ДОГОВОР ПОДРЯДА № г. Севастополь «___»______________201__г.

Реклама
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________________
г. Севастополь
«___»______________201__г.
Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ЦС «Звездочка» в г.
Севастополь Дрей Игоря Владимировича, действующего на основании доверенности
№545/215 ФД от 01.08.2015, выданной генеральным директором АО «ЦС
«Звездочка», с одной стороны, и____________________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на
основании ____________________________________,
с другой стороны,
именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,
заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор»,
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
выполнение очистных и окрасочных работ на БК «Каламит» (далее - «Работы»),
согласно Приложения 1(Техническое задание), сдать результат работы Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Сроки выполнения Работ:
-13.10.2015 года - начальный срок;
-26.10.2015 года - конечный срок.
1.3. Отдельные этапы Работ определены в Приложении 1 (Техническое задание),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и
промежуточных сроков выполнения Работ несет Подрядчик, если иное не предусмотрено
настоящим Договором.
1.5. Подрядчик подтверждает, что он и привлеченные им третьи лица обладают
всеми необходимыми лицензиями и разрешениями для производства Работ,
предусмотренных настоящим Договором.
Копии таких лицензий/разрешений, заверенные руководителем Подрядчика,
предоставляются Заказчику в день подписания настоящего Договора. (Заверенные
Подрядчиком Копии приложить)
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ИХ ПРИЕМКИ
2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме в соответствии
с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).
2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и
средствами. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать
условиям настоящего Договора и требованиям, обычно предъявляемым к работам
соответствующего рода. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и
оборудования, обремененных правами третьих лиц.
2.3. По итогам выполнения Работ Заказчику должны быть представлены следующие
результаты Работ, отвечающими требованиям, установленным в Приложении 1
(Техническое задание) к настоящему Договору:
2.4. Подрядчик в течение 5 рабочих дней после окончания Работ (соответствующего
этапа выполнения Работ) предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт
выполненных работ (Акт выполненных работ по этапу выполнения Работ).
2.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ
обязан рассмотреть результаты Работ и направить Подрядчику, при отсутствии замечаний,
по одному экземпляру подписанных со своей стороны Актов выполненных работ либо
мотивированный отказ от приемки с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
2.6. Мотивированные претензии, предъявленные Заказчиком в рамках,
определенных условиями Договора, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной
оплаты.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется в соответствии
со Сметой, представленной Подрядчиком, и составляет___________ (_________________)
рублей, включая НДС (18%) в размере _________ (_________________) рублей.
Смета становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента
утверждения ее Заказчиком.
Цена работы по настоящему Договору подряда включает компенсацию издержек
Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы надлежащего качества в полном объеме и в сроки в
соответствии с Договором и Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему
Договору) с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
4.1.2. Обеспечить в ходе выполнения Работ необходимые мероприятия по технике
безопасности и охране труда в соответствии с действующим законодательством РФ и
нести ответственность в случае несоблюдения указанного условия.
4.1.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения
Работ, а также по всем по вопросам организации и обеспечения надлежащего выполнения
Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
4.1.4. Подрядчик:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и
оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненных Работ до их приемки Заказчиком.
4.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от
Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи
с этим, в существенном повышении цены Работ на определенном этапе выполнения Работ
по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом
Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по
смете цены Работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает
Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, подтвержденную подписанными
Сторонами актами выполненных работ.
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости
превышения указанной в п.3.1 настоящего Договора цены работы, обязан выполнить
Договор по цене, определенной в настоящем Договоре подряда.
4.1.7. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в своих
почтовых и банковских реквизитах, указанных в настоящем Договоре.
4.1.8. По окончании выполнения работ в течение 5 рабочих дней предоставить
Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ и Счет-фактуру.
4.1.9. Предоставить Заказчику счет на оплату в течение 5 рабочих дней после
подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.
4.1.10. Работы должны быть выполнены Подрядчиком самостоятельно и/или с
привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика. Ответственность за
выполнение Работ третьими лицами несёт Подрядчик.
4.1.11. Осуществлять содержание и уборку рабочей площадки и непосредственно
прилегающей к ней территории, вывезти строительный мусор с территории площадки к
моменту завершения Работ по Договору.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Получать оплату по настоящему Договору в порядке, размерах и сроки,
предусмотренные разделом 3 Договора.
