 мм
Установка
розеток
100 шт.
24.1
0,02
Розетка
штепсельная с
заземляющим
контактом
предназначена для подсоединения
электроприборов и устройств к сети 220 вольт.
Розетка подключается к трехпроводной
системе электроснабжения. Имеет защитные
металлические контакты, которые выполняют
функцию заземления.
Технические характеристики
Наличие заземления Есть (2П+З)
Виды зажимов
автоматические зажимы
Напряжение
220 В
Номинальный ток 16А
Сечение проводника до 2,5 мм2
Степень защиты
IP20
шт.
2
Раздел 3: Сантехнические работы.
25
Демонтаж
унитазов и
100
писуаров
приборов 0,04
26
Демонтаж
100
умывальников
приборов 0,02
- 54 -
Не применяется.
Не применяется.
55
и раковин
27
28
29
30
Смена
трубопроводов
канализации из
полиэтиленовы
х труб высокой
плотности
диаметром
50мм
Смена
трубопроводов
канализации из
полиэтиленовы
х труб высокой
плотности
диаметром
110мм
Прокладка
трубопроводов
водоснабжения
из напорных
полиэтиленовы
х труб низкого
давления
среднего типа
наружным
диаметром 20
мм
Установка
кранов
шаровых
100м
трубопро
вода
0,0267
100м
трубопро
вода
0,0785
Труба из полипропилена PN 20мм; хомут
металлический с шурупом для крепления
трубопроводов. Трубы
из высокотемпературного полипропилена
предназначены для эксплуатации в системах
внутреннего водоснабжения, отопления,
канализации.
100м
трубопро
вода
Шаровой кран состоит из металлического
корпуса, шаровидного затвора, седла для этого
затвора, состоящего из двух уплотнительных
колец, рукоятки и шпинделя – детали, которая
соединяет рукоятку с затвором. В затворе
проделано сквозное отверстие, диаметр
которого совпадает с диаметром трубопровода.
Класс герметичности: «А»
Корпус: цельносварной, ст.20; (09Г2С;
12Х18Н10Т)
Рабочая среда: воздух, холодная вода, горячая
вода, ГСМ, нефтепродукты; пар; природный
горючий газ
Рабочая температура: от -40 (-60) до +200°С
Управление: ручное, с рукояткой
Присоединение: внутренняя трубная резьба
Гарантия – 2 года
компл.
31
Установка
умывальников
одиночных с
подводкой
0,0897
10компл.
10
Установка умывальников фарфоровых и
полуфарфоровых с кронштейнами, сифоном с
бутылочным латунным и выпуском, овальных
со скрытыми установочными поверхностями
0,3
- 55 -
56
холодной и
горячей воды
32
33
без спинки размером 550*480*150 мм
одиночных с подводкой холодной и горячей
воды Раковина типа «Тюльпан»
Смесители латунные с гальванопокрытием для
мойки настольные, с верхней камерой
смешения
Установка чаш чугунных эмалированных
(унитазов напольных) с краном смывным
Установка
смесителей
Установка чаш
(унитазов
напольных) с
краном
смывным
шт
3
10компл.
0,4
36. Общие требования к выполнению работ.
36.1.
Выбранные технологии и методы производства работ в соответствии с
действующими нормами должны быть согласованы с Заказчиком;
36.2.
Работы Подрядчик должен выполнять силами работников, имеющих
соответствующую квалификацию;
36.3.
Производство работ осуществляется в эксплуатируемом здании;
36.4.
Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения работ по текущему
ремонту возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам
ремонта и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами
и работниками своих функциональных обязанностей;
36.5.
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать режимные требования
и пропускной режим, установленный на объекте;
36.6.
Персонал должен иметь российское гражданство или иностранное
гражданство, в этом случае должны быть соблюдены требования Законодательства РФ
(регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской
Федерации и т.п.);
36.7.
На объекте производства работ Подрядчикам должны обеспечиваться
сохранность и целостность существующих коммуникаций, сетей, имущества, сооружений и
других материальных ценностей;
36.8.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных
ценностей, принадлежащих Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует
Заказчику их стоимость;
36.9.
Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно за счет
средств и силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую
тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего
пользования;
36.10. Охрана объекта и всего имущества возлагается на подрядную организацию;
36.11. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на
строительной площадке и вновь построенных коммуникациях в точках подключения
осуществляет Подрядчик, по согласованию с Заказчиком за свой счет;
36.12. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их
участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
37. Особые требования к выполнению работ.
37.1.
До заключения контракта подрядчик (победитель аукциона) должен
предоставить Заказчику сметную документацию разработанную базисно-индексным
методом с переводом в текущий уровень цен с учетом ведомости объемов работ согласно
заявленной на аукционе цены без изменения объёмов работ и ухудшения используемых
материалов;
- 56 -
57
38. Порядок (последовательность, этапы) выполнения и контроля работ.
38.1.
Временной режим работ согласовать с Заказчиком;
38.2.
Правила производства работ должны производиться согласно СНиП
12-01-2004 (организация строительства);
38.3.
До начала работ подрядчик обязан подготовить помещения к ремонту, т.е.
закрыть защитной пленкой имущество Управления и при необходимости перенести его в
другие, не относящиеся к ремонту, помещения. Данные работы подрядчик выполняет за
свой счет и своими силами.
38.4.
При нарушении технологии производства работ, применения материалов не
соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего
технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания
технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному
выполнению. При своевременном не устранении выявленных нарушений Заказчик вправе
в одностороннем порядке, прекратить действие контракта и произвести оплату в течение 10
дней за фактически выполненный на этот период объем работ;
38.5.
Технический надзор за выполнением работ осуществляется Заказчиком;
38.6.
Технический надзор за обеспечением безопасных условий труда и
сохранности оборудования, сооружений и устройств осуществляет Подрядчик.
38.7.
По окончанию производства работ подрядчик обязан произвести влажную
уборку помещений, отмыть все имущество от следов краски и очистить территории от
строительного мусора.
39. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ,
методы производства работ.
39.1.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям
действующих государственных стандартов, строительных норм и правил.
39.2.
Контроль качества выполняемых работ производится Заказчиком;
39.3.
При производстве работ должны соблюдаться требования Ростехнадзора,
технической
инспекции,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
производственной санитарии;
39.4.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:
 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
 СНиП 3.0301-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
 СНиП 3.01.04.87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов.
 Допуск СРО
39.5.
Гарантийный срок на результат работ устанавливается в течение одного года
со дня подписания сторонами акта сдачи- приемки работ. Гарантия качества результата
работ распространяется на все, составляющие результаты работ, включая все
конструктивные элементы.
40. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ.
40.1.
При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо
руководствоваться правилами ППБ РФ;
- 57 -
58
40.2.
При проведении огневых работ требуется обязательное оформление
разрешения на их производство;
40.3.
Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями СНиП
12-03-2001 и другими нормативными документами;
40.4.
Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от
30.06.2006 3 90-ФЗ;
40.5.
Мероприятия по охране труда: – охрана труда рабочих должна
обеспечиваться
41.
выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением
мероприятий по коллективной защите работающих;
41.1.
Организация работы на строительной площадки, должна обеспечивать
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ,
а также безопасность окружающих на действующем предприятии;
41.2.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: -при производстве
работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для
конкретных условий или допущенных к применению органами Государственного
строительного надзора.
42. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности.
42.1.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ из своих материалов, своими
силами и средствами.
42.2.
Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и
устанавливаемое оборудование должны соответствовать данной техничкой части, иметь
соответствующие действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества,
гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и
протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми,
ранее не используемыми и не эксплуатировавщимися. Строительные конструкции должны
соответствовать требованиям норм пожарной безопасности;
42.3.
Подрядчик при выполнении работ обязан предоставить по требовании
Заказчика исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические
заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы;
42.4.
При замене используемых в проекте материалов и элементов конструкций
(или обнаружении неучтенных материалов и элементов конструкций), необходимо
согласование с проектной организацией и Заказчиком.
43. Порядок сдачи и приемки результатов работ.
43.1.
Приемка произведенных работ осуществляется по факту выполненных работ
в полном объеме. Все акты приемки работ составляются по форме КС2, КС3. Приемка
выполненных работ по качеству, объему, количеству осуществляется Заказчиком.
44. Требования по передаче Заказчику документов по завершению и сдаче работ.
44.1.
По окончанию ремонтных работ Подрядчик передает Заказчику следующую
документацию:
 Копии сертификатов и другие документы, удостоверяющие качество используемых
материалов, результатов лабораторных испытаний.
- 58 -
59
Приложение № 1
к Контракту
№ ___ от «___» ______ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение № 2
к Контракту
№ ___ от «___» ______ 20__ г.
Форма
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
№
п/п
Наименование
работ (услуг)
Описание
(характеристика)
работ (услуг)
Единица
измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы
измерения
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
_________________ /_______________/
«___» ______ 20__ г.
_________________ /_______________/
«___» ______ 20__ г.
М.П.
М.П.
- 59 -
всего
60
Приложение № 3
к Контракту
№ ___ от «___» ______ 20__ г.
Форма
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
№
п/п
Наименование работ
(услуг)
Кол-во (объем)
Срок выполнения
работ (услуг)
Примечание
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
_________________ /_______________/
«___» ______ 20__ г.
_________________ /_______________/
«___» ______ 20__ г.
М.П.
М.П.
- 60 -
61
Приложение № 4
к Контракту
№ ___ от «___» ______ 20__ г.
Форма
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
г. _________________
«____» __________ 20____ г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик (Исполнитель)», в лице ________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт
о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым
договором) № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик
(Исполнитель) выполнил обязательства по выполнению работ (оказанию услуг),
а именно:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует
(не соответствует) требованиям Контракта:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно контракту должны быть выполнены
(оказаны) «___» __________ 20__ г., фактически выполнены (оказаны) «___» __________
20__ г.