4.2.2. Получать информацию, материалы, необходимые для выполнения
обязательств по настоящему Договору, а также доступ, в соответствующем порядке, на
территорию выполнения Работ, в случае, если таковая является территорией Заказчика и
Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора, должны выполняться на
территории Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оказывать содействие Подрядчику для исполнения им своих обязательств по
настоящему Договору, своевременно предоставлять Подрядчику информацию и
материалы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору, с
соблюдением требований действующего законодательства РФ.
4.3.2. Произвести оплату Работ Подрядчика по настоящему Договору в сроки и в
порядке, указанные в разделе 3 Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком,
не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения
убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего
Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку,
указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во
время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим
образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования,
отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за
счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от
Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его
не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от
Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от
исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально
части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
Договора.
5. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКОМ
5.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы
(их результат) по Акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора,
ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об
этом Подрядчику.
5.2. Приемка результата Работ производится в течение 5 рабочих дней со дня
получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности
результата Работ к сдаче.
Приемка Работ производится по адресу: г. Севастополь, ул. Героев Севастополя,13.
5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе
ссылаться на них только в случаях, если в Акте выполненных работ были оговорены эти
недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
5.4. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на
недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки
(явные недостатки).
5.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от настоящего
Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном
способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно
скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика и предложить Подрядчику
устранить указанные недостатки Работ в разумные сроки.
5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна
быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений
Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика
и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет
Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению
между Сторонами, - обе Стороны поровну.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п.1.2 Договора) Заказчик вправе
требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 1 % от стоимости Работ за
каждый день просрочки. В случае нарушения сроков выполнения Работ более, чем на 5
рабочих дней, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего
Договора, о чем он письменно уведомляет Поставщика.
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме
сверх предусмотренных Договором неустоек.
6.3. Уплата неустойки и пеней не освобождает Стороны от исполнения Договорных
обязательств.
6.4. В случае, когда Работы по настоящему Договору выполнены с нарушением
условия о качестве, Заказчик вправе предъявить к Подрядчику требования,
предусмотренные ст.723 Гражданского кодекса РФ.
6.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия,
эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону,
предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы,
изданное компетентным государственным или административным органом.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех)
месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет
обязана возместить другой Стороне возможные убытки.
7.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору,
вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные
отношения со сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от
исполнения их обязательств по настоящему договору и не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение.
7.5. Подрядчик обязан возвратить сумму предварительной оплаты, перечисленную
Заказчиком за работу, не выполненную вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы (в случае, если таковая была выплачена в соответствии с условиями
настоящего Договора). Возврат денежных средств производится не позднее 5 дней с
момента получения требования Заказчика о возврате.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 9 месяцев с даты
подписания сторонами Акта выполненных работ.
Гарантия качества результатов Работ распространяется на все составляющие
результатов Работ.
8.2. Взаимодействие Заказчика с Подрядчиком по проблемным вопросам может
осуществляться по телефону, факсу или электронной почте.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация,
представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена
путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной
деятельности Заказчика, включая, но, не ограничиваясь этим: научные, деловые и
коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии,
планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов,
прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения,
идеи, а также любая другая информация, а также информация, которой Стороны
обмениваются в рамках подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего
Договора, о существовании и содержании настоящего Договора.
9.2 Подрядчик признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности
применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной ему Заказчиком
как до, так и после даты заключения данного договора.
9.3 По расторжении данного договора или по запросу Заказчика в любое время,
Подрядчик обязуется в кратчайшие сроки вернуть Заказчику или уничтожить (по
усмотрению Заказчика) всю конфиденциальную информацию, переданную Заказчиком
Подрядчику в соответствии с настоящим Договором в письменной форме или на
электронных носителях.
9.4 Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3
(трех) лет после прекращения действия настоящего договора.
9.5. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации, изложенные в
настоящем Договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию,
которая:
- была известна Подрядчику до того, как Заказчик предоставил ему эту информацию;
- уже является общедоступной.
9.6. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся
настоящего Договора, могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного
письменного одобрения другой Стороны.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем
переговоров.
10.2. В случае возникновения споров Сторона, у которой возникли претензии к
другой Стороне в связи с исполнением настоящего договора, в том числе по техническим
и финансовым вопросам (условиям), обязана направить другой Стороне претензию,
которая должна быть рассмотрена последней в течение 30 календарных дней с момента ее
получения.
10.3. Неурегулированные споры Сторон передаются на разрешение в арбитражный
суд по месту нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному
урегулированию.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента полного исполнения обязательств Сторонами.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
11.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
(с проставлением печатей Сторон) уполномоченными на то представителями обеих
Сторон и таковые являются неотъемлемой частью Договора.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Приложение 1 - Техническое задание.
12.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
АО "ЦС "Звёздочка"
Юридический адрес:
164509 Архангельская обл.
г. Северодвинск, пр. Машиностроителей д.12
Филиал ОАО «ЦС «Звездочка» в г. Севастополь
Фактический адрес: Российская Федерация,
299001, г. Севастополь,
ул. Героев Севастополя, д.13
ИНН 2902060361,
КПП 920343001
Р/сч. 40702810041170000295
РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь
К/сч.30101810335100000607
БИК 043510607
ОГРН 1082902002677
Директор_________________ Дрей И.В.
М.П.
«____»____________________2015 г.
Подрядчик:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Договору подряда № _______ от «___» ____________ 201__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение очистных и окрасочных работ на БК «Каламит».
№
п/п
1
Перечень основных
требований
Общие требования
1.2
Перечень обязательных
работ
2
Перечень
объектов
Условия выполнения
работ
3
4
Особые условия
5
Требования к
исполнителю работ
Задание на выполнение
Качественно выполнить работы по ремонту БК «Каламит» с
соблюдением срока ремонта.
Зачистить вручную танки основного запаса
34 м3
топлива, пропарить, провентилировать.
Зачистить вручную днище МО.
Подводная часть S=270м2.
280 м2
Произвести обмыв водой высокого давления до
350 бар
270 м2
Произвести абразивно- струйную очистку до
степени SA-1,5.
270 м2
Покраска по схеме 2+1
Надводный борт, фальшборт S=100м2.
270 м2
Произвести обмыв водой высокого давления до
350 бар
100 м2
Произвести абразивно- струйную очистку до
степени SА-2
100 м2
Покраска по схеме 2+1
Купершлак
100 м2
Краска
9т
Утилизация отходов купершлака
488,2 кг
Доставка краски и купершлака
7т
Якорь-цепи калибра 22мм. Длина цепи 100м.п.
1 к-т
Очистить, окрасить, произвести обмыв водой
2 к-та
высокого давления. Предъявить Российскому
Речному Регистру.
Якорь Холла. Вес 250кг. Произвести абразивноструйную очистку до степени SA-2, окрасить,
предъявить Российскому Речному Регистру.
2 шт
БК «Каламит»
Работы производить в соответствии с требованиями
Российского Речного Регистра и действующими
нормативными документами.
Согласование объемов работ до 1/3 от общего срока
ремонта. После выполнения работ сдать чистоту рабочего
места л/с и строителю, докмейстеру.
Поставка материалов и согласование схемы окраски за
исполнителем работ.
Иметь разрешительные документы на выполняемую работу.
Иметь признание Российского Речного Регистра.
Иметь сертификат соответствия ISO9001.
Иметь собственный инструмент и оборудование,
необходимые для выполнения работ.
Иметь штат специалистов не менее 40 человек.
Иметь в штате инженера-технолога (Главного инженера)
6
Требования
безопасности
7
Требования к приемке
результатов работ
Заказчик:
высокой квалификации.
Предоставлять технологические акты на выполнение работ
не позднее 2-х дней до начала работ, предварительно
согласовав их с личным составом ремонтируемого объекта.
Организовать работу таким образом, чтобы не мешать
выполнению работ другим исполнителям.
Работы производить соблюдая действующее
законодательство РФ по охране труда, пожарной,
отраслевой и экологической безопасности
Согласно требований Российского Речного Регистра.
Предоставить гарантийные обязательства на выполненные
работы не менее чем 9 (девять) месяцев после их
завершения.
Подрядчик:
Скачать