4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Исполнителю) в соответствии
с условиями Контракта _________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет
_______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
- 61 -
62
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Исполнителю)
с учетом удержания штрафных санкций, составляет _______________________.
8. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту:
Сдал:
Принял:
ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
ЗАКАЗЧИК:
______________ /______________/
_______________ /______________/
М.П.
М.П.
- 62 -
63
Приложение №5
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ СПО МО «ГПК»
_____________________А.И. Лысиков
«__» _________ 2014 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
РАЗМЕЩАЕМОГО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
1. Способ размещения заказа:
Открытый аукцион в электронной форме
2. Торги проводит:
Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Губернский профессиональный
колледж»
Место нахождения: 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик,
ул. Ленина, д.52.
Почтовый адрес: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д.5.
Адрес электронной почты: 396346@mail.ru
Номер контактного телефона: (4967) 75-38-65, факс: (4967) 39-63-46
Контактное лицо: по технической части – Суконкин Валерий Владимирович; по
проведению аукциона – Суконкин Валерий Владимирович.
Сайт в сети «Интернет», на котором проводится открытый аукцион в электронной
форме: http://www.rts-tender.ru/
3. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Регистрация участников аукциона осуществляется на сайте www.rts-tender.ru/ в сети
Интернет начиная с 8-00 15 ноября 2014 г.
4. Порядок регистрации участников на сайте в сети Интернет для участия в аукционе:
В сети Интернет по адресу www.rts-tender.ru/: в соответствии с Регламентом
пользования торговой площадкой.
5. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме – 22 ноября 2014 г. до 08 часов 00 минут местного времени.
6. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме – 24 ноября 2014 г.
7. Дата проведения аукциона:
Начало проведения аукциона – 27 ноября 2014 г.
8. Предмет гражданско-правового договора(контракта):
Выполнение работ по капитальному ремонту в здании ГАОУ СПО МО «ГПК»
корпус 7 (туалетные комнаты).
9. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, требования к
их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
В соответствии со сведениями технической части описания объекта закупки, раздел
XII Документации проведения аукциона.
10. Начальная (максимальная) цена контракта: 506 597,21 (пятьсот шесть тысяч
пятьсот девяносто семь рублей 21 копейка
- 63 -
64
11. Порядок формирования цены договора (в т. ч. с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей):
Начальная (максимальная) цена определена проектно-сметным методом –
(приложение) Документации «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»
(Локальный сметный расчет). Расчеты произведены и согласованы ГАУ
«Мособлэкспертиза».
12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
Исполнителями (исполнителями, подрядчиками):
Российский рубль
13. Срок подписания контракта:
В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого
аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект
контракта, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме.
14. Источник финансирования договора с указанием кода бюджетной классификации:
Источник финансирования: Бюджет Московской области - Субсидии на иные цели
КБК: 014-0704-0340059-622- 225
15. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Согласно сведений описания объекта закупки (раздел XII) документации проведения
аукциона.
16. Место и условия выполнения работ:
Место(адрес): г. Серпухов, ул. Горького, д.32
Условия выполнения работ:
Работы выполняются в объеме и в соответствии со сметной документацией, в сроки и
на условиях указанных в контракте.
17. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
Документы предоставляются в виде копий и деклараций.
17.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
17.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица
или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
17.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме.
17.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме не принято.
17.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 64 -
65
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
17.6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
17.7. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике – юридическом лице, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки
18. Сроки (период) выполнения работ, оказания услуг:
Срок выполнения работ – не более 14 дней с момента подписания контракта.
19.Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Форма оплаты - Безналичный расчет.
Оплату по Контракту Заказчик производит в течение 10 дней после подписания акта
форма КС-2.
20. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме
предусмотрена в следующем размере:
1 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота), что составляет 5 065,97
(пять тысяч шестьдесят пять рублей 97 копеек).
21. Размер обеспечения исполнения Контракта:
Может быть представлено в виде:
- Безотзывная банковская гарантия;
- Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в размере 30 % от
начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 151 979,16 (сто пятьдесят
одна тысяча девятьсот семьдесят девять рублей 16 копеек).
Вид обеспечения исполнения контракта, из предложенных выше, Поставщик
выбирает самостоятельно.
22. Преимущества в отношении участников закупки и ограничения участия в
определении подрядчика:
Не установлены.
- 65 -
66
23. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
В соответствии с Приказом МЭРТ от 25.05.2014г. №155 на выполняемые работы
преференции Заказчиком не установлены.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 142214, Московская
область, г.Серпухов, ул.Горького, д.32, бухгалтерия, в рабочие дни (Понедельник-четверг)
с 09.00 до 17.00, пятница – до 16.00 часов по местному времени (время GMT+3). Суббота,
Воскресенье – выходной. Перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 часов.
Контактное лицо: по технической части и проведению аукциона – Суконкин Валерий
Владимирович, номер контактного телефона: 8(916) 326-46-21; адрес электронной почты:
396346@mail.ru.
- 66 